****市中级人民法院审判综合楼及附属设施
维修修缮项目
【项目编号：************】
遴选文件
*
招标人：****市中级人民法院
代理机构：****
日期：****年*月
目录
第*章遴选邀请.....................................................*
第*章供应商须知........................................................*
第*章采购人要求...................................................**
第*章施工合同.......................................................**
第*章响应文件格式
.......................................................**
*.遴选邀请
****受****市中级人民法院委托，对****市中级人民法院审判综合楼及附属设施维修修缮项目施工遴选供应商，遴选保持公正立场，公平地对待各供应商，欢迎符合资格条件的供应商参加。
*、合格供应商资格要求
*、供应商须具有独立承担民事责任的能力，具有独立法人资格。
*、供应商须具备承担本项目所需的建筑工程施工总承包*级（含）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包*级（含）以上资质。
*、供应商须具有有效的安全生产许可证。
*、供应商未被列入“信用中国”网站(***.***********.***.**)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或****严重违法失信行为”记录名单；不处于中国****网(***.****.***.**)“****严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加采购活动期间。（以资格审查人员于遴选截止时间当天在“信用中国”网站（***.***********.***.**）及中国****网（****://***.****.***.**/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
*、供应商需在****省****网电子卖场入供应商库。
*、本项目不接受联合体参选。
*、获取遴选文件要求：
*、要求凭以下加盖单位公章复印件获取遴选文件：
*.*提供企业法人营业执照或事业单位法人证书复印件加盖公章；
*.*购买遴选文件经办人，需提供：
*.*.*经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书原件及法定代表人身份证复印件；
*.*.*经办人如是供应商授权代表，需提供法定代表人授权委托书原件及授权代表身份证复印件；
*、获取地点：****市开发区乐山西路*号皇家花园**栋*****楼。
*、获取时间：****年**月**日-****年**月**日*:**-**:**，**:**-**:**（法定节假日除外）
*、遴选文件每份售价人民币***.**元整（售后不退）。
*、无论是否成交，各供应商应自行承担所有参加本项目遴选而发生的全部费用。
*、开标时间及地点：
*.遴选文件递交时间：****年**月**日*：**～*：**
*.遴选文件递交截止及开标时间:****年**月**日*：**
*.遴选及开标地点：****市开发区乐山西路*号皇家花园**栋*****楼评标室。
*.答疑和勘察：
集中答疑会或现场考察：本项目不举行集中答疑会或现场考察。投标人若需现场考察，可自行组织前往现场考察，其费用及安全自行负责。
*、公示网页：
本项目相关公告在****网站（****://***.******.***）上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。
*、联系方式：
采购人名称：****市中级人民法院
采购代理机构：****
地址：****市开发区乐山西路*号皇家花园**栋*****楼。
联系人：邓小姐
联系方式：***********
传真：****-*******
邮箱：**********@***.***
****
****年**月*日
第*章供应商须知
*.总则
*.定义
*.*供应商：系指响应招标并且符合遴选文件规定资格条件和参加遴选的法人。
*.适用范围
*.*采购人、供应商、采购代理机构及各方当事人适用本须知。
*.应遵循的原则
*.*公开透明、择优选取的原则。
*.响应文件的编制
*.响应件的编写原则：
*.*响应文件应用中文书写，供应商应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。
*.*供应商在遴选过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消供应商的遴选资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。
*.*本项目不接受电报、电话或传真形式的响应文件。
*.响应文件组成：详见《响应文件目录表》中响应文件组成。
*.响应文件的编写
*.*供应商须对本项目进行整体报价，不能对部分内容进行选择性遴选报价。任何只对其中*部分内容进行的遴选报价都被视为无效报价。
*.*供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。
*.*供应商应以人民币报价。开标时，响应文件的大写金额和小写金额不*致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不*致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
*.*响应文件应*式*份：其中正本*份，副本*份。纸质文件需注明“正本”和“副本”字样，并分别用信封封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。响应文件应由供应商的合法授权代表正式签署，如有任何更改应由原签署人签字。所有不完整的响应文件将被拒绝。
*.响应文件的式样和签署
*.*响应文件正本应用**规格纸计算机打印，每*页响应文件均要求加盖供应商公章，副本可以是正本的复印件，与正本具有同等法律效力。响应文件要求签名的均必须用黑色墨水填写，并由供应商法定代表人或其正式的授权代表签名并加盖单位公章。供应商授权代表须以书面形式出具“法定代表人授权委托书”附在响应文件中。
*.*响应文件*般不得涂改和增删，除对差错处做必要修改外，不得行间插字、涂改或增删，如有上述改动，必须由供应商法定代表人或其授权代表在修改处签字并加盖供应商公章。
*.报价货币：报价均应以人民币报价。
*.响应文件的递交
*.响应文件的密封和标记
*.*所有响应文件必须装在密封完好的信封，清楚写明项目名称、项目编号、供应商名称加盖供应商公章。由于封装不严导致响应文件非人为因素过早启封，采购代理机构概不负责。
*.*响应文件的正本和副本应*起封装，包装封面格式详见《响应文件包装封面参考》。
*.遴选、地点
**.响应文件递交时间、截止时间、遴选时间、地点详见遴选邀请函。
**.供应商提交给采购代理机构的响应文件不得迟于遴选文件中规定的递交截止时间。
**.采购人和采购代理机构将拒绝接收在规定的递交截止时间后递交的任何响应文件。
**.在采购中，出现下列情形之*的，应予以废标：
**.*出现影响采购公正的违法、违规行为；
**.*供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；
**.*因重大变故，采购任务取消。
*.开标与定标
**.开标
**.*采购代理机构在遴选文件中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有供应商代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。
**.*开标时，由递交响应文件的全体供应商代表就所有响应文件的密封情况进行检查，也可以由采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称、遴选报价、响应文件的****主要内容以及采购代理机构认为合适的****内容。
**.*采购代理机构将做开标记录，开标记录由供应商代表和有关人员共同签字确认。
**.评审程序
**.*评审标准：综合评估法
**.*评审小组：*人，代理机构从合法的专家库中随机抽取。
**.*初步评审：评审小组对响应文件进行资格性、符合性审查，未能通过下列条款之*时将被认定为无效响应。
（*）资格性评审表
（*）符合性评审表序号评审内容*供应商须具有独立承担民事责任的能力，具有独立法人资格。*供应商须具备承担本项目所需的建筑工程施工总承包*级（含）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包*级（含）以上资质。*供应商须具有有效的安全生产许可证。*供应商未被列入“信用中国”网站(***.***********.***.**)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或****严重违法失信行为”记录名单；不处于中国****网(***.****.***.**)“****严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加采购活动期间。（以资格审查人员于遴选截止时间当天在“信用中国”网站（***.***********.***.**）及中国****网（****://***.****.***.**/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。*供应商需在****省****网电子卖场入供应商库。*本项目不接受联合体参选。序号评审内容*供应商须具有独立承担民事责任的能力，具有独立法人资格。*供应商须具备承担本项目所需的建筑工程施工总承包*级（含）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包*级（含）以上资质。*供应商须具有有效的安全生产许可证。*供应商未被列入“信用中国”网站(***.***********.***.**)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或****严重违法失信行为”记录名单；不处于中国****网(***.****.***.**)“****严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加采购活动期间。（以资格审查人员于遴选截止时间当天在“信用中国”网站（***.***********.***.**）及中国****网（****://***.****.***.**/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。*供应商需在****省****网电子卖场入供应商库。*本项目不接受联合体参选。
序号评审内容*按照遴选文件规定要求的式样递交、签署、盖章且响应文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的；*报价未超过本项目采购预算的；绿色施工安全防护措施费、暂估价（如有）、暂列金额（如有）没有下浮或改变的；*响应文件没有采购人不能接受的附加条件；*未出现有关法律、法规、规章或遴选文件规定的属于遴选无效的情形；序号评审内容*按照遴选文件规定要求的式样递交、签署、盖章且响应文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的；*报价未超过本项目采购预算的；绿色施工安全防护措施费、暂估价（如有）、暂列金额（如有）没有下浮或改变的；*响应文件没有采购人不能接受的附加条件；*未出现有关法律、法规、规章或遴选文件规定的属于遴选无效的情形；
**.*详细评审：评审小组对已通过资格性、符合性审查的响应文件进行详细评审。
（*）商务文件评分表（**分）
| 序号 |
评审项目 |
分值（分） |
评分范围 |
| * |
项目业绩 |
* |
****年以来承接过类似项目业绩，每提供*项得*分，最高得*分。注：提供合同关键页复印件，加盖单位公章作为证明材料，不提供不得分。 |
| * |
项目负责人 |
** |
*.具有建筑工程专业*级注册建造师的，得*分；具有建筑工程专业*级注册建造师的，得*分；*.具有建筑类高级工程师职称的，得*分；具有建筑类中级工程师职称的，得*分； 注：提供注册建造师证、职称证、身份证及****年**月至**月以来任意*个月的社保证明作为评审依据，否则不得分。 |
| * |
管理体系 |
* |
获得有效的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每提供*项得*分，最高得*分。 注：提供相关认证证书扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（****://**.****.**/**********/）官网查询截图作为评审依据，否则不得分。 |
| （*）技术文件评分表（**） |
| * |
对项目理解程度 |
** |
根据各供应商对本项目了解情况：*、对本项目情况非常熟悉和了解，能够准确把握工作内容，得**分；*、对本项目情况较为熟悉，能够较准确把握工作内容，得*分；*、对本项目情况熟悉程度*般，对本项目工作内容有*定把握，得*分；*、对本项目情况不熟悉，不能准确把握本项目工作内容，得*分。注：不提供不得分。 |
| * |
施工方案 |
** |
根据供应商针对本项目的施工技术方案合理性、施工措施及施工部署全面性等进行评价：施工技术方案非常合理、施工措施及施工部署非常全面，得**分；施工技术方案合理、施工措施及施工部署全面，得*分；施工技术方案较合理、施工措施及施工部署较全面，得*分；施工技术方案不够合理、施工措施及施工部署不够全面，得*分；没有提供施工技术方案，得*分。 |
| * |
施工进度计划 |
** |
根据施工进度计划详细程度及工期安排合理性进行评价：施工进度计划非常详细及工期安排非常合理，得**分；施工进度计划详细及工期安排较合理，得*分；施工进度计划详细及工期安排不太合理，得*分；施工进度计划详细及工期安排不合理，得*分；没有提供施工进度、安排，得*分。 |
| * |
安全文明施工保证措施 |
** |
安全文明施工保证措施非常详细合理，得**分；安全文明施工保证措施比较详细合理，得*分；安全文明施工保证措施*般，得*分；安全文明施工保证措施较差，得*分；没有提供安全文明施工保证措施，得*分。 |
| * |
质量保证措施 |
** |
质量保证措施非常详细合理，得**分；质量保证措施比较详细合理，得*分；质量保证措施*般，得*分；质量保证措施较差，得*分；没有提供质量保证措施，得*分。 |
备注：
*.技术评分：供应商技术得分为所有评委评分分值的算术平均值（*舍*入后，小数点后保留*位有效数）。
（*）遴选报价（**分）
| 报价得分 |
报价得分＝（评标基准价/遴选报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且遴选价格最低的遴选报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯*依据。 |
**.*评审小组根据评审得分由高到低推荐*名成交候选人。评审得分相同的，按下列顺序比较确定：（*）技术评分（由高到低），（*）遴选报价（由低到高）。如以上都相同的，名次由评标小组抽签确定。
**.*评审报告应当由评审小组全体人员签字认可。评审小组成员对评审报告有异议的，评审小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人。对评审报告有异议的评审小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评审小组书面记录相关情况。评审小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
**.*采购人根据评审小组推荐的遴选名单通过****省****网电子卖场选取中标人。
**.*在招标采购中，出现下列情形之*的，应予废标：
**.*.*符合专业条件的供应商或者对遴选文件做实质响应的供应商不足*家的；
**.*.*出现影响采购公正的违法、违规行为的；
**.*.*供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
**.*.*因重大变故，采购任务取消的。
*、授予合同
**.*合同的订立
**.*采购人应当自中标通知书发出之日起**日内，按照遴选文件要求和成交供应商签订采购合同。
**.*成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以在候选人名单排名第*的签订采购合同，也可以重新开展采购活动。
**.*合同的履行
**.*.*采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报上级监督管理部门；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报上级监督管理部门。
**.*.*采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同****条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的**%。签订补充合同的必须按规定备案。
**.*履约保证金
**.*.*为了保证本工程施工的顺利进行，中标人必须在采购人和中标人签订施工合同之日起**日内向采购人提供中标金额的*%元履约保证金。履约保证金可采用银行保函或银行转帐方式。
**.*.*若中标人未按上述规定提供履约保证金，采购人可取消该中标人的中标资格，采购人可以在候选人名单排名第*的签订采购合同，也可以重新开展采购活动。
**.*.*中标人在合同履行过程中如有违约行为，采购人可视情况全部或部分没收其履约保证金，并按合同有关条款追究其违约责任。
**.*.*如中标人在合同履行过程中没有违约责任，采购人在工程竣工验收合格并交付使用、完成工程结算且提交符合要求的工程竣工资料后*个工作日内应中标人的要求退还履约保证金。
*、签约与服务费
**.中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购服务费：
**.*按代理协议要求，向中标人收取招标代理服务费用￥*****.**元。中标人须在收到代理机构《中标通知书》时内向代理机构交纳本项目的代理服务费。
**.*招标代理费转至代理机构帐户。
开户名：****
开户行：****南粤银行股份有限公司岭南支行
账号：******************
第*章采购人的要求
*、项目概况：
*、本工程位于****市乐山西路**号。
*、工程内容（具体内容见本项目工程量清单）：
****市中级人民法院审判综合楼的*、*、**楼原南向开敞空间增加铝合金窗（*+***+*钢化中空玻璃）封闭；天面用钢结构框架+夹胶钢化玻璃（*+*.*****+*）防水封闭；**层中间及顶部原正中***大跨混凝土梁钢结构加固；**层顶用*型钢制安屋架钢梁，*型钢檩条，边缘设不锈钢水槽等。
*、工程预算
工程预算：*******.**元（绿色施工安全防护措施费******.**元）
*、采购标的汇总表
| 序号 |
标的名称 |
计量单位 |
数量 |
是否进口 |
| * |
****市中级人民法院审判综合楼及附属设施维修修缮项目 |
* |
项 |
否 |
*、技术商务要求
*、技术要求
*.*现场条件
（*）施工场地：已具备开工条件。
（*）施工用水：自行解决。
（*）施工用电：自行解决。
（*）临时设施：由施工单位自行搭设。
（*）施工过程中损坏了非本项目范围内的****设施，施工方须无条件修复。
*.*作业要求
（*）采购人不提供施工所需的食宿、办公场地，均由中标人在施工现场以外自行解决，其费用中标人自理；
（*）采购人不提供临时及材料加工场，临时设施及材料加工由中标人在施工现场以外解决，其费用由中标人自理；
（*）施工时间安排：上午：*：**——**:**，下午**:**——**:**，如遇到特殊情况，以采购人书面或口头通知为准；
（*）中标人自行承担用水、用电费用；
（*）中标人应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾须当日清理干净，不得留在现场过夜；
（*）中标人*旦进场施工，须严格遵守采购人的各项规章制度，包括但不限于：
①在规定的地域施工和活动；
②项目经理和管理人员须坚守岗位，因事需离开施工现场超过*天的，需提前向采购人请假，并经监理人、采购人同意方可离开；
（*）须制定和落实安全生产及文明施工措施，施工期间须严格管理施工人员，保护好已完工工程产品，发生*切安全事故均由中标人自行负责。严格加强管理，如发生盗窃，斗殴等现象，根据情节轻重，除追究当事人责任外，并向公安部门进行通报，及在履约保证金中给予处罚。
（*）工程完工后及时拆除临时设施，清运垃圾，做好相关工序工作，并积极配合采购人组织验收，做好验收记录，做到工完场清。
*.*项目技术要求
（*）工程施工技术要求：
①严格按照国家和地方现行施工验收规范、标准进行施工。
②严格按照****市中级人民法院提供的技术资料要求进行施工。
③按采购人要求随时停工及开工，可顺延竣工工日，但不签证误工费用。
④每天清理施工现场周边垃圾及清洁路面，损坏路面需及时修复。
⑤减少灰尘及噪音，不得影响周围环境。
（*）材料要求和供应方式：
①中标人采购材料设备须提供质量认证证书由采购人认可，才能进入施工，凡该未详事项均按国家现行有关施工规范及强制性标准执行。
②本工程产品须有国家质量监督检验局检验合格证书，及相应的认证证书。订货前中标人应提供生产厂家的合格证书和建材质检部门的产品合格证，经采购人确认，符合采购文件，方可使用；
③采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业单位对本工程进行独立检测的权利。
（*）质量标准
①工程质量要求：合格工程。中标人必须严格按照施工图纸、说明文件、国家颁发的有关工程规范、规程和标准，规范进行施工，并接受采购人项目负责人的监督。
②工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求的，或施工程序不按施工规范的，采购人有权要求中标人停工和返工，因停工和返工造成的*切损失由中标人自行承担，工期不予顺延。工程质量达不到响应时承诺的质量等级，中标人必须向采购人缴纳违约金。
③中标人在施工中如果存在工程质量不符合国家相关规范和遴选文件的有关规定的情况，采购人要求停工或返工时，中标人须无条件立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。
④审批要求：中标人施工前向采购人申报施工方案，经审批后严格执行，每道工序需符合相应的规范要求并申报，经采购人现场代表签字确认后才进入下道工序。
（*）工程竣工资料的要求
①中标人的工程档案资料必须符合有关规范要求，在工程施工过程中应及时收集、汇总、整理工程档案。
②项目结算完成终审后**天内，中标人应向采购人提交*份完整的工程技术档案资料，并配合采购人完成相关的手续。
③中标人如不在规定时间内按要求向采购人提供完整的工程档案资料，或提供的资料不符合要求的，每延误*天按每天**元人民币罚款，并扣留剩余工程款和不予进行工程竣工财务结算，直至提交合格的档案资料为止。
*.*项目安全要求
（*）根据《中华人民共和国安全生产法》，在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆、防触电、施工安全、人身安全和财产安全等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济和法律责任均由中标人负责。
（*）施工现场的布置须符合防火、防爆、防触电等安全规定要求。临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定执行，电器产品的安装、使用和线路的敷设必须符合国家有关电气安全技术规定的要求，拆除私拉乱接的电气线路。电气设备和照明灯具有良好的接地、接*保护。
（*）根据《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》，施工现场的易燃、易爆化学物品随时清理，严禁在有火种的场所或其近旁堆放易燃、易爆化学物品。
（*）在施工期间，施工方须定期组织防火安全检查工作，检查安全生产措施的落实情况，研究施工中存在的安全隐患，及时补充完善安全措施，防止和消除火险隐患。施工人员需熟悉防火要求，熟悉所配灭火器的使用方法，严格执行操作规程。
（*）禁止在施工现场抽烟、焚烧油毡、橡胶、塑料、易爆易燃物品、毒害物品、腐蚀物品、易燃液体、易燃固体、液化气钢罐、汽油桶、自燃物品和遇湿易燃物品等会产生明火、有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。
（*）拟派到本项目的施工人员，必须掌握和认真执行《工程安全技术规程》的各项规定和熟悉安全技术操作规程。凡是不了解建筑安全规程的技术人员和未经过安全技术培训的工人，都不能参加施工。
（*）根据《生产安全事故应急条例》，需制定安全事故应急救援预案，着力构建安全风险管控和隐患排查治理预防性工作机制。对存在安全隐患的重大危险源，必须制定整改方案，落实整改措施和整改责任人，立即整改，并采取切实可行的安全措施，防止工程事故发生。
*、商务要求
*.*标的提供的地点:****市乐山西路**号。
*.*响应有效期:从提交响应文件的截止之日起**日历天。
*.*工期：**日历天
*.*付款方式:
（*）工程预付款：合同签订后*个工作日内，支付合同总额的**%作为工程预付款。
（*）施工进度款以采购人审核确认为准：*）当工程进度完成**%，中标人提交工程进度报表给采购人审核确认后，采购人支付至合同总额的**%给中标人；*）工程完工后，中标人提交完工报告给采购人审核确认后，采购人支付至合同总额的**%给中标人；*）工程竣工验收合格后，中标人提交工程验收报告给采购人审核确认后，中标人提供工程结算总造价*%的保函作为工程质保金，采购人支付至工程结算总造价的***%给中标人；*）缺陷责任期满后由中标人提交解冻保函申请书，经采购人审核确认后**天内归还质保金保函给中标人。
（*）中标人在向采购人提交施工验收报告的同时递交竣工结算报告及完整的结算资料。
（*）采购人在收到结算资料后，按采购人结算程序办理终审，终审完成后通知中标人进行财务结算。因中标人原因造成不能及时结算，其责任与采购人无关。中标人应实事求是提供准确的工程结算。
（*）中标人在向采购人提交*式*份完整的、符合要求的工程技术档案资料后，持工程结算资料向采购人申请结算余款。采购人在收到申请及有关资料后，经审核无误后在扣减工程保修金后付清结算余额。
*.*验收要求:
项目全面竣工（完工）后，由中标人自查合格，监理预验收合格后，向采购人提出书面验收申请，采购人将及时组织验收，由中标人按建设主管部门规定编制竣工（完工）资料及相关文件，验收合格后双方签署验收合格证书，工程交付采购人使用。
*.*履约保证金:
*、为了保证本工程施工的顺利进行，中标人必须在采购人和中标人签订施工合同之日起**日内向采购人提供中标金额的*%元履约保证金。履约保证金可采用银行保函或银行转帐方式。
*、若采购人未按上述规定提供履约保证金，采购人可取消该中标人的中标资格，并按照评审小组推荐的中标候选人名单排序依次确定****中标候选人为中标人。
*、中标人在合同履行过程中如有违约行为，采购人可视情况全部或部分没收其履约保证金，并按合同有关条款追究其违约责任。
*、如中标人在合同履行过程中没有违约责任，采购人在工程竣工验收合格并交付使用、完成工程结算且提交符合要求的工程竣工资料后*个工作日内应中标人的要求退还履约保证金。
*.*报价说明:
（*）供应商应按工程量清单中列出的工程项目填报综合单价和合价。工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的****单价或合价中，任何与此有关的工程价款，采购人将不予支付。
（*）除非合同中另有规定，遴选报价应包括施工设备、劳务、管理、材料、养护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。
（*）本项目绿色施工安全防护措施费******.**元，为遴选文件固定金额，计入遴选报价总价中，否则作无效标处理。
（*）遴选报价为供应商的响应文件中提出的各项支付金额的总和。
（*）遴选文件所提供的工程量清单列明的数量，是遴选文件的组成部分，供应商不得自行修改工程量清单的项目和数量,报价不得超出预算价格,超出预算价格其响应视为无效。
（*）遴选报价应以采购人提供的资料和说明、工程量清单、设计文件所涉及的规范、标准以及遴选文件为依据编制。
（*）遴选报价应结合供应商编制的施工组织设计。
*.*承包方式：固定单价合同
*.**结算原则
（*）本工程采用固定单价合同，中标人综合单价见中标人本项目的响应文件，工程量按采购人、中标人双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定计算。中标人根据采购人提供的施工图纸、工程量清单和市场价格，结合企业实际以及包括施工现场情况与周围环境条件、工程地质条件等影响遴选报价的因素和风险在内的所有风险系数都考虑在工程量清单综合单价内。结算时综合单价固定不变，不受市场上材料、设备、劳动力和运输价格的波动而改变。
（*）本采购工程的最后结算根据采购人的施工图、施工图说明、竣工图、相关资料及说明，执行《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《****省建设工程计价通则（****）》、《****省房屋建筑与装饰工程综合定额（****）》、《****省房屋建筑与装饰工程综合定额（****）》、《****省房屋建筑和市政****综合定额（****）》、《****省通用安装工程综合定额（****）》及《****省建设施工机械台班费用（****）》的要求进行工程结算。
（*）结算时，除采购人引起的工程变更及经采购人书面同意的设计变更、暂按的定量、暂按的材料设备、规费外，其余不作调整。在施工过程中由于设计变更及非中标人原因导致的工程量增减而引起的工程价款调整的项目，必须得到采购人的书面同意和签证才能进行相应调整。
*.**缺陷责任期:
本工程的缺陷责任期按照国家现行有关规定的期限实行，缺陷责任期为*年，缺陷责任期自竣工验收合格之日起计。
（*）在工程缺陷责任期内，中标人在接到采购人提出要求返修的通知**小时内应派人根据采购人要求，按有关规范、标准进行返修。
（*）在工程缺陷责任期内，中标人在接到采购人提出要求返修的通知**小时内中标人不派员进行返修的，采购人可自行派人维修。
（*）在工程缺陷责任期内，若中标人经过*次返修仍不能解决同*质量问题，采购人可自行派人维修。
（*）在工程缺陷责任期内，若质量问题为采购人或不可抗力的自然因素原因造成的，返修费用由采购人承担。若质量问题为中标人原因造成的，返修费用由中标人承担，返修费用在工程质量保证金中扣除，若返修费用超出工程质量保证金时，采购人将按有关程序向中标人追讨。
（*）在工程缺陷责任期内，采购人因中标人违约而委托他人对工程进行的维修不解除中标人对本工程的保修责任。
第*章施工合同
合同书
（注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。）
*
项目名称：
合同编号：
签约地点：
签订日期：年月日
工程施工合同
发包人（招标人）：
承包人（中标人）：
为确保工程质量，保证安全施工，按期竣工，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及****有关法律、行政法规的规定，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程有关事项协商*致，订立本合同并共同遵守执行。
*、工程概况
*、工程名称：****市中级人民法院审判综合楼及附属设施维修修缮项目
*、建设地址：本工程位于****市乐山西路**号
*、项目建设内容：****市中级人民法院审判综合楼的*、*、**楼原南向开敞空间增加铝合金窗（*+***+*钢化中空玻璃）封闭；天面用钢结构框架+夹胶钢化玻璃（*+*.*****+*）防水封闭；**层中间及顶部原正中***大跨混凝土梁钢结构加固；**层顶用*型钢制安屋架钢梁，*型钢檩条，边缘设不锈钢水槽等。
*、工程总承包价
金额（大写）：元整（人民币）￥：元。
*、合同工期
施工工期：个日历天。
开工日期：年月日竣工日期：年月日
*、质量标准
工程质量标准：本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。严格按施工图纸、工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。
*、工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求的，或施工程序不按施工规范的，发包人有权要求承包人停工和返工，因停工和返工造成的*切损失由承包人自行承担，工期不予顺延。
*、确保达到合格工程。承包人在施工中如果存在工程质量不符合国家相关规范和采购文件的有关规定的情况，发包人要求停工或返工时，承包人须无条件立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。
*、审批要求：承包人施工前向发包人申报施工方案，经审批后严格执行，每道工序需符合相应的规范要求并申报，经发包人现场代表签字确认后才进入下道工序。
*、承包人必须按并必须严格把好产品质量关，产品进场须有国家质量监督检验局检验合格证书，订货前承包人提供生产厂家的合格证书和建材质检部门的产品合格证，经现场发包人工作人员的验证、确认，符合要求，方可施工。
*、材料要求和供应方式
*、承包人采购材料设备须提供质量认证证书由发包人认可，才能进入施工，凡该未详事项均按国家现行有关施工规范及强制性标准执行。
*、本工程产品须有国家质量监督检验局检验合格证书，及相应的认证证书。
*、承包人须提供主要材料的品牌厂家，填写《主要施工材料说明*览表》。
*、发包人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业单位对本工程进行独立检测的权利。
*、项目技术要求
*、技术要求
*.*现场条件
（*）施工场地：已具备开工条件。
（*）施工用水：自行解决。
（*）施工用电：自行解决。
（*）临时设施：由施工单位自行搭设。
（*）施工过程中损坏了非本项目范围内的****设施，施工方须无条件修复。
*.*作业要求
（*）发包人不提供施工所需的食宿、办公场地，均由承包人在施工现场以外自行解决，其费用承包人自理；
（*）发包人不提供临时及材料加工场，临时设施及材料加工由承包人在施工现场以外解决，其费用由承包人自理；
（*）施工时间安排：上午：*：**——**:**，下午**:**——**:**，如遇到特殊情况，以发包人书面或口头通知为准；
（*）承包人自行承担用水、用电费用；
（*）承包人应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾须当日清理干净，不得留在现场过夜；
（*）承包人*旦进场施工，须严格遵守发包人的各项规章制度，包括但不限于：
①在规定的地域施工和活动；
②项目经理和管理人员须坚守岗位，因事需离开施工现场超过*天的，需提前向招标人请假，并经监理人、招标人同意方可离开；
（*）须制定和落实安全生产及文明施工措施，施工期间须严格管理施工人员，保护好已完工工程产品，发生*切安全事故均由承包人自行负责。严格加强管理，如发生盗窃，斗殴等现象，根据情节轻重，除追究当事人责任外，并向公安部门和水利部门进行通报，及在履约保证金中给予处罚。
（*）工程完工后及时拆除临时设施，清运垃圾，做好相关工序工作，并积极配合发包人组织验收，做好验收记录，做到工完场清。
*.*项目技术要求
（*）工程施工技术要求：
①严格按照国家和地方现行施工验收规范、标准进行施工。
②严格按照****市中级人民法院提供的技术资料要求进行施工。
③按发包人要求随时停工及开工，可顺延竣工工日，但不签证误工费用。
④每天清理施工现场周边垃圾及清洁路面，损坏路面需及时修复。
⑤减少灰尘及噪音，不得影响周围环境。
（*）材料要求和供应方式：
①承包人采购材料设备须提供质量认证证书由发包人认可，才能进入施工，凡该未详事项均按国家现行有关施工规范及强制性标准执行。
②本工程产品须有国家质量监督检验局检验合格证书，及相应的认证证书。订货前承包人应提供生产厂家的合格证书和建材质检部门的产品合格证，经发包人确认，符合采购文件，方可使用；
③发包人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业单位对本工程进行独立检测的权利。
（*）质量标准
①工程质量要求：合格工程。承包人必须严格按照施工图纸、说明文件、国家颁发的有关工程规范、规程和标准，规范进行施工，并接受发包人项目负责人的监督。
②工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求的，或施工程序不按施工规范的，发包人有权要求承包人停工和返工，因停工和返工造成的*切损失由承包人自行承担，工期不予顺延。工程质量达不到遴选时承诺的质量等级，承包人必须向发包人缴纳违约金。
③承包人在施工中如果存在工程质量不符合国家相关规范和遴选文件的有关规定的情况，发包人要求停工或返工时，承包人须无条件立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。
④审批要求：承包人施工前向发包人申报施工方案，经审批后严格执行，每道工序需符合相应的规范要求并申报，经发包人现场代表签字确认后才进入下道工序。
（*）工程竣工资料的要求
①承包人的工程档案资料必须符合有关规范要求，在工程施工过程中应及时收集、汇总、整理工程档案。
②项目结算完成终审后**天内，承包人应向发包人提交*份完整的工程技术档案资料，并配合发包人完成相关的手续。
③承包人如不在规定时间内按要求向发包人提供完整的工程档案资料，或提供的资料不符合要求的，每延误*天按每天**元人民币罚款，并扣留剩余工程款和不予进行工程竣工财务结算，直至提交合格的档案资料为止。
*.*项目安全要求
（*）根据《中华人民共和国安全生产法》，在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆、防触电、施工安全、人身安全和财产安全等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济和法律责任均由承包人负责。
（*）施工现场的布置须符合防火、防爆、防触电等安全规定要求。临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定执行，电器产品的安装、使用和线路的敷设必须符合国家有关电气安全技术规定的要求，拆除私拉乱接的电气线路。电气设备和照明灯具有良好的接地、接*保护。
（*）根据《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》，施工现场的易燃、易爆化学物品随时清理，严禁在有火种的场所或其近旁堆放易燃、易爆化学物品。
（*）在施工期间，施工方须定期组织防火安全检查工作，检查安全生产措施的落实情况，研究施工中存在的安全隐患，及时补充完善安全措施，防止和消除火险隐患。施工人员需熟悉防火要求，熟悉所配灭火器的使用方法，严格执行操作规程。
（*）禁止在施工现场抽烟、焚烧油毡、橡胶、塑料、易爆易燃物品、毒害物品、腐蚀物品、易燃液体、易燃固体、液化气钢罐、汽油桶、自燃物品和遇湿易燃物品等会产生明火、有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。
（*）拟派到本项目的施工人员，必须掌握和认真执行《工程安全技术规程》的各项规定和熟悉安全技术操作规程。凡是不了解建筑安全规程的技术人员和未经过安全技术培训的工人，都不能参加施工。
（*）根据《生产安全事故应急条例》，需制定安全事故应急救援预案，着力构建安全风险管控和隐患排查治理预防性工作机制。对存在安全隐患的重大危险源，必须制定整改方案，落实整改措施和整改责任人，立即整改，并采取切实可行的安全措施，防止工程事故发生。
*、工程竣工资料的要求
（*）承包人的工程档案资料必须符合有关规范要求，在工程施工过程中应及时收集、汇总、整理工程档案。
（*）项目竣工后，承包人应向发包人提交*份工程技术资料。
*、工程施工
*、发包人应当在开工前*日，向承包人提供施工所需的水、电驳接处，并说明使用注意事项。
*、发包人负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和****事宜。
*、承包人应参加发包人组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交发包人审定。承包人不得转包或非法分包工程。
*、承包人指派为驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由承包人负责的各项事宜。
*、承包人应将施工所用物品集中存放在发包人指定地点，同时承包人应做好防盗、防火等安全工作，出现偷盗等事故由承包人独立承担全部责任，与发包人无关。
*、承包人应遵守国家或者地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，施工不得影响****市和本单位巩卫、爱卫工作，工程垃圾经*次提醒仍不清理，则发包人请人清理，清理费用由承包人负全责。因该工程产生的淤泥、垃圾等不得非法转移倾倒，否则后果由承包人负责，承包人要处理好因施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
*、承包人在施工中未经发包人同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
*、工程竣工未移交发包人之前，承包人应负责对现场的*切设施和工程成品进行保护。
*、承包人应严格执行有关施工现场管理规定，文明施工，不得影响发包人的正常教学秩序；施工现场应设、立明显警示牌，施工人员有义务阻止发包人学生及无关人员进入施工现场。
**、发包人不提供施工所需的食宿、办公场地，均由承包人自行解决，其费用承包人自理；
**、发包人不提供临时及材料加工场，临时设施及材料加工由承包人在施工现场以外解决，其费用由承包人自理；
**、承包人按照指定地点用水、用电，并向发包人缴纳水电费；
**、承包人确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾须当日清理干净，不得留在现场过夜；
**、由于施工地点比较特殊，承包人*旦进场施工，须严格遵守发包人的各项规章制度，包括但不限于：①在规定的地域施工和活动；②项目经理和管理人员须坚守岗位，因事需离开施工现场超过*天的，需提前向发包人请假，并经监理人、招标人同意方可离开；
**、须制定和落实安全生产及文明施工措施，施工期间须严格管理施工人员，保护好已完工工程产品，发生*切安全事故均由承包人自行负责。严格加强管理，如发生盗窃，斗殴等现象，根据情节轻重，除追究当事人责任外，并向公安部门和建筑部门进行通报，及在履约保证金中给予处罚。
**、工程完工后及时拆除临时设施，清运垃圾，做好相关工序工作，并积极配合发包人组织验收，做好验收记录，做到工完场清。
*、工程变更
工程变更须经发包人、承包人双方协商，并最终经发包人同意方可变更，同时双方应及时做好工程变更书面签证以作为工程最终决算依据，工程变更书面签证以有发包人指派的驻工地代表的亲笔签名为准，对未经签字确认的工程变更*律不予认可。
*、验收要求
项目全面竣工（完工）后，由承包人自查合格，监理预验收合格后，向发包人提出书面验收申请，发包人将及时组织验收，由承包人按建设主管部门规定编制竣工（完工）资料及相关文件，验收合格后双方签署验收合格证书，工程交付发包人使用。
*、缺陷责任期:
本工程的缺陷责任期按照国家现行有关规定的期限实行，缺陷责任期为*年，缺陷责任期自竣工验收合格之日起计。
（*）在工程缺陷责任期内，承包人在接到发包人提出要求返修的通知**小时内应派人根据发包人要求，按有关规范、标准进行返修。
（*）在工程缺陷责任期内，承包人在接到发包人提出要求返修的通知**小时内承包人不派员进行返修的，发包人可自行派人维修。
（*）在工程缺陷责任期内，若承包人经过*次返修仍不能解决同*质量问题，发包人可自行派人维修。
（*）在工程缺陷责任期内，若质量问题为发包人或不可抗力的自然因素原因造成的，返修费用由发包人承担。若质量问题为承包人原因造成的，返修费用由承包人承担，返修费用在工程质量保证金中扣除，若返修费用超出工程质量保证金时，发包人将按有关程序向承包人追讨。
（*）在工程缺陷责任期内，发包人因承包人违约而委托他人对工程进行的维修不解除承包人对本工程的保修责任。
**、履约保证金
*、为了保证本工程施工的顺利进行，承包人必须在发包人和承包人签订施工合同之日起**日内向发包人提供元人民币履约保证金。履约保证金可采用银行保函或银行转帐方式。
*、若发包人未按上述规定提供履约保证金，发包人可取消该承包人的中标资格，并按照评审小组推荐的中标候选人名单排序依次确定****中标候选人为承包人。
*、承包人在合同履行过程中如有违约行为，发包人可视情况全部或部分没收其履约保证金，并按合同有关条款追究其违约责任。
*、如承包人在合同履行过程中没有违约责任，发包人在工程竣工验收合格并交付使用、完成工程结算且提交符合要求的工程竣工资料后*个工作日内应承包人的要求退还履约保证金。
**、结算原则及付款方式
*、结算原则
（*）本工程采用固定单价合同，承包人综合单价见承包人本项目的响应文件，工程量按发包人、承包人双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定计算。承包人根据发包人提供的施工图纸、工程量清单和市场价格，结合企业实际以及包括施工现场情况与周围环境条件、工程地质条件等影响遴选报价的因素和风险在内的所有风险系数都考虑在工程量清单综合单价内。结算时综合单价固定不变，不受市场上材料、设备、劳动力和运输价格的波动而改变。
（*）本采购工程的最后结算根据发包人的施工图、施工图说明、竣工图、相关资料及说明，执行《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《****省建设工程计价通则（****）》、《****省房屋建筑与装饰工程综合定额（****》、《****省房屋建筑与装饰工程综合定额（****》、《****省房屋建筑和市政****综合定额（****》、《****省通用安装工程综合定额（****》及《****省建设施工机械台班费用（****）》的要求进行工程结算。
（*）结算时，除发包人引起的工程变更及经发包人书面同意的设计变更、暂按的定量、暂按的材料设备、规费外，其余不作调整。在施工过程中由于设计变更及非承包人原因导致的工程量增减而引起的工程价款调整的项目，必须得到发包人的书面同意和签证才能进行相应调整。
*、付款方式
（*）工程预付款：合同签订后*个工作日内，支付合同总额的**%作为工程预付款。
（*）施工进度款以招标人审核确认为准：*）当工程进度完成**%，中标人提交工程进度报表给招标人审核确认后，招标人支付至合同总额的**%给中标人；*）工程完工后，中标人提交完工报告给招标人审核确认后，招标人支付至合同总额的**%给中标人；*）工程竣工验收合格后，中标人提交工程验收报告给招标人审核确认后，中标人提供工程结算总造价*%的保函作为工程质保金，招标人支付至工程结算总造价的***%给中标人；*）缺陷责任期满后由中标人提交解冻保函申请书，经招标人审核确认后**天内归还质保金保函给中标人。
（*）承包人在向发包人提交施工验收报告的同时递交竣工结算报告及完整的结算资料。
（*）发包人在收到结算资料后，按发包人结算程序办理终审，终审完成后通知承包人进行财务结算。因承包人原因造成不能及时结算，其责任与发包人无关。承包人应实事求是提供准确的工程结算。
（*）承包人在向发包人提交*式*份完整的、符合要求的工程技术档案资料后，持工程结算资料向发包人申请结算余款。发包人在收到申请及有关资料后，经审核无误后在扣减工程保修金后付清结算余额。
**、违约责任
*、承包人应当在规定的施工期限内竣工，由于承包人原因，逾期竣工的，每逾期*天，承包人应向发包人支付不低于工程总承包价*‰的违约金；逾期**天仍未完工的，发包人有权解除合同，因此解除合同的，承包人应向发包人返还工程款，并承担给发包人造成的损失。
*、因发包人及不可抗力的原因造成的工期延误，在得到监理工程师和发包人的认可后，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。
注：不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见、在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争、滑坡、火山爆发、火灾、洪涝灾害或潮汐、台风或飓风、暴雨、核泄漏、原子弹及压力波或****自然灾难。
*、发包人在使用过程中，若因承包人施工质量问题造成人身伤害等责任事故的，由承包人承担全部责任，包括但不限于赔偿责任。
*、工程竣工，经验收达不到约定标准的部分，承包人应按照约定的质量要求拆除和重新施工，直到符合约定标准，拒不重新施工，或者经重新施工仍不合格的，承包人应向发包人承担不低于工程总承包价*%的违约金，造成工程逾期的还应承担逾期竣工的违约责任。
*、承包人违反合同约定条款的，该条款有违约责任的按具体条款违约责任处理，如无，则按违反合同约定的条款及次数，每次每条罚款***元。
**、争议处理
本合同在履行过程中，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。双方不愿通过协商解决或协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
**、组成合同的文件
组成本合同的文件，按照效力由大到小排列包括：
*、遴选文件；
*、中标通知书；
*、响应文件及其附件；
*、本工程承包合同；
*、标准、规范及有关技术文件；
*、图纸；
*、工程报价单或预算书；
*、由承包人提供其施工队*主要负责人及单位的名称、用工人数备案；
*、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。
**、合同生效
本合同经双方签字签章后生效。本合同正本*式*份，发包人、承包人各执*份。
**、****约定
通知与送达：各方确认在本合同中记载的各方地址、电子邮箱、电话真实有效，与本协议有关的通知应当以书面形式做出，以电子邮件、手机短信等方式为辅予以通知至本合同中所列的通讯地址。若任何*方发生地址、联系人、联系方式等信息的变更，应在变更后*个工作日内通知相对方。如不通知或未能及时通知变更信息的，则相对方按原联系方式发送的通知视为有效送达被通知方。
发包人（盖章）：承包人（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
代理人：代理人：
单位地址：单位地址：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
年月日年月日
第*章响应文件格式
*.*.包装封面参考
| 响 应 文 件口 报价信封口 正本口 副本项目编号：************ 项目名称： ****市中级人民法院审判综合楼及附属设施维修修缮项目供应商名称：供应商地址： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封 |
响应文件封面
****市中级人民法院审判综合楼及附属设施维修修缮项目
响应文件
*.（正本/副本）
供应商：(供应商名称)(盖单位章)
年月日
*.*
*.*
*.*.格式*
*.*.响应函
致：****
我方确认收到贵方（项目名称）相关服务的遴选文件（项目编号：************），(供应商名称、地址)作为供应商已正式授权(供应商授权代表全名、职务)为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：
*.我们愿意遵守采购代理机构遴选文件的各项规定，自愿参加遴选，并已清楚遴选文件的要求及有关文件规定，并严格按照遴选文件的规定履行全部责任和义务。
*.我们同意提交的响应文件自遴选截止之日起**日历天内有效。如果我们的响应被接受，则直至合同生效时止，本响应文件始终有效并不撤回已递交的响应文件。
*.我们已经详细地阅读并完全明白了全部遴选文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本遴选文件的要求，我们同意放弃对遴选文件提出不明或误解的*切权力。
*.我们同意提供招标采购单位与评审小组要求的有关遴选的*切数据或资料。
*.我们理解采购单位与评审小组并无义务必须接受最低报价的响应文件，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何响应和最低遴选报价不是被授予中标的唯*条件。
*.如果我们未对遴选文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效响应处理。
*.我们证明提交的*切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，*律由我公司（企业）承担。
*.如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意做相应处理。
*.我们是依法注册的法人或****组织，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。
备注：本响应函内容不得擅自删改，否则视为无效响应。
供应商（加盖公章）:
法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：
日期：年月日
*
格式*
*.*.法定代表人证明书
______________同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。
本证明书自签发之日起生效。
附：
营业执照（注册号）：
经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
法定代表人居民身份证复印件粘贴处（正面）法定代表人居民身份证复印件粘贴处（反面）法定代表人居民身份证复印件粘贴处（正面）法定代表人居民身份证复印件粘贴处（反面）
供应商（加盖公章）:
日期：年月日
*
格式*
*.*.法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：注册于（供应商地址）的（供应商名称）在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为供应商代表以我方的名义处理*切与之有关的事务。
被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。
本授权书自法定代表人签字之日起生效，有效期与本公司响应文件中标注的遴选有效期相同，特此声明。
供应商（加盖公章）:
法定代表人（签名或盖章）：
日期：年月日
*
被授权人（授权代表）居民身份证复印件粘贴处（正面）被授权人（授权代表）居民身份证复印件粘贴处（反面）被授权人（授权代表）居民身份证复印件粘贴处（正面）被授权人（授权代表）居民身份证复印件粘贴处（反面）
格式*
*.*.报价表
供应商名称：项目编号：************
| 采购内容 |
遴选报价 |
工期 |
| ****市中级人民法院审判综合楼及附属设施维修修缮项目 |
小写：*** 大写： |
日历天 |
| 本项目绿色施工安全防护措施费为遴选文件固定金额，计入遴选报价总价中。 |
*.注：后附工程量清单，工程量清单的绿色施工安全防护措施费须与遴选文件规定的*致，否则为无效响应。
供应商（加盖公章）:
法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：
日期：年月日
*
格式*
*.*.招标代理服务费承诺书
****:
本公司(供应商名称)在参加在贵公司举行的(项目名称)(项目编号：************)的招标中如获成交，我公司保证按照遴选文件规定缴纳“招标代理服务费”。
如我方违反上述承诺，愿承担全部由此引起的法律责任。
特此承诺！
供应商（加盖公章）:
法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：
日期：年月日
格式*
*.*.技术方案
主要内容应包括但不限于技术评审表里的内容，须编制连续页码和目录。
*
格式*
供应商认为需提供的****资料
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
