建设工程施工合同
其他关于分包的约定：
*.*.*分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：
*.*工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从移交施工现场之日起到
办理完工程接收证书之日止
*.*履约担保
承包人是否提供履约担保：
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
*．监理人
*.*监理人的*般规定
关于监理人的监理内容：施工期及保修阶段管理工作
关于监理人的监理权限：按监理合同约定
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
*.*监理人员
关于监理人的其他约定：
*.*商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（*
*
（*）
*.工程质量
*.*质量要求
*.*.*特殊质量标准和要求：
关于工程奖项的约定：
**
工程质量保修书
发包人：****经济技术开发区育才中学
承包人：****
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经发包人承包
人协商*致，对****经济技术开发区育才中学室外操场改建项目（工程名称）签订保修书。
*、工程保修范围和内容
承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。
质量保修范围包括：
保修内容：合同范围内实施的全部内容。
、保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：
质量保修期从工程实际竣工验收合格后交付业主使用算起。分单项竣工验收的工程，按单项工
程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
*、工程缺陷责任期为**个月。
*、承包方向发包方承诺合同内的所有器材（球网除外）免费保修*年。
*、保修责任
*、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人
不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设
行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修
方案，承包人实施保修。
*、质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
**
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
*.*.*关于治安保卫的特别约定：执行通用条款*.*.*条。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按发包人相关规章制度执
*.*.*文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按市级文明工地的标准组织
*.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：支付方式及比例同进度款支付方
式及比例。
*.工期和进度
*.*施工进度计划
*.*.*施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：在接收后*
日内出具书面确认或修改意见
*.*开工
*.*.*开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：计划开工前*天
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工前*天
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工前*天。
*.*.*开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起*天内发出开工通知的，承包人
有权提出价格调整要求，或者解除合同。
*.*测量放线
*.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
计划开工日期前
*.*工期延误
*.*.*因发包人原因导致工期延误
**
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：
发包人提供国外标准、规范的份数：
发包人提供国外标准、规范的名称：
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：*、合同协议书.*、中标通知书、*、招标文件.*、投标文件.*、
本合同通用条款.*、专用条款.*、标准规范及有关技术文件.*、图纸.*、工程量清单.**、其
他合同文件.双方有关工程洽谈变更等补充协议，视为本合同组成部分
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前
发包人向承包人提供图纸的数量：
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸变更
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方
案、施工进度计划、工程进度款申请书
承包人提供的文件的期限为：应用前*天
承包人提供的文件的数量为：每件*份
承包人提供的文件的形式为：书面及电子版
发包人审批承包人文件的期限：不少于该项工作施工前*天
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人自行安排
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*_天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指
示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*
身份证号：
职务：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
发包人对发包人代表的授权范围如下：执行通用条款*.*条
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：完成施工相关的许可证或批准、其他执
行通用条款*-*条。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：
发包人是否提供支付担保：
发包人提供支付担保的形式：
*．承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：提供竣工图.竣工验收报告及竣工验收资料
承包人需要提交的竣工资料套数：*套
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后**日内
承包人提交的竣工资料形式要求：竣工验收时按照发包人和监理人的要求交付竣工资料
（**）承包人应履行的其他义务：除通用合同条款外，承包人应按按照发包人和监理人
的要求做好工作。
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名：冯洁
*
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时
**．违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款**.*.*条
（*）发包人违反第**.*款【变更的范围）第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转
由他人实施的违约责任：执行通用条款**.*.*条
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原
因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人承担
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用条款
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责
任：执行通用条款
（*）其他：
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项【发包人违约的情形）约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违
约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
**
*.*.*试验设备
关于送检材料的约定：执行通用条款
**．变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：发包人原因引起的设计变更、技术核定、现场签证引起的变更、招标
范围内未包括的工程
**.*变更估价
**.*.*变更估价原则
关于变更估价的约定：
**.*承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到*日内
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到*日内
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双
方另行协商
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：执行通用条款
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第*种方式对合同价格进行调整：
第*种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：
第*种方式：采用造价信息进行价格调整。
（*）关于基准价格的约定：执行通用条款
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：
专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过±*%时，或材料单价跌幅以
已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过±*%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款
合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过±*_%时，材料单价涨幅以已标价工程量
**
清单或预算书中载明材料单价为基础超过±*%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条
款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±*%时，其超过部分据实调整。
第*种方式：其他价格调整方式：
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
*、单价合同。
综合单价包含的风险范围：
风险费用的计算方法：
风险范围以外合同价格的调整方法：
*、总价合同。
总价包含的风险范围：
风险费用的计算方法：
风险范围以外合同价格的调整方法：
*、其他价格方式：
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
预付款支付比例或金额：
预付款支付期限：
预付款扣回的方式：
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：
预付款担保的形式为：
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则：执行****省房屋建筑豫装饰工程预算定额（****）及当地政府有关部门
文件
**.*.*计量周期
**
*、其他
双方约定的其他工程保修责任事项：
本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，
其有效期限至保修期满。
发包人：（公章）
承包人：****（公章）
法定地址：
法定地址：平奥县丰收路西段（防水大厦）
法定代表人或其
法定代表人或其
袁绘
委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)
电话：
电话：****-*******
传真：
传真：****-*******
电子邮箱：
电子邮箱：*********@*****
开户银行：
开户银行：：中国建设股份有限公司银行项城支
行
帐号：
帐号：********************
邮政编码：邮政编码：******
**
*、质量标准
工程质量标准：合格
*、合同价款
投标时根据发放的工程量清单进行报价，合同最终价以完工验收后经财政部门最终审核的
金额进行结算。
*、中标合同价
合同价款（含*%增值税）暂定金额为：
人民币（大写）：_*************元*角*分
（小写）￥：*******.**元
*、承包人项目经理
姓名：冯洁职称：*级建造师
身份证号：******************
建造师执业资格证书号：豫************
建造师注册证书号：豫************
建造师执业印章号：豫************
安全生产考核合格证书号：豫建安*（****）*******
*、合同文件的组成
下列文件共同构成合同文件：
*、本协议书；
*、中标通知书；
*、投标函及投标函附录；
*、专用合同条款；
*、通用合同条款；
*、技术标准和要求；
*、改造清单；
*
*、其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为准。
*、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
*、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责
任。
**、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
**、本协议书连同其他合同文件正本*式*份，合同双方各执*份；副本*式*份，其中*
份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。
**、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第*条所约定的合同文件的
限限有限*司
实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。
到
发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）
地址：地址：平典县丰收路西段
防水大厦）
********
法定代表人或其法定代表人或其
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
电话：
电话：****-*******
传真：
传真：****-*******
开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司项城支行
单位全称：单位全称：****
帐号：帐号：********************
邮政编码：
邮政编码：******
**元*月**
****.年****.年
*月日日
签约地点：
*
建设工程廉政责任书
发包人：****经济技术开发区育才中学
承包人：****
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正
当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设
的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
，双方的责任
*.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
*.*严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
*.*各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不
得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
*.*发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向
其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
*、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下
规定：
*.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费
等。
*.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
*.*不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安
排以及出国（境）、旅游等提供方便。
*.*不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
*.*不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关
的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
**
关于计量周期的约定：执行通用条款
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项（总价合同的计量）
约定进行计量：
**.*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：
**.*工程进度款支付
**.*.*承包人根据工程进度申请支付工程款
项目建设竣工后进入进度款拨付程序，进度款拨付合同价款的**%。项目竣工验收后，对
工程造价进行审核，审核完*年后进入结算款资金（审核后的造价扣除已拨付的进度款）拨付
程序。结算款资金分*年拨付，前*年每年拨付结算款的**%，第*年拨付结算款的**%。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款**.*.*条款
**.*.*进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：*日内
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到后*日内
（*）发包人支付进度款的期限：支付进度款签发后**天内
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：中国人民银行
发布同期同类货款基准利率计算支付
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：
**
身份证号：******************
建造师执业资格等级：*级
建造师注册证书号：豫************
建造师执业印章号：豫************
安全生产考核合格证书号：豫建安*（****）*******；
联系电话：****-*******
电子信箱：*********@**.***
通信地址：
承包人对项目经理的授权范围如下：承包人授权后，项目经理代表承包人履行合同的*
切内容。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每周不低于*天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承
担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：由承包人承担。
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：由承包人承担
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人承担
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工后*日内。
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由承包人承担
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款*.*.*条相关规
定
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：由承包人承担
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：由承包人承担
*.*分包
*.*.*分包的*般约定
禁止分包的工程包括：本项目所有工程均不得分包
主体结构、关键性工作的范围：本项目所有工程
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：
*
（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
*.*.*因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：
*.*不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款*.*条
*.*异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（*）*级以上大风
(*)暴雨或大雪
（*）冰霜或大雾、雷电
（*）天气温度低于**度
*.*提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励：
*材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：移交前由发包人承担、移交后由承包人
承担
*.*样品
*.*.*样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人和监
理人要求提供，承包人所供应材料和工程设备的样品由承包商自费提供
*.*施工设备和临时设施
*.*.*承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担
*.试验与检验
*.*试验设备与试验人员
**
*、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设
的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
*.*不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回
扣、好处费、感谢费等。
*.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
*.*不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以
及出国（境）、旅游等提供方便。
*.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、
娱乐等活动。
*、违约责任
*.*发包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；
涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
*.*承包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯
罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
*.*本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署
后立即生效。
*、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
*、责任书份数
本责任书*式*份，发包人承包人各执*份，具有同等效力。
发包人：（公章）承包人：****（公章）
法定地址：法定地址：
法定代表人或其法定代表人或其
***
委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)
**
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：
**．验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前*
**_小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：小时。
**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用条款
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条
款
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：*日内
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：
（*）单机无负荷试车费用由承担；
（*）无负荷联动试车费用由承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：
**.*竣工结算
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书*日内
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后**天内
**
竣工结算申请单应包括的内容：施工合同、补充协议、工程量
清单、结算书、签证变更、资料、施工组织设计，为结算依据等相关工程造价部分
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：收到申请后**天内
发包人完成竣工付款的期限：收到竣工证证书**天内
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*份
承包人提交最终结算申请单的期限：颁发证书*日内
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：**日内
（*）发包人完成支付的期限：*日内
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：**个月
**.*质量保证金
工程质量保证金的支付方式和时间：工程质量保证金为结算款的*%（≤*%），
采用以下方式执行：
□担保；
口保险；
口其他：工程竣工结算时*次性扣留质量保证金
工程缺陷责任期满，承包人履行缺陷责任期内质量保修义务且合格移交后，在*天内结清
工程质量保证金。在工程项目竣工验收前，承包人提供履约担保的，发包人不得同时预留工程
质量保证金。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：执行《工程质量保修书》
**
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程所在地
人民法院起诉。
**
第*部分通用合同条款
本条款不打印
*
合同协议书
编号：
发包人（全称）：****经济技术开发区育才中学
法定代表人：****
法定注册地址：****省****市经济技术开发区第***大街经南**路交叉口
承包人（全称）：****
法定代表人：冯凯
法定注册地址：平典县丰收路西段（防水大厦）
发包人为建设_****经济技术开发区育才中学室外操场改建项目*（以下简称“本工程”），
已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人
民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有
关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。
、工程概况
工程名称：****经济技术开发区育才中学室外操场改建项目
工程地点：****经济技术开发区
工程内容：****经济技术开发区育才中学室外操场改建项目，包含新建人造草坪足球场、混合
型塑胶跑道、硅**面层场地、芝麻灰花岗岩道牙、沙坑、*人制成品足球门等工作内容；
详细内容及要求见采购文件、施工图纸（如有）及清单。
资金来源：****
、工程承包范围：详细内容及要求见采购文件、施工图纸（如有）及清单。
*、合同工期
计划开工日期：月年月日
计划竣工日期：年月日
工期总日历天数**天，自监理人（如有）发出的开工通知中载明的开工日期起算。
*
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以
其名义编制的其他文件的费用承担方式：经双方另行协商
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
除通用合同条
款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：持续暴雨、洪涝、暴雪、狂风灾害、
沙尘暴、政府（命）勒令停工、市政事故（造成停电停水断路等行为)、突发恐怖、暴力、政变事
件。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：
**.*其他保险
关于其他保险的约定：
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款**.*条执行
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：
选定争议评审员的期限：
争议评审小组成员的报酬承担方式：
*
其他事项的约定：
**
*.*.*发包人接收文件的地点：基建项目办公室：
发包人指定的接收人为：
承包人接收文件的地点：基建项目部办公室
承包人指定的接收人为：
监理人接收文件的地点：基建项目监理办公室
监理人指定的接收人为：
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按照发包人施工现场管理规定执行。
*.**.*场内交通
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：满足施工
作业要求
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由
承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范
以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属发包人
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：
未经发包人许可不得擅自提供给任何第*方
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归属承包人
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求执行通用条款
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：
*
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：中标通知书、招标文件、投标文件、标准规范及有关技术
文件，施工图纸，工程量清单报价或预算书双方有关工程的洽谈、变更等书面补充协议或文件
等
*.*.*.*监理人：
名称：
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*.*设计人：
名称
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：为完成永久性工程实施的其他必要场地。
*.*.*.*永久占地包括：征用红线范围
*.*.*.**临时占地包括：实施本工程所需临时占用的土地
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款*.*.*条
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：
*
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标单位：
详见公告详情
项目金额：
701.49万元
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
