**-****-****
建设项目工程总承包合同
中华人民共程国住房和城乡建设部
制定
国家市场监督管理总局
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****城发工程管理有限公司
承包人（联合体牵头人）：****市市政工程处有限公司
承包人（联合体成员）：****公用事业建设发展集团有限公司
承包人（联合体成员）：****市市政设计研究院有限公司
承包人（联合体成员）：黄河勘测规划设计研究院有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、（中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自
愿、公平和诚实信用的原则，双方就****市卫河（新飞大道-建设路）生态治理工程项目的工程总
承包及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
、工程概况
*工程名称：****市卫河（新飞大道-建设路）生态治理工程
*.工程地点：****市
*.工程审批、核准或备案文号：
*资金来源：****，已落实
*.工程内容及规模：卫河生态治理工程整体范围为卫河新飞大道至建设路段，建设面积约
**.**公顷，主要建设内容包括游园广场、驿站、公厕、停车场、绿化、建筑小品、水电、智
慧工程等。
*工程承包范围：该项目采用***（设计和施工）总承包模式建设。联合体牵头人****市市
政工程处有限公司承担新飞大道至牧野桥全段范围与牧野桥至建设路堤顶路以内（包含堤顶路）
所有工程的材料设备采购、施工与安装、缺陷修复、试运行、竣工验收、移交前维护、移交、
备案、项目评审、缺陷责任期内缺陷修复；联合体成员****公用事业建设发展集团有限公司承
担牧野桥至建设路堤顶路以外范围所有工程的材料设备采购、施工与安装、缺陷修复、试运行、
竣工验收、移交前维护、移交、备案、项目评审、缺陷责任期内缺陷修复。联合体成员****市
市政设计研究院有限公司承担新飞大道至建设路全段堤顶路以外（含堤顶路）及宏力大道至建
设路堤顶路以内范围的施工图阶段的设计（含勘察）及相关服务：联合体成员黄河勘测规划设
计研究院有限公司承担新飞大道至宏力大道堤顶路以内范围的施工图阶段的设计（含勘察）及
相关服务，预算金额：******元
根据实际需要，因承包人工期、质量等违约，发包人有权对工程承包范围子以调整，由此发生
的工程费用从承包人结算价款中扣除，但并不减免承包人的违约责任
*、合同工期
计划开始工作日期：年月日。
计划开始现场施工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日
工期总日历天数：***天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不*致的，以
工期总日历天数为准。
本合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、各类天气原因、交通
管制、疫情隔离、政府禁令、中高考、*会、农忙、发包人或政府部门领导检查、观摩、工地现状、
空气污染预警、环保政策要求等对工期产生的影响，承包人承诺不因此类原因提出任何有关的工期
和费用索赔。
*、质量标准
工程质量标准：设计要求符合现行国家、地方及行业相关规范要求，能按要求通过施工图审
查机构等有关部门的审查：施工要求符合现行工程施工质量验收规范合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价（含税）为
其中：
（*）设计（含勘察）费（含税）：
人民币（大写）*******元整（￥*******.**元）。其中增值税税率*%，增值税税
额******.**元。设计（含勘察）费按照****市市政设计研究院有限公司和黄河勘测规划设计研究
院有限公司各自承担范围的施工图预算价的比例进行划分。暂定****市市政设计研究院有限公司设
计（含勘察）费*******元，黄河勘测规划设计研究院有限公司设计（含勘察）费*******元
（*）设备购置费（含税）：
人民币（大写）元）；
￥元）；
（*）建筑安装工程费（含税）：
本工程可研批复建安费*****.***元，建安费按照****市市政工程处有限公司和****公用事
建设发展集团有限公司各自承担范围比例进行划分。暂定****市市政工程处有限公司建安费：***
*元×**.**%--*****.*****元，增值税税率*%；****公用事业建设发展集团有限公司建安费
****.***元×**.**%=****.*****元，增值税税率*%。
最终结算为经财政评审部门评审结算的建安费金额×**.**%；增值税税率*%。
（*）暂估价（含税）：
人民币（大写）
（￥元）；
（*）新列金额（含税）：
人民币（大写）
￥元）
（*）双方约定的共他费用（含税）：
人民币（大写）
元）
*.合同价格形式：设计（含勘察）为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行
增减的款项外，合同总价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。施工建安费为费率合同，
经财政评审部门评审结算的建安费金额乘中标费率，本工程采用限额设计，最终结算价不超过****
*元，超过部分承包人自行承担，不予调整。
合同当事人对合同价格形式的其他约定：
*、工程总承包项目经理、设计负责人
项目经理：李吉松、屈书峰（负责各自承担范围）
设计负责人：鲍文刚、褚丽（负责各自承担范围）
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及投标函附录（如果有）；
（*）专用合同条件及《发包人要求等附件：
（*）通用合同条件：
（*)可行性研究报告等前期资料：
（*）联合体协议书（如果有）、承包人建议书（如有）：
（*）价格清单（如有）：
（*）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的合同文件
应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方
式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质
量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*、订立时间
本合同于年月_日订立。
*、订立地点
本合同在****市订立。
*、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自签订日生效
**、合同份数
本合同*式**份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人各执*份
发包人：（公章）****城发工程管理承包人联合体牵头人：（公章）****市市政工程处
有限公司有限公司
法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）（签字或盖章）
组织机构代码：******************组织机构代码：******************
地址：新闻大厦*楼***室
地址：****市平原路***号
邮政编码：******邮政编码：******
电话：电话：****-*******
传真：传真：****-*******
电子信箱：电子信箱：**********.***
开户银行：中原银行股份有限公司****分行
开户银行：工行****平原路支行
账号：******************
账长号：*******************
承包人联合体成员：（公章）****公用事业
承包人联合体成员：（公章）****市市政设计
建设发展集团有限公司
研究院有限公司
法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）（签字或盖章）
组织机构代码：******************组织机构代码：******************
地址：****市南大街**号地址：****市红旗区金穗大道靖业
公元国际*层
邮政编码：******
邮政编码：******
电话：****-*******
电话：****-*******
传真
传真：****-*******
电子信箱：********@***.***
电子信箱：
开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限开户银行：中国银行股份有限公司****
公司****县劳动南街支行国贸支行
账号：******************账号：************
承包人联合体成员：（公章）黄河勘测规划设计研究院有限公司
法定代表人或其委托代理人
（签字或盖章）
组织机构代码：******************
地址：****省郑州市金水区金水路***号
邮政编码：******
电话：****-********
传真：****-********
电子信箱：
开户银行：中国建设银行郑州行政区支行
账号：********************
第*部分通用合同条款
同中华人民共和国住房和城乡建设部《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（**-****-****）
其中*.*.*.*条改为：合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合
同的文件包括合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条件及其附件、通用合同条件、
《发包人要求》、可行性研究报告等前期资料、联合体协议书以及双方约定的其他合同文件。
*.*.*.*条改为：可行性研究报告等前期资料：是指发包人提供的经批复的可行性研究报告和项
目建议书，以及项目规划、会议纪要和相关前期文件。
*.*.*.*条改为：联合体协议：指承包人标明联合体投标牵头单位及各方承担的工作内容和责
任的协议书。
*.*条改为：合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优
先顺序如下：
（*）合同协议书：
（*）中标通知书（如果有）：
（*）投标函及投标函附录（如果有）；
（*）专用合同条件及《发包人要求等附件
通用合同条件
*）
（*）承包人建议书（若有）；
（*）价格清单（若有）：
（*）可行性研究报告等前期资料：
（*）联合体协议书（如果有）；
（**）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文
件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确
定优先解释顺序。
第*部分专用合同条款
第*条*般约定
*.*词语定义和解释
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件：
*.*.*工程和设备
*.*.*.*单位/区段工程的范围：
*.*.*.*作为施工场所组成部分的其他场所包括：预制拼装场所等
*.*.*.**永久古地包括：项目批复用地及所涉及的构筑物平面投影占地
*.*.*.**临时占地包括：项目施工所需要的除永久占地外的占地
*.*语言文字
本合同除使用汉语外，还使用语言。
**法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中
华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《****省建设工程定额管理实施细则》、
《建设工程施工发包与承包价格暂行规定》、《****省规范项目经理和项目总监任职行为的若干规
定》及我国现行有关法律法规和****省、****市相关政策、法规等，
*.*标准和规范
*.*.*适用于本合同的标准、规范（名称）包括：国家及地方相关标准、规范，当对同*问题
国家和省、市、县颁布的标准、规范产生不*致时，以严格者为准。
*.*.*发包人提供的国外标准、规范的名称：发包人提供的国外标准、规范的份
数：：发包人提供的国外标准、规范的时间：
*.*.*没有成文规范、标准规定的约定：发包人提供施工技术要求，承包人提供施工工艺及施
工方案，经发包人及监理认可后执行。
*.*.*发包人对于工程的技术标准、功能要求：
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为（在前者优先）：补充协议或备忘录：合同协议书：中标通知书（女
果有）：投标函及投标函附录（如果有）：专用合同条款及其附件：通用合同条款：发包人要求：
可行性研究报告等前期资料、其他合同文件（现场签证单等）：联合体协议书（如果有）
*.*文件的提供和照管
*.*.*发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：签订合同后*日提供项目可行性研究报告、规划、
地形图*份
*.*.*承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：勘察报告按时提供*份纸质，施工图设计
按时提供*份纸质，同时提供电子版；开工申请、施工组织设计、施工进度计划表、安全施工方案、
专项施工方案、安全紧急预案等与工程质量、安全生产有关的施工及竣工文件按时提供*份，同时
提供电子版
*.*.*文件的照管
关于现场文件准备的约定：施工现场保留*套完整图纸以备工程检查时使用
*.*联络
*.*.*发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：书面送交或邮寄。
发包人的送达地址：****省****市红旗区洪门镇金穗大道与新中大道西北角嘉*新闻大厦*
楼
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：书面送交或邮寄。
承包人的送达地址：****市平原路***号
*.*知识产权
*.*.*由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：发包人
*.*.*由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和
建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人所有
*.*.*承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人
择优选取本单位专利技术、专有技术、先进功法等科技成果在该项目应用，以科学技术提高工程质
*
价款的有效签证，在工程结算时支付。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由
此引起的合同价格调整按照执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人
**.*.*承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：无
**.*变更程序
**.*.*变更估价
**.*.*.*变更估价原则
关于变更估价原则的约定：
**.*暂估价
**.*.*依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围：
承包人不得参与投标的暂估价项目范围：
招投标程序及其他约定：
**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：
**.*暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定：
**.*市场价格波动引起的调整
**.*.*市场价格波动是否调整合同价格的约定：是
因市场价格波动调整合同价格，人工价格指数、机械价格指数、管理费价格指数采用以下第*
种方式对合同价格进行调整，材料采用以下第*种方式对合同价格进行调整
第*种方式：采用价格指数进行价格调整。
（*）关于基准价格指数的约定：****省建设工程消防技术中心第**期价格指数（****年*-*月）。
（*）关于合同履行期间价格指数的约定：合同履行结束时****省建设工程消防技术中心公布的
施工期间平均价格指数
第*种方式：采用造价信息进行价格调整。
**
（*）关于基准价格的约定：****年第*期《****工程经济参考》中****市的指导价及厂家信息价
格，不足部分采用****年第*季度《郑州市建设工程材料价格信息》中的指导价
（*）关于合同履行期间材料单价的约定：合同履行期间《****工程经济参考》中****市的指导
价及厂家信息价格的平均值，《****工程经济参考》中****市的指导价及厂家信息价格不全的部分
采用合同履行期间《郑州市建设工程材料价格信息》中指导价的平均值。****市及郑州市均未公布
的材料参考周边城市（安阳、濮阳、许昌、周口）颁布的材料指导价，若以上均没有的材料由发包人、
承包人、评审单位等*方进行询价确认
第*种方式：其他价格调整方式：
**.*.*其他措施费（夜间施工增加费、*次搬运费、冬雨季施工增加费）在施工过程中发生了
此类费用，工程竣工结算时按照定额规定足额计取。
**.*.*大型机械进出场费及安拆费按签证实际发生计入
**.*.*新种植苗木养护费按照《****省建设工程工程量清单综合单价（****）》*园林绿化工
程后期管理费足额计取，数量以实际验收数量为准。
**.*.*关于采用其他方式调整合同价款的约定：设计费除有约定外不予调整，建安费以经财
政评审部门评审结算金额×中标费率为准
第**条合同价格与支付
**.*合同价格形式
**.*.*关于合同价格形式的约定：设计为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需
进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。施工建安费为费率合同，
为经财政评审部门评审结算的建安费金额乘中标费率
**.*.*关于合同价格调整的约定：设计费除有约定外不予调整，建安费以经财政评审部门评
审结算金额×中标费率为准。
**.*.*按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：施工设计图纸完成后，由
联合体各方编制施工设计图纸预算，经监理单位审核，由发包人批准后作为进度款的支付依据：进
度款的支付计量中不包含设计变更和签证。
**.*.*工程量计算规则：绿化工程执行《****省建设工程工程量清单综合单价（****）》*园
林绿化工程、（****省市政工程预算定额》（****-**-****）、《****省房屋建筑与装饰工程预算
定额》（****-**-****）、《****省通用安装工程预算定额》（****-**-****）、《****省市政公用
**
设施养护维修预算定额（****-**-****）》、《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）
及配套的费用文件。
**.*预付款
**.*.*预付款支付
预付款的金额或比例为：预付款为可研建安费的**%
预付款支付期限：
预付款扣回的方式：完成工程量的**%时全额扣回
**.*.*预付款担保
提供预付款担保期限
预付款担保形式：
**.*工程进度款
**.*.*工程进度付款申请
工程进度付款申请方式：已至本条款约定的付款节点后书面申请*
承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：按发包人的付款申请单要求按时提
交*份。
进度付款申请单应包括的内容：向发包人提供增值税发票，按发包人的付款审批流程进行付
款
**.*.*进度付款审核和支付
进度付款的审核方式和支付的约定：（*）设计（含勘察）费：勘察报告、施工图设计完成并通
过审查后**日内，支付设计（含勘察）费的**%；竣工验收合格后**日内，支付剩余**%设计（含
勘察）费，不留余款。
（*）施工工程款：预付款为可研建安费的**%，完成工程量的**%支付至预算价的**%：完成工程量
的**%，并经监理单位认量后支付至预算价的**%：工验收合格，养护期满后支付至预算价的**%；
其余部分待财政评审部门评审后支付至工程最终结算价的**%，剩余*%作为质保金，待缺陷责任期
满后*次性付清。缺陷责任期**个月，
发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后完成支付，发包人逾期支付进度款的
应按照支付违约金。
**
**.*付款计划表
**.*.*付款计划表的编制要求：
**.*.*付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：
**.*竣工结算
**.*.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：工程竣工经质监部门监督验收合格、工程完整交付、工程
竣工资料备案完成后**日内，承包人向发包提交盖有承包人法定印章的结算书及完整的结算资料，
交由发包人审核
竣工结算申请的资料清单和份数：按发包人的付款申请单要求按时提交*份。
竣工结算申请单的内容应包括：向发包人提供增值税发票，按发包人的付款审批流程进行付
款。
**.*.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人收到承包人提交的完整的结算资料后于**日内审
核完毕，并交由政府财政评审部门进行审核，政府财政评审部门批复后的最终数额，为发包人向承
包人支付工程款的唯*依据
发包人完成竣工付款的期限：执行专用条款中工程款支付条款的约定
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。
审减费用承担：
**.*质量保证金
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（*）种方式：
（）工程质量保证担保，保证金额为：
（*）*%的工程款：
（*）其他方式：
**.*.*质量保证金的预留
**
可
质量保证金的预留采取以下第（*）种方式
（*）在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：，在此情形下，质量保证金的计算基
数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额
（*）工程竣工结算时*次性预留专用合同条件第**.*.*项第（*）目约定的工程款预留比例的质
量保证金；
（*）其他预留方式：
关于质量保证金的补充约定：工程建安费（财政评审部门评审的数额）的*%作为质量保证金。
质保期满如工程质量不存在问题或不存在承包人应当承担维修费、质量赔偿金等问题的情况下，此
质保金无息返还给承包人
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：按发包人要求
**.*.*最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定：按发包人要求
第**条违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：竣工验收时若达不到合同要求质量标准，承包人向发包人支付合同价
款的**%作为违约金，且应无条件返工，直至达到约定的质量标准，承担由此引起的*切费用，承
包人应赔偿发包人由此造成的全部经济损失
**.*.*通知改正
**
工程师通知承包人改正的合理期限是：*天
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
第**条合同解除
**.*由发包人解除合同
**.*.*因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：凡承包人具有下列情形之*的，发包人可以单方解
除本合同：*）未按承包人报送的施工进度计划施工，经发包人或监理方催告后，仍不能按施工进度
节点完成施工任务的：*）施工过程中存在质量问题，经通知整改后，不予整改或整改仍达不到质量
要求的：*）存在本合同规定的项目经理、施工管理人员违约，经发包人或监理方通知后，仍不整改
的。*）擅自停工达**日以上的：*）擅自将本工程转分、分包的：*）发生严重的治安事件、安全
事故，被有关部门处罚且未按有关部门的处罚履行职责或未及时处理，引起上访、围堵施工现场等
社会不安定现象的：*）未按本合同约定提交施工组织设计等文件资料，经催告后仍未提交的。*）
其他严重违约行为，致使发包人的合同目的无法实现的
发包人依据上述条款单方解除本合同的，自解除合同通知送达承包人之日起，本合同解除。发
包人依据上述条款解除本合同的，有权要求承包人按合同总价款的**%支付违约金。如此违约金不
足弥补发包人经济损失的，还应当赔偿发包人的经济损失
本合同解除后*日内，承包人必须完成退场，将施工现场完整交付给发包人，否则，每迟延*
日，按合同总价款的*分之*，向发包人支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的经济损失。同时，
发包人还可以根据工作需求，强行撤场。因此所产生的搬迁费用、保管费等费用，由承包人负责：
因此所产生的物品毁损、丢失等不利后果，由承包人自行负责
发包人维续使用承包人在施工现场的材料、设备临时工程、承包人文件和由承包人或以其名
义编制的其他文件的费用双方协商解决
**.*由承包人解除合同
**.*.*因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由：上
第**条不可抗力
**.*不可抗力的定义
**
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的*天内完成款项的支付。
第**条保险
**.*设计和工程保险
**.*.*双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：承包人应为本工程投工程保险等险种
承包人所投的保险类别，必须涵盖施工期间（工程竣工交付给发包人之前）所发生的*切风险（包
括不可抗力）。否则，所产生的*切不利后果均由承包人承担。
**.*.*双方当事人关于第*方责任险的特别约定
按照国家规定投保。
**.*工伤和意外伤害保险
**.*.*关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：按照国家规定投保
**.*货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：按照
国家规定投保。
**.*其他保险
关于共他保险的约定：按照国家规定投保
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险凭证
保险单的条件：按照国家规定投保
**.*.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：变更*日内书面通知发包人
第**条争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：查。
**.*.*争议评审小组的确定
*
争议评审小组成员的人数：
争议评审小组成员的确定：
选定争议避免/评审组的期限：
评审机构：
其他事项的约定：
争议评审员报酬的承担人：
**.*.*争议的避免
发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：
**.*.*争议评审小组的决定
关于争议评审小组的决定的特别约定：上
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决
（*）向****市仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程所在地人民法院起诉。
**.*其他
施工现场的卫生标准，噪声标准应满足国家有关规定，施工现场严格按照大气污染防治*个***%
标准执行，发包人不定时进行检查，发现问题下发整改通知书，问题严重的，发包人直接下发罚款
通知书，罚款金额****元起，罚款在结算金额中扣除，上缴****市财政；施工中因违反规定造成的
损失和发生的费用由承包人负责。
专用合同条件附件
附件：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人：****城发工程管理有限公司
承包人（联合体牵头人）：****市市政工程处有限公司
承包人（联合体成员）：****公用事业建设发展集团有限公司
为保证****市卫河（新飞大道-建设路）生态治理工程（项目名称）在合理使用期限内正常使
用，*方协商*致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及*方约定承担
工程质量保修责任。
*、工程质量保修范围和内容
具体质量保修的内容*方约定如下：按承包人各自承包的全部施工竣工范围
*、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修
期但不应该当少于**个月。
*、质量保修责任
*.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日起*天内派人修理。承包人不在
约定期限内派人修理的，发包人可委托其他人员修理。保修费用从剩余工程款内扣除。如工程款已
支付完毕，承包人需及时支付维修费用，否则，承担由此造成的全部损失。
*.如发生紧急抢修事故，承包人接到通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引
**
起的事故，抢修费用由发包人承担
*.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保各类工程的基础工程和主体结构的质量。因
承包人原因致使工程在合理使用期内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
*、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：工程竣工时根据实际情况另行协商，
本工程质量保修书作为施工合同附件，由双方共同签署。
发包人（盖章）：承包人（联合体牵头人）（盖章）：
法定代表人或委托代理办*中超
法定代表人或委托代理人
（签字或盖章）：（签字或盖章）：
承包人联合体成员）（盖章）
法定代表人或委托代理人
签字或盖章）
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
