****省建设工程施工合同
工程名称:中共****县委党校文化步道建设项目
工程地点:****县委党校
发包人:中共****县委党校
承包人:****
****省工商行政管理局
监制
****省建设厅
*〇**年*月
第*部分协议书
发包人:(全称)中共****县委党校
承包人:(全称)****
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》
及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工有关事项
协商*致,订立本合同。
*、工程概况
工程名称:中共****县委党校文化步道建设项目
工程地点:****县委党校
工程规模:
工程立项批准或核准、备案文号:
资金来源:
*、工程承包范围
清单所包含内容
*、合同工期
开工日期:*****年**月(以甲方发出开工令为准)
*
竣工日期:****年*月日(雨雪天气及不可逆原因工期顺延)日日(雨雪天气及不可逆原因工期顺延)
合同工期总日历天数:**天。
*、工程质量
工程质量标准:符合国家相关规定,达到合格标准
*、合同价款
合同价款:
(大写):********元整
(小写):*******.**元
*
其中:安全防护、文明施工措施费:
(大写):*****.**元;
元。
(小写):*********元参角*分
其它约定:按通用条款执行
*、组成合同的文件
组成本合同的文件与本合同第*部分通用条款和第*部分专用条款的第*.*款赋予的规定*致。
*、发包人承诺
发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,履行
本合同所约定的全部义务
*、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、凌工,在质量保修期内承担工程质量保修责任,履
行本合同所约定的全部义务
*、合同生效
本合同订立时间:****年月日
本合同订立地点:中共****县委党校
双方约定本合同自双方签字之日起生效。
*、合同备案
本合同生效后必须送相关部门备案。
发包人:承包人:费
*
爱
法定法定代表
奇陈
*
印显
委托代委托代理人:
*
第*部分专用条款
*定义
需要重新定义的词语和新定义的的词语:
按通用条款执行
*合同文件及解释
*.*合同文件及优先顺序
组成本合同其他文件及优先解释顺序如下:按通用条款执行
*语言及适用的法律、标准与规范
*.*约定适用的标准、规范的名称:国家现行规范及验收标准
*通讯联络
*.*各方通讯地址、收件人及其他送达方式
所有通讯应发送至以下通讯地址,直到某方书面通知另*方变更地址为止
发包人:中共****县委党校
通讯地址:收件人:
联系电话:邮政编码:
传专真:电子邮箱:
开户银行:账号:
承包人:****
通讯地址:高新技术产业开发区交通大道*号收件人:陶宇
联系电话:***********邮政编码:******
传真****-*******电子邮箱:*********@**.***
开户银行:中国建设银行****解放路支行账号:********************
*
监理单位:
通讯地址:收件人:
联系电话:邮政编码:
传真:电子邮箱:
造价咨询单位:
通讯地址:收件人:
联系电话:邮政编码:
传真:电子邮箱:
**发包人
**.*发包人完成下列工作的约定:
(*)办理土地征用、拆迁工作、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件的时间:
开工前*天
(*)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点:
(*)开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定:开工前*天
(*)提供资料的时间:开工前*天
(*)办理有关所需证件的约定:双方共同办理
(*)组织现场交验的时间:开工前*天
(*)组织图纸会审和设计交底的约定:开工前*日内
(*)协调保护工作的约定:双方共同协商
(*)发包人应做的其他工作及其约定:
委托给承包人负责的部分工作有:
**.*发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定
(*)提供的时间:开工前*日内
(*)提供的份数:*套
**.*提供施工场地的标准:*通*平
提供施工场地的时间:开工前*日内
**承包人
**.*承包人有关工作的约定
(*)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求:
(*)承包人应做的其他工作及要求:
**.*承包人负责的设计的约定
(*)合同约定由承包人负责的设计:
(*)承包人提供设计的时间:
**发包人代表
**.*发包人任命的发包人代表是:
联络通讯地址与方式如下:
通讯地址:
联系电话:邮政编码:
传真电子邮箱:
**.*发包人代表职权范围:按通用条款执行
**监理工程师
**.*负责本工程的监理单位及任命的监理工程师
监理单位:****宁泰建设工程咨询有限公司法定代表人:马俊
任命虞腾飞为监理工程师,联络通讯地址与方式如下:
通讯地址:****市青年东路(尚城国际**号楼*-***)
联系电话:***********邮政编码:
传真:电子邮箱:
*
**造价工程师
**.*负责本工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
造价咨询单位:法定代表人:
任命为造价工程师,其联络通讯地址与方式如下:
通讯地址:
联系电话:邮政编码:
传真:电子邮箱:
**承包人代表
**.*承包人任命的承包人代表是:陶宇
联络通讯地址与方式如下:
通讯地址:****省****市高新技术产业开发区交通大道*号
联系电话:***********邮政编码:******
传真:****-*******电子邮箱:*********@**.***
**分包人
**.*分包人及有关约定:无
**工程担保
**.*承包人向发包人提供履约担保的约定
(*)担保金额:
(*)提供履约担保时间:
(*)提供履约担保方式:
**.*发包人向承包人提供支付担保的约定:
(*)担保金额:
(*)提供支付担保时间:
(*)出具支付担保方式:
**不可抗力
**.*不可抗力的其他情形:按通用条款执行
**保险
**.*发包人委托承包人办理保险事项有:
*
口通用条款**.*款的第(*)项;
通用条款**.*款的第(*)项;
口通用条款**.*款的第(*)项。
**进度计划和报告
***承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求:按通用条款执行
**质量目标
**.*合同质量的奖罚:
**安全防护和文明施工
**.*安全生产目标管理的奖罚:按通用条款执行
文明施工目标管理的奖罚:按通用条款执行
**发包人供应材料设备
**.*约定发包人是否供应材料设备
口发包人不供应材料设备,本条不适用。
口发包人供应材料设备的,约定“发包人供应材料设备*览表”,作为本合同的附件。
**.*发包人供应材料设备的本工程结算方式:
**隐蔽工程和中间验收
**.*中间验收部位包括:按国家现行验收标准执行
**工程试车
**.*约定是否试车
口不需要试车的,本条不适用。
口需要试车的,试车的内容及要求具体如下:
**竣工验收
**.*中间交工工程的验收
*本工程无中间交工工程的,本款不适用。
口本工程有中间交工工程的,各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下:
(*)工程,计划竣工时间:其范围包括:
*
(*)工程,计划竣工时间:
其范围包括:
(*)工程,计划竣工时间:其范围包括:
(*)工程,计划竣工时间:其范围包括:
**工程计量和计价
**.*工程计量和计价的依据
招标文件中约定的计价要求:
*.《建设工程工程量清单计价规范》(*******-****)及省、市现行计价管理规定及规则
*.****省现行各类工程消耗量定额及统*基价表
*现行的《****省建筑安装工程费用定额》
*****市建设工程造价管理站发布的《****市工程造价信息》****年*月信息价
*
*
双方达成的其它计价要求:发承包双方应随工程质量工序验收同步,做好施工过程中工程签证的管
理,如实反映工程施工现状。工程签证须由经发、承包双方授权的工程造价从业人员或现场代表签
字确认,其工程量计算规则需与招标清单项目计算规则相*致,其单价构成原则应与施工合同约定
相*致。承包人超出设计图纸范围(含设计变更范围)和因承包人原因造成返工的工程量,发包人
不予计量。
**.*承包人向造价或监理工程师提交已完工程量报告的时间:每月**日之前
**提前竣工奖与误期赔偿费
**.*提前竣工奖的约定
口不设提前竣工奖的,本款不适用。
口设提前竣工奖的,
(*)每日历天奖励额度为元。
(*)提前竣工奖的最高限额是元。
**.*误期赔偿费的约定
*
(*)每日历天赔付额度:
元。
(*)误期赔偿费最高限额是:
元。
**合同价款与调整
**.*合同价格调整方式
口采用固定价格合同,选择其中之*:
口采用固定总价合同
口采用固定单价合同
合同风险范围如下:按通用条款及国家、省、市相应的规定执行
口采用可调价格合同
合同价格调整内容:按通用条款及国家、省、市相应的规定执行
口采用成本加酬金合同
合同构成方式:
口确定合同价款的其它方式
合同价款的计算方式和范围:
**工程价款支付
**.*发包人向承包人支付工程预付款的具体时间和金额:
扣回预付款的时间和比例:
**.*.*双方约定工程进度款支付的具体时间和金额:*、人员、机械设备、材料进场付合同
价的**%;*、工程竣工完成付合同价**%;*、完成结算审计后付至审定价的**%工程款,剩余*%
工程款留作质量保证金,竣工之日起*年后,质保期满无质量问题*次性付清。
**.*发包人承包人对安全防护、文明施工措施费的约定。
预付计划:按国家、省、市现行规定执行
支付计划:按国家、省、市现行规定执行
使用要求:按国家、省、市现行规定执行
调整方式:按国家、省、市现行规定执行
**.*.*约定利率
口按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
口为:
**竣工结算与结算款
**.*结算的程序和时限:
*
按通用条款**.*款至**.*款的约定办理
口双方关于结算时间、程序的其它约定:
**.*约定结算特殊要求:
**质量保证
**.*质量缺陷责任期:
(*)质量缺陷责任期:
口*个月
**个月
口***个月
口约定的缺陷责任期:
(*)质量缺陷责任期计算方式:
*按照通用条款的约定。
口其他计算方式:
**.*质量保证的方式
口工程质量保证担保
口工程质量保险
*质量保证金
其它保证方式:
**.*.*工程质量保证担保的方式及担保金额:按国家、省、市现行规定执行
**.*.*工程质量保险的方式及保险金额:
**.*.*质量保证金的金额及扣留
(*)质量保证金的金额:
回按通用条款的约定,为工程价款结算总额的*%。
口为
(*)质量保证金的扣留:
口按照通用条款的约定,从每次应支付给承包人的工程款(包括进度款和结算款)中扣留,
扣留的比例为*%。
口其他扣留方式:扣留工程价款结算审计总额的*%
**.*.*质量保证金返还的其它约定:按国家、省、市现行规定执行
**
**合同争议
**.*争议或认定机构
*按通用条款本款的约定:
口不按通用条款本款的约定,具体为:
(*)
(*)
(*)
**.*双方同意选择下列*种方式解决争议:
口向曾都区仲裁委员会申请仲裁。
口向有管辖权的人民法院提起诉讼。
**保密要求
**.*对承包人保密信息的约定:
保密信息的提供时间:按通用条款执行
保密的范围:
保密的责任及保密费用:
**合同份数
**.*合同副本的份数:*份,其中发包人参份,承包人*份。
**补充条款
项目审计结果以实际发生的工程量为准
(*)增加或变更的工程量的计量,以发包人现场代表、监理工程师代表和承包人代表*方现场签证
的工程量为最终计量依据:
(*)增加或变更的工程量,清单中有相同或类似的综合单价,按相同或类似综合单价计价:
(*)增加或变更的工程量,清单中没有相同或类似的综合单价由承包人提出合理的综合单价,由监
理方、发包方按规范确认后作为结算依据。
*
(*)其他项目年。
*质量保修责任
*.*属于保修范围的项目,承包人应在接到通知后的*天内派人保修。承包人不在约定期限内
派人保修,发包人可自行或指派第*方保修。
*.*发生紧急抢修事故的,承包人在接到通知后,应立即到达事故现场抢修。
*.*在国家规定的工程合理使用期限内,承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。
凡出现其质量问题,应立即报告当地建设行政主管部门,由设计单位提出保修方案,承包人应立即
实施保修。
*.*质量保修完成后,由发包人组织验收
*质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费,由造成质量缺陷的责任方承担。
*质量保证金
质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金中赋予的约定*致。
*其它
*.*双方约定的其它工程质量保修事项:
*.*本工程质量保修书,由发包人承包人在工程竣工验收前签署,作为合同附件,其有效期限
至保修期满
县*
发承包
共
奇陈
法签字):
法定代表人
印显
日
****年月日****年月
**