****县平远镇差黑村委会居家养老服
务中心建设项目
施
*
合
同
发包人（全称）：****县民政局
承包人（全称）：****州智慧建筑工程有限公司
年月日
签订时间：
签订地点：****县民政局
***
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
第*部分协议书
发包人（甲方）：****县民政局
承包人（乙方）：****州智慧建筑工程有限公司
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商*致，订立本合
同。
、工程概况
工程名称：****县平远镇差黑村委会居家养老服务中心建设项目
工程地点：****县平远镇差黑村
工程内容：（详细工程内容见视山县平远镇差黑村委会居家养老服务中心建设项目工
程清单）
*、工程承包范围
承包范围：
*.详细项目范围见视山县平远镇差黑村委会居家养老服务中心建设项目工程清单：
*.超出****县平远镇差黑村委会居家养老服务中心建设项目工程清单以外工程量，
以*方（甲方、乙方、监理）协商定量，签署变更协议、签证。
*、合同工期
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
合同工期：日历天数天。
*、质量标准
工程质量标准：以竣工验收完成为标准。
-**
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
*、合同价款
合同含税总价为：******.**元（大写：*****任*****元*角。（最终
工程款以相关工程量及单价据实结算）。
*、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
（*）补充协议
（*）本合同协议书
（*）中标通知书
（*）投标书及其附件
（*）本合同专用条款
（*）本合同通用条款
（*）标准、规范及有关技术文件
（*）招标文件及其附件
（*）图纸
（**）工程量清单
（**）工程报价单或预算书
合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
*、本协议书中有关词语含义与本合同第*部分《通用条款》中分别赋予它们的定义
相同。
*、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质
量保修责任。
*、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的
款项。
-**
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
*、合同生效
合同订立时间：年月日。
合同订立地点：****县民政局。
本合同经双方签字盖章后生效。
以下无正文。
慧建
发包人：****县民政局（盖章）承包人：****州智慧建筑有限公司（盖章）
****省****洋族苗族自治州文
地址：
地址：*****
山市腾龙北路中保家园**幢
法定代表人：法定代表人：
郭崇春
委托代理人：委托代理人：
（签字、盖章）（签字、盖章）
联系电话：***********
联系电话：
传真传真
开户行：开户行：中国银行****州分行
帐号:帐号：************
纳税识别号：纳税识别号：******************
-**
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
| 发包人：****县民政局（盖章） |
承包人：****州智慧建筑 |
慧建有限公司（盖章） |
| 地址： |
地址： |
****省****洋族苗族自治州文*****山市腾龙北路中保家园**幢 |
| 法定代表人： |
法定代表人： |
郭崇春 |
| 委托代理人： |
委托代理人： |
|
| （签字、盖章） |
|
（签字、盖章） |
| 联系电话： |
联系电话：*********** |
|
| 传真 |
传真 |
|
| 开户行： |
开户行： |
中国银行****州分行 |
| 帐号: |
帐号： |
************ |
| 纳税识别号： |
纳税识别号： |
****************** |
第*部分专用合同条款
*、词语定义及合同文件
*词语定义：与通用条款*致
*合同文件及解释顺序：
（*）补充协议
（*）本合同协议书
（*）中标通知书
（*）投标书及其附件
（*）本合同专用条款
（*）本合同通用条款。
（*）标准、规范及有关技术文件
（*）招标文件及其附件
（*）图纸
（**）工程量清单
（**）工程报价单或预算书
*语言文字和适用法律、标准及规范
*.*本合同使用中文。
*.*适用法律和法规
需要明确的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《建
设工程质量管理条例》等相关法律法规
*.*适用标准、规范
适用标准、规范的名称：
发包人提供标准、规范的时间：发包人不提供，承包人自备。
国内没有相应标准、规范时的约定：无。
-**-
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
*图纸
*.*发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工时提供图纸*套。
*.*发包人对图纸的保密要求：承包人不准转让、复印给第*者。
使用国外图纸的要求及费用承担：无。
*、双方*般权利和义务
*工程师
*.*监理单位委派的工程师
姓名：职务：总监理工程师
发包人委托的职权：详见监理合同。
需要取得发包人批准才能行使的职权：发布开工令、停工令、复工令、现场有关的签证
资料。
*.*发包人派驻的工程师
姓名：职务：现场代表
职权：协调各方关系，对工程实行全面管理，对工程方案进行优化，对承包人报送的关
于项目施工过程中的方案、出现的问题、工程增量等及时作出回复并协助处理。
*.*不实行监理的，工程师的职权：该项目实行监理
*项目经理
姓名：付建刚职务：项目经理
进场项目经理及现场管理人员应与在资格预审申请文件中填报的项目经理和技术负责
人*致：若承包人因特殊原因确需更换，由承包人向发包人提出书面申请，并提供相应的证
明材料，经监理及发包人审核同意后方可更换。对不称职的项目经理，发包人及监理有权要
求更换项目经理。
—***
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
*发包人工作
不执行通用条款中*.*、*.*条，修改为：
*.*发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（*）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。
（*）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人协
助承包人解决，由承包人承担相关费用。
（*）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：发包人负责流转土地，提供施工场地，
并确保施工道路的畅通；因承包人造成的问题，由承包人自行解决，并承担相应责任。（合
同清单外场地清理、树木砍伐、植被清理、临时道路修建、清障与临时设施拆除等费用由发
包人承担）
（*）工程地质和地下管线资料的提供时间：由于项目区面积较大，发包人不负责提供工
程地质和地下管线资料，施工过程中如因工程地质和地下管线引起工期延误，造成承包人工
期滞后，总工期顺延；造成承包人费用增加的，发包人按相关规定给予承包人补偿。
（*）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同生效后**天内办理
完毕。
（*）水准点与坐标控制点交验要求：由发包人提供基准点，发包人、承包人、监理工
程师现场复测确认实际原始地貌高程。
（*）图纸会审和设计交底时间：合同签订后**天内。
（*）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古
树名木的保护工作：责任承担同专用条款*.*（*）条的约定：发包人负责协调征地、负责
报批手续的办理；由施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古
树名木的保护工作产生的费用由发包人承担。如因承包人不合理施工及现场管理导致的损失
由承包人承担。
（*）双方约定发包人应做的其他工作：发生时双方协商确定。
*.*发包人委托承包人办理的工作：根据工作需要确定。
-***
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
*承包人工作
不执行通用条款中*.*条，修改为
*.*承包人应按约定时间和要求，完成以下工作
（*）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人承担，并达到
文明工地标准。
（*）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：由发包人承担费用。
（*）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：由承包人负责办
理承担相关费用，发包人协助办理。
（*）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人自费保护至竣工验收。
（*）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的
保护要求及费用承担：按本合同专用条款*.*（*）条执行。
（*）施工场地弃渣、弃土、临时建筑清洁卫生的要求：承包人应认真组织好现场
管理、文明施工、每天保持施工场地、交通要道的畅通，并将建筑垃圾、废物清理出施
工现场，运至指定地点；清游、修建沟渠的多余弃土用于低注地的客土或就近进行土地
平整，清理、平整运杂费由承包人承担。
（*）承包人应在合同签订后*个月内在项目所在地劳动保障部门按规定缴纳农民工
工资保证金（保证金额以项目所在地劳动保障部门规定为准）
承包人应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该****项目农民
工工资。承包方应按月足额支付农民工工资，人工费用拨付周期不得超过*个月，否则需向
发包方支付合同价款*%的违约金，违约金不足以弥补发包人由此造成的损失的，还需赔偿
发包人损失。
承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律法规，及时支付工程中的
民工工资。承包人不得以任何借口拖欠民工工资，如果出现严重拖欠现象，给社会造成不良
影响者，发包人有权代为支付其拖欠的民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款
项，并对发包人承担代付工程款产生的相关费用。
-**—
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
（*）双方约定承包人应做的其他工作：无。
*、施工组织设计和工期
*进度计划
*.*承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人接到监理方发布
的开工令后*个工作日内上报施工组织设计和开工报告：每月*日前报送上个月实际完成工作
量报表、施工日志及本月施工进度计划等资料交发包人审核。同时提交上月完成工程量支付
申请表，*式*份。
*.*工程师确认的时间：收到后*个日历天内
*.*群体工程中有关进度计划的要求：按监理工程师的指令执行，必须在协议书约定的
工期内竣工。
**工期延误
不执行通用条款中**.*、**.*条，修改为：
**.*双方约定工期顺延的其他情况：
若承包人的原因导致合同总工期延误的每天承担（*****.**元+超期天数×***.**元）
的工期违约金。违约金不足以弥补发包人损失的，还应当承担损失赔偿责任。
**.*其他约定：如因发包人原因、监理工程师原因、不可抗力导致合同工期延误，以
及由此造成的停工、窝工等情况，给承包人造成损失的，发包人按国家的相关规定确认
*、质量与验收
**隐蔽工程和中间验收、竣工验收
**.*中间验收：工程质量检查主要由监理和发包人派驻的工作人员进行跟踪检查和随
机抽样（破体）检查。承包人应当严格按照施工规范要求施工，隐蔽工程未经验收合格，擅
自隐蔽或进行下*道工序的，每次处以*****.**元违约金，并全部拆除或重新施工，相关
费用、损失由承包人自行承担。
**.*竣工验收：工程质量要求达到*次性验收合格。承包人工程质量达不到约定标准，
须承担因违约造成发包人的*切经济损失，并处于合同价款*%的质量违约金。
-**—
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
*、安全施工
承包人应按国家、省、州、县相关部门要求做好新冠肺炎疫情防控措施，做法参考如下：
所有人员必须佩戴口罩；所有人员必须扫码进入施工区域；所有人员必须体温检测；施
工现场及办公场所必须消毒防护；对进出人员做好记录
发包人及监理定期进行检查，发现承包人未能做好相关措施的，每次处以****～*****
元罚款。
*、合同价款与支付
**合同价款及调整
**.*本合同价款采用方式：固定清单综合单价合同，工程量据实结算。
**.*双方约定合同价款的其他调整因素，按以下原则确定综合单价：
（*）因工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成新增工程量清单项目的，清
单中已有适用或类似工程量清单综合单价的，按照已有工程量清单综合单价结算：没有适用
或类似的工程量清单综合单价时，由承包人提出，经监理及业主确定后执行，如双方无法达
成*致的，以业主方聘请的第*方跟踪设计审定的单价为准。
（*）中标工程量清单中没有适用或类似于此工程项目新增综合单价时，按以下标准进
行组价：
如实施期间行政主管部门颁布新的计价文件或调价文件，合同结算价按行政主管部门颁
布的文件执行。
（*）招标控制价编制存在重大缺陷和明显失误，需要调整单价时可按照项目实施管理
程序报业主方审查批准后才能进行调整，并作为最终结算支付依据。
（*）当各分项新增工程量超过清单工程量**%且该分项投标综合单价高于拦标综合单
价的***倍时，该分项超出**%以外的部分综合单价由投标综合单价调低为拦标综合单价
的*.**倍。（发包人及设计要求的工程量增加或变更由发包人根据实际情况另行决定）
（*）当各分项实际完成工程量较清单工程量有减少时，该分项综合单价不予调整。
（*）施工期间砂、石、钢材（含螺旋钢管、复合钢管、螺旋焊管等大宗钢材制品）
大宗管材、水泥、柴油、汽油材料价格波动幅度超出土*%的，按照****版《建设工程量清
-**—
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
**.*本项目如有跟踪审计由业主方认可审计机构进行全过程跟踪审计，如遇招标中缺
漏的工程量及新增工程内容由发包方、承包方、监理方、跟踪审计部门共同及时计价并予以
确认。
*、违约、索赔和争议
**违约
**.*本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
按照本合同专用条款相关规定执行。
其余违约责任按照相应的专用条款及通用条款执行。
**.*本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
按照本合同专用条款相关规定执行。
其余按照通用合同约定条款执行。
**争议
**.*本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列
第*种方式解决：
（*）提交仲裁委员会仲裁；
（*）依法向项目所在地人民法院起诉。
**、其他
**工程分包
**.*本工程发包人同意承包人分包的工程：按国家相关规定执行。
分包施工单位为：按国家相关规定执行
**不可抗力
**.*双方关于不可抗力的约定：执行通用条款。
**.*其他约定：不可抗力包括因战争、动乱、新冠疫情、空中飞行物体坠落或其他非
发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾
-**-
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
害。施工期间如遇暴雨天气造成承包方无法施工的，工期顺延。
**保险
**.*本工程双方约定投保内容如下：
（*）发包人投保内容：通用条款**.*、**.*、**.*款不采用
（*）发包人委托承包人办理的保险事项：由承包人按规定自行办理，费用由发包人承
担。
（*）承包人投保内容：按通用条款**.*款办理，运至施工场地内用于工程的材料和待
安装设备，由承包人办理保险并支付保险费用。
**担保
**.*本工程双方约定担保事项如下：
双方约定的其他担保事项：投标文件上的质量和工程工期承诺惩罚条件仍然有效。
**合同解除
**.*合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工
作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必
要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款（非发包人原因导致
合同解除的，发包人仅支付已完并验收合格的工程款，承包人机械人员撤场费用由承包
人自担）。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款
和因退货、解除订货合同发生的费用，由责任方承担，因未及时退货造成的损失由责任
方承担。除此之外，有过错的*方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
**合同份数
**.*双方约定合同正本*份，甲乙双方各执*份。
**补充条款
（*）虫标单位（承包人）在需要进行人工施工，可使用当地民工。
-**—
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
（*）承包人工期提前完成，经验收认定达到优质工程的将作为今后项目投标的加分依
据。
（*）双方需签订工程质量保修书和附件其他内容，格式见附件*－*。
（*）通知和送达
通知：双方确认，任何*方给予另*方的通知送达应向对方寄送特快专递或发送邮件（以
下列地址和联系方式为准）完成：
乙方联系人：付谢时
甲方联系人：
地址：澳州州观州县
地址：
电话：***********
电话：
邮箱：邮箱：
甲方和乙方各自保证上述联系人、地址、电话号码、邮箱的真实准确性。如有变更，应
提前*天通知对方，否则通知不能及时送达的后果由未及时通知变更的*方承担。任何*方
按照上述地址邮寄出通知或发送邮件即视为送达。
-**—
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
附件*
工程质量保修书
发包人（全称）：****县民政局
承包人（全称）：****州智慧建筑工程有限公司公司
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商
*致，对****县平远镇差黑村委会居家养老服务中心建设签订工程质量保修书。
*.工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保
修责任。
质量保修范围包括工程及相应配套设施等承包人的所有施工内容。
*．质量保修期
*.*双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期为*年，质
保金*%。
*.*质量保修期自项目验收合格之日起计算。
*.质量保修责任
*.*属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*.*发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*.*对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地主管部门报告，采取安全防范措施；
由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
-***
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
*.*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*保修费用
*.*保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*.其他
*.*双方约定的其他工程质量保修事项：无
*.*本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为
施工合同附件，其有效期限至保修期满。
智慧
发包人：公章）承包*公章
*
****
法定代表人法定代表人
票
*************
或委托代理人：或委托代理人：
（签字、盖章）(签字、盖章）
年月日年月日
-**-
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
附件*
****项目廉政合同
工程项目名称：****县平远镇差黑村委会居家养老服务中心建设项目
建设单位（甲方）：****县民政局
施工单位（乙方）：****州智慧建筑工程有限公司公司
为加强****中的廉政建设，规范****项目承发包双方的各项活动，防止发生各
种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工
程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政合同。
第*条甲乙双方的责任
（*）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、****、施工安装和市场活动
等有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（*）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（*）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定
者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反****管理、
施工安装的规章制度。
（*）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重
的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第*条甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在****的事前、事中、事后应遵守
以下规定：
（*）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、
感谢费等。
-***
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
（*）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（*）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的
工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（*）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、
材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求
乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第*条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程
建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（*）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物
品和回扣、好处费、感谢费等。
（*）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（*）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作
安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、
健身、娱乐等活动。
（*）不准以任何不正当手段在项目计量计价、变更签证等方面赔赔甲方项目管理
人员（包含甲方聘请的勘察设计、监理、造价审计等与项目存在利害关系的人员）从而
获取不正当利益。
第*条违约责任
（*）甲方工作人员有违反本合同第*，*条责任行为的，按照管理权限，依据有关法
律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（*）乙方工作人员有违反本合同第*，*条责任行为的，按照管理权限，依据有关法
-***
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（*）乙方工作人员有违反本合同第*条贵任行为的，按照施工合同中合同总价款的
*%-**%追究违约责任，甲方有权根据乙方违约责任的大小，选择追究违约责任的比例，违约
金从甲方支付给乙方的工程款中直接扣除，涉事单位列入公司服务商黑名单，*年内禁止参
与公司采购及工程招标活动。
第*条本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方
签署后立即生效。
第*条本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格的正
第*条本合同*式*份；由甲乙双方各执*份，送交甲乙双银的值督单位各汾
知日
甲方单位：（盖章）****县民政局
乙方单位：（
春部
法定代表人：法定代表人：
*****
印宗
地址：
地址：
*******
电话：话：***-*********
电
年月月日
年月日
甲方监督单位（盖章）
乙方监督单位（盖章）
年月日
年月日
-**—
***扫描全能王
**人都在用的扫描***
附件*
****项目安全合同
工程项目名称：****县平远镇差黑村委会居家养老服务中心建设项目
建设单位（甲方）：视山县民政局
施工单位（乙方）：****州智慧建筑工程有限公司
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民
共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》以及《建设工程安全生产管理条例》，双方本着
平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义
务，确保施工现场的安全生产。
*、甲方必须贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙
方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场进行安全检查与指导。
及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区
域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
*、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产相关标准规范及要求，遵守甲方的
安全管理制度和《工地文明施工规定》，熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。
*、乙方及其各班组要建立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保持联系，并定
期对其职工进行安全教育，经常进行安全施工检查（特别是班前教育检查），且和职工个人
要签订安全责任书，不签者由此产生的*切后果均由乙方承担。
*、为保证施工安全管理及安全责任，乙方必须明确现场管理人员。
*、乙方必须确保所有进场施工的人员，年满**周岁且身体健康。老、弱、病、残、孕、
家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生*切后果均乙方自负，甲方不承担任何责任。
*、乙方必须确保所有职工按规定正确采取防护措施，不得滥用或不用；保证进入施工
-***
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
现场戴好安全帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤博上班；特殊工种操作人员持证
上岗，严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员。若有违反，全部责任均由乙方承担。
*、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的*切后果由乙方个人自负。
*、乙方在施工期内各班组及个人要增强安全意识，做好自身安全保护，出现大小事故
均由乙方负责，甲方概不负责。（注：本条适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故）
*、在施工期间，由于乙方管理不严而对第*方造成伤害的，由乙方承担全部责任。
*、在施工期间，乙方人员与其他承包队发生打架行为，各承包队责任自负，并且甲方
将按《工地文明施工规定》进行处罚。
**、乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件，责任由乙方自负，甲方概不负责。
**、承包方必须做好自己施工区域及驻地内新冠疫情防控措施。
**、承包人应对现场施工安全负责，不得强令工人危险作业，发生安全事故及时向发
包人报告，由于承包人的过错发生安全事故的，发包人根据事故性质要求承包人支付合同总
价款*.*%～*%的违约金。违约金不足以弥补发包人由此造成的损失的，还需赔偿发包人损
失。
**、若有新增内容条款，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力
**、本合同自双方签字之日起生效，承包施工结束后自行失效
知
*
甲方单位：（盖章）****县民政局乙方单位：=盖
法定代表人：********法定代表********
票
或委托代理人：或委托代理人付建别
*****
址：如东研*县
地址：地
话：***********
电话：电
月日
年月日年
--***
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
中标单位：
详见公告详情
项目金额：
暂未确定
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
