工程施工合同
合同编号：********-**-******-****
工程名称：****县公里乡和平村委下白田-棉花地
道路安防工程
**
甲方（全称）：****县交通运输局
乙方（全称）：****
*、合同协议书
****县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施****县公
平乡和平村委下白田*棉花地道路安防工程（项目名称），已接受****明程
建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投
标。发包人和承包人共同达成如下协议。
*、本项目位于****县大境瑶族乡村，公路等级：*级公路，桩号**+***~
**+***全长*.*****。主要施工内容为增设交通安全设施，根据道路实际情
况布设波形护栏及标志标线等具体内容详见工程量清单及施工图纸。
*、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（*）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清
文件和补充资料）；
（*）成交通知书；
（*）响应函及响应函附录；
（*）项目专用合同条款；
（*）公路工程专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）工程量清单计量规则；
（*）技术规范；
（*）图纸；
（**）已标价工程量清单；
（**）承包人有关人员、设备投入的承诺及响应文件中的施工组织设计；
（**）其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不*致之
处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
*、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：
人民币（大写）**********元*角*分元（￥******.**元）。
*
黄石友。承包人项目总工：李路明
*、承包人项目经理：
承包人项目副总工：唐丽艳
*、工程质量符合达到国家施工验收规范合格_标准。工程安全目标：无
安全生产责任事故。
*、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
*、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
*、承包人应按照监理人指示开工，工期为**日历天。
*、本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代
理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任
期满签发缺陷责任终止证书后失效。
**、本协议书*式*份，发包人*份，承包人*份
**、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
**、合同签约地：****县交通运输局。
*
发包人：****县交通运输局承包人：****
（盖单位章）
（盖单位章）
法定代表人或
法定代表人或*
（签字)
其委托代理人：（签字）其委托代理人：
电话：电话：****-*******
开户银行：开户银行：****北部湾银行****市*星支行
账号：账号：***************
****年月**日****年月**日
*
*、廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工
程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设
高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，****县公平乡
和平村委下白田-棉花地道路安防工程（项目名称）的项目法人****县交通
运输局（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位****明
程建设工程有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下
合同。
*.发包人和承包人双方的权利和义务
（*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关
规定。
（*）严格执行****县公平乡和平村委下白田-棉花地道路安防工程（项
目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定
的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反
工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报
电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方
纠正的权利和义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门
举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
*.发包人的义务
（*）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵
重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费
用等。
（*）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不
*
得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧
嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料
设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（*发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销
材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（*）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞，不准利用职权从事各
种个人有偿中介活动和安排个人施工队*。
*.承包人的义务
（*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行赔或馈赠礼金、有
价证券、贵重礼品。
（*）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位
或个人支付的任何费用。
（*承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐
活动。
（*）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和
高档办公用品等。
*.违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规
定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承
包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规
定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情
节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人*至*年内不得进入其主管
的公路建设市场的处罚。
*.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督
执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上
*
级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围
内的裁定意见。
*.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后
止。
*.本合同作为****县公平乡和平村委下白田-棉花地道路安防工程（项
目名称）标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经
合同双方签署后立即生效。
*.本合同*式*份，发包人*份，承包人*份
发包人：****县交通运输局承包人：****
（盖单位章）
（盖单位章）
*，
法定代表人或法定代表人或
*（签字）（签字）
其委托代理人：其委托代理人：
***
****年*月*日****年*月*日
*
*、安全生产合同
为在****县公平乡和平村委下白田－棉花地道路安防工程（项目名称）
施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全
管理工作，本项目发包人****县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包
人”）与承包人****（承包人名称，以下简称“承包
人”）特此签订安全生产合同。
*.发包人职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同
中的有关安全要求。
（*）按照“安全第*、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管
安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检
查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同
时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的
精神。
（*）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理
发现的各种安全隐患。
*.承包人职责
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条
例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和
《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的
有关安全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”
的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项
*
安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，
有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人
员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作
同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工
人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不
漏：各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经
理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安
全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人
员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构
人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发
生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，
参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作
规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建
筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检
验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。
施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的
消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得
将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、
容忍上述同样行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检
查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不
得上岗。
*
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员
的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用
品严禁使用。
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应
的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安
全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故
行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不
放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（**)安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规
定使用和管理。
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，
全部工程竣工验收后失效。
*.本合同*式*份，发包人*份，承包人*份。
承包人：****
发包人：****县交通运输局
（盖单位章）
（盖单位章）：**
法定代表人或
法定代表人或**
（签字）其委托代理人：（签字）
其委托代理人：
****年*月*日
****年月*日
*
*、通用合同条款
“通用合同条款”采用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标
文件》（****年版）的“通用合同条款
注：《公路工程标准施工招标文件》（****年版））由供应商自行到书店
购买。
*
通。
*.路面碎石材料的采备应与路基施工进度同步，以保证路面施工进度。
*.桥梁、主要涵洞、高大支挡结构、旧路改建（破坏旧路路面）的路面等
关键工程及分项应有独立详细的施工组织设计，并采取措施确保落实。
**.暂停施工
**.*承包人暂停施工的责任
公路工程专用合同条款**.*.（*）项约定：
（*）由承包人承担的其他暂停施工：
**.*承包人的质量检查
增加内容：
：
（*）落实质量责任制和质量保证体系
分项工程施工现场应实行质量责任牌管理，写明作业内容、项目质量管理
责任人（施工单位、监理单位、建设管理机构）和质量管理举报电话；
（*）认真执行质量检查制度：
施工作业管理的专业工程师在测量、试验工程师配合下完成施工自检并作
施工记录（工艺及原材料使用等）；
质检工程师在测量、试验工程师配合下加强中间质量检测，严格控制工序
质量，及时完成工序、分项完工检验并提交质量检验记录，收集工序、分项
资料与检验申请经项目总工签认后报送监理工程师。
试验、测量工程师根据施工质检需要完成试验与测量作业并及时交检验结
果报告专业工程师、质检工程师。
为保证质量责任制的落实，必须做到“*个到位”、“*个同时”，即：
质量管理人员到位，检测工具到位，记录表格到位；施工作业与专业工程师
质量检查、检验同时，承包人质量检验工程师、监理的检验与施工作业同时，
检查、检验与记录同时。
（*）质量管理记录的原始记录包括作业记录、测量记录、试验记录、检验
**
记录及验收记录，地基、基础、填挖交界碾压，墙台背回填等隐蔽工程应摄
象或照相作为现场记录保存。
(*）承包人应加强文明施工，保障道路通畅的管理
*.承包人在施工期内应按国家、交通主管部门与公路管理机构文明施工，
保障畅通的有关规定组织施工，对出现的交通堵塞无条件地采取措施进行疏
通。
*.旧路改建工程项目
(*)破坏旧路必须作出交通维持与恢复路面通行条件方案并必须取得监理
工程师与业主的批准，未经批准进行旧路开挖与填筑的，业主和监理工程
师有权责令停工，并由承包人恢复原良好的通车条件，并需承担*切费
用。
（**）不得在道路上堆放材料或占道施工影响交通。路基、路面施工应避免
出现晴天扬尘，雨天打滑影响安全与交通和影响群众生活、生产的现象。
维持交通的路基施工应保证表面平整，保证通畅。
（*）承包人应自觉接受交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构的
监督，对指出的问题进行认真的整改，及时报告处理结果。
在整个施工过程中，监理工程师、业主对承包人履行责任有权进行监督，
并向承包人提出整改要求。承包人应认真履行责任，执行业主、监理工程师
的指令，否则将按第**.*款视为承包人违约。
**.*工程隐蔽部位覆盖前的检查
（增加）**.*.*项补充：
隐蔽部位覆盖前应经监理人检查确认，分阶段（工序）进行拍摄或照相,并
向监理人提供相关影像相片等书面资料作为计量支付的依据，否则不应给予
计量.
**.*变更
（增加）**.*.*项补充：设计变更除遵守交通运输部、交通运输厅的现
**
行设计变更管理办法外，还应执行《****壮族自治区公路管理局关于印发广
西壮族自治区普通干线公路养护工程管理实施细则（修订）的通知》（桂路
养发（****）***号）及****壮族自治区****公路发展中心关于印发普通国省
干线公路小修保养管理办法等*制度的通知（****路养发（****）**号）文
中有关变更的规定。
**.价格调整
**.*物价波动引起的价格调整
价格调整按国家和自治区的有关规定执行。
**.*计量
**.*.*本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度：
工程完工后支付至合同价款的**%；工程验收达到质量要求标准，结
算经财政审计部门审定后，工程款支付至结算总价的**%，*%预留为质量保证
金，待缺陷责任期满后返还。
**.*预付款
**.*.*开工预付款金额：无。
开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了
合同协议书并提交了履约保证金后，且在承包人承诺的主要设备进场后，承
包人向项目法人提供资金使用计划，经批准后在项目法人的监督下用于工程
建设直接费上，*次性支付完毕。
**.*.*预付款的扣回与还清
开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的**%之前不
予扣回，在达到签约合同价**%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完
成签约合同价的*%，扣回开工预付款的*%）分期从各月的进度付款证书中
扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的**%时扣完。
**.*工程进度付款
**.*.*农民工工资保证金的缴存时间：
农民工工资保证金的缴存金额：/
**.*.*项目满足合同约定的工程质量、档案管理等支付条件的，发包人
须在收到发票后**日内将近支付到承包人账户，不得以机构变动、人员更替、
政策调整等为由延迟付款，不得将合同中未规定的义务作为向承包人付款的
条件。
**.*款增加：竣工结算审核
（*）本工程最终竣工结算达到《自治区本级财政投资评审实施办法》（桂
财办（****）**号）规定的评审范围，需报财政部门审定，承包人所编制的
工程竣工资料经发包人审核后，送到财政部门之日起，承包人所遗漏的与工
程造价有关的签证不再作为结算审核依据，按自动放弃处理。
（*）如承包人报送的工程结算总价过高，造成该结算审减率超过*%以上
的，则超出*%以上部分的审核费由承包人承担，费用由发包人从承包人工程
结算款中扣除。计算公式如下：
审减率=（送审造价-审定造价）/送审造价****%；
当审减率大于*%时，承包人应承担的审核费=（净审减额-送审额**%）**.*%。
结算审核约定：发包人完成竣工付款的期限：竣工结算报告经*方签字盖
章后**天内。
**.*竣工文件
（增加）工程竣工文件的立卷归档按交通部《公路工程竣工文件材料立
卷归档管理办法》（交办发[****]***号）和****壮族自治区公路管理局《广
西公路网建设工程档案验收办法》执行。
**保险
承包人须购买安全生产责任险，要求累计责任限额不低于****元，每次
事故限额不低于****元，每人伤亡责任限额不低于****元，每人医疗费
用责任限额不低于***元，*者财产损失赔偿限额不低于****元，保险期
**
限为自施工队*进场之日起至工程通过竣工验收时止。
施工合同签订后工程开工前**日，承包人必须与保险公司签订安全生产
责任险的保险合同。
**.*不可抗力的确认
公路工程专用合同条款**.*款
**.*.*（*）项目专用合同条款约定的其他情形：
**.*承承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
（*）承包人违反第*.*款或第*.*款的约定，私自将合同的全部或部分权
利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（*）承包人违反第*.*款或第*.*款的约定，未经监理人批准，私自将已
按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工
场地；
（*）承包人违反第*.*款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量
达不到标准要求，又拒绝清理不合格工程；
(*)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，己造成或预期
造成工期延误；
（*）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接受证书所列的缺陷清单的内容
或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（*）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上己停止履行合同；
（*)承包人未能按期开工；
（*）承包人违反第*.*款或第*.*款的规定，未按承诺或未按监理人的要
求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；
(*)经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规
章制度的情况；
（**）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
**
**.*.*对承包人违约的处理
（*）承包人发生第**.*.*（*）日约定的违约情形时，发包人可通知承包人
立即解除合同，并按有关法律处理。
（*）承包人发生第**.*.*（*）日约定以外的违约情形时，监理人可向承包
人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起
的费用增加和（或）工期延误。
（*）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件
的可由监理人签发复工通知进行复工。
（*）承包人发生第**.*.*项约定的违约情况时，无论发包人是否解除台
同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级
交通主管部门，作为不良记录纳人公路建设市场信用信息管理系统。
增加
（*）承包人发生第**.*.*项（*）目情形，按第**.*.*款规定处理：
（*）有**.*.*.（*）款行为或以下行为的，视为承包人违约，可对承包
人处以以下的违约金：
*.承包人更换主要人员的（不管是否经项目法人或监理工程师同意），项
目经理处***元/人次，总工（或技术负责人）处**元/人次，其他主要人
员（指结构专业工程师、路基路面专业工程师、测量工程师、计量工程师和
试验工程师）处**元/人次：
*.项目经理或项目技术负责人未经发包人同意擅自离开工地，每天课以
违约金***元/人；若虽经批准离开工地但每月在工地天数不足**天（特殊
情况经监理人批准报发包人同意例外）的，每不足*天课以违约金***元
人。其它主要技术骨干人员每月在工地天数不足**天（特殊情况经监理人批
准报发包人同意例外）的,每不足*天课以违约金***元/人；
*.主要设备没有按进度和合同规定承诺进场的处***元/日台。
（*）承包存在以下情形的，可对承包人处以以下违约金：
*.发生质量事故，未按有关规定和时间向有关部门报告的，处****元/次:
*
*.出现*、*级*般质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履
行其职责的,可处****元/次；
*.发生*级*般质量事故或重大质量事故，且承包人负有直接责任，或不
能证明其履行其职责的,可处*****元/次；
*.因质量问题被地市级及以上交通主管部门、质量监督单位、公路管理机
构通报（批评）的，可对承包人处以*****元违约金/次，红牌警告*****元
/次，黄牌警告****元/次。
*.出现*般安全生事故负有责任的或发生重大安全事故不按规定报告的，
可处****元/处·次。
*.出现重大安全生产事故负有责任的，可处*****元/处·次。
*.由于施工原因造成污染、破坏被群众向政府、主管单位投诉或被环保、
水利部门责令整改的，处****元/次。
*.由于承包人原因违反*.*等条款造成交通堵塞，堵车**分钟至**分钟
的处****元/次，堵车**分钟至*小时的处****元/次，堵车*小时至*小
时的处**元/次，堵车*小时以上的处每小时（不满*小时按*小时计）*
*元，严重的建议上级主管单位进行通报。
*．劳务人员未按规定签订聘用合同并向项目法人、监理工程师报备的，
处***元/人次。
（*）有以下情形的，可对承包人处以违约金。
*.质量管理
(*）出现下列行为之*可处***元/（人）次。
分项工程施工现场无合格的施工责任牌；或
Ⅱ分项工程施工现场无其相关责任人；或
*施工现场无基本的检测检验工具；或
**施工现场相关责任人无检查检验记录表；或
*现场已完成工作无检查记录。
（*）出现以下行为之*，可处****元/次。
**
未按工序申请检验进入下*道工序的；或
Ⅱ隐蔽工程记录文件不全；或
*施工试验检验频率不符合施工规范规定；或
**分项工程质量自检验收检验频率不符合质量评定标准规定的。
（*）出现以下行为之*，可处****元/次。
*出现质量问题，且承包人负有直接责任的，或不能证明其履行其
职责的。。或
发生质量事故，未按有关规定和时间向有关部门报告的；
*已经施工完成的工程没有按竣工文件收集归档管理办法要求依分
项工程、工序将施工作业记录、测量记录、试验检测记录及工序报验审批
记录等收集归档。
（*）出现以下行为之*，可处****元/次。
*施工单位不接受质监机构监督；或
**出现*、*级*般质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证
明其履行其职责的；或
*未按规定建立合格的工地试验室的；或
**路基土石方，路面各结构层*次单项单点实体抽查合格率为**%
—**%的；或
*使用主要材料（钢筋、水泥、沥青、碎石、砂、砂烁等）不合格
的。或
**已经施工完成的工程无法提供按竣工文件收集归档管理办法要求
应收集的分项工程、工序的施工作业记录、测量记录、试验检测记录及工
序报验审批记录等质量管理文件的。
（*）出现以下行为之*，可处*****元/次。
*发生*级*般质量事故或重大质量事故，且承包人负有直接责任,
或不能证明其履行其职责的；
*路基土石方，路面各结构*次单项单点实体抽查合格率在**%以
**
下的（单点合格率计算以设计值为准，达不到设计值的点为不合格点，下
同）；或
*砌筑、排水、小桥、涵洞等构造物，中小型预制构件，房建工程
等*次单点实体抽查合格率小于**%的；或
**未按要求进行自检，弄虚作假、捏造数据、伪造试验报告的。
（*）因质量问题被地市级及以上交通主管部门、质量监督单位、公路管
理机构通报（批评）的，可对承包人处以******元违约金，红牌警告*****
元，黄牌警告*****元。
（*）因上级部门对施工现场抽检不合格的，按每项对承包人处以******
元罚款。
*.安全生产管理
（*）出现下列行为之*可处***元/（人）次。
*需持证上岗人员无证上岗的；或
*需配戴安全防护用具作业的；或
*未经登记、安全培训教育上岗的。
（*）出现下列行为之*可处***元/处次。
士
*无专职安全检查人员；或
**无安全生产检查日志；或
*作业点或危险施工路段安全标志不全；或
**安全标志（牌）、线（绳）不符国家规定的；或
*易燃易爆物品管理不符合管理要求。
（*）出现下列行为之*可处****元/处次。
*施工作业点或施工形成的危险路段无规定的安全标志；或
*需设安全防护设施的未按规定设置；或
*出现*般安全生事故负有责任的；或
**发生重大安全事故不按规定报告的。
（*）出现下列行为之*可处*****元/处次。
**
出现重大安全生产事故负有责任的。
*.文明施工与环境保护，交通通畅
（*）路基路面施工扬尘影响交通安全的处***元/处天；
（*）由于施工原因造成污染、破坏被群众向政府、主管单位投诉或被环
保、水利部门责令整改的，处****元/次。
（*）由于承包人原因包括不及时处理堵车造成交通堵塞，堵车**分钟至
*小时的处****元/次，堵车*小时至*小时的处**元/次，堵车*小时以
上的处每小时（不满*小时按*小时计）**元，并建议上级主管单位进行通
报。
*.其他重要规定违约处理
有下列行为之*的处***元/人次违约金并责令承包人进行整改。
(*）劳务人员未按规定签订聘用合同并向业主、监理工程师报备；或
（*）签订的劳务合同不符合劳动法等法规要求；或
（*）劳务人员未编入承包人施工班组，并持项目经理签发的劳务上岗证
上岗。
（**）上述被处的违约金在计量支付时从履约担保金中扣除，当扣除额达
履约担保金总额**%时，承包人无条件进行足额补充。
（**）业主（采购人）按合同进行违约处理后，并不解除承包人按照国家
法规与合同应承担的责任与义务。
**.*发包人违约
**.*.*发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金的，发包人
应向承包人支付的违约金如下：
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
