***
****晟溢通工程担保有限公司
履约保函
保函编号:*****************
致:****县人力资源和社会保障局(下称“受益人”)
鉴于安微蚌正阳建设工程有限公司(下称“被保证人”)已/拟与受益人签订
项目名称为****县公共实训基地附属工程的合同(下称“主合同”),我方愿意
就被保证人履行与你方订立的合同,向你方提供*般责任担保
*、本保函担保金额为人民币******元整(大写)¥*****.**(小写)。
*、本保函有效期自本保函生效之日起至****年**月**日止。
*、在本保函有效期内,我方在收到受益人提交的本保函原件和下列书面材
料后**个工作日内向受益人支付不超过本保函担保金额的款项
*、人民法院或仲裁机构出具的被保证人应承担赔偿责任的生效法律文书及人
民法院出具的被保证人因无可供执行财产而终结执行的执行裁定书:
*、因被保证人违约而造成受益人损失情况的证明材料
*、受益人出具的同意将主合同项下应付未付工程款直接支付给我方的函
*、项目监理单位和项目经理共同出具的确认受益人全面履行主合同相关义务
和被保证人违反主合同相关义务的函;
*、受益人以工程质量不符合主合同约定标准为由,向我方提出索赔的,还需
提供权威工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方仅在收到上述全部材料后,才予以启动赔付程序。
*、本保函项下的权利不得转让及设定担保
*、本保函有效期届满且受益人未提交符合本保函要求的单据,或我方向受
益人支付的索赔款已达本保函的担保金额,我方的担保责任免除。
*、本保函适用中华人民共和国法律,如有争议,诉讼管辖法院为我方所在
地人民法院。
保证人:****晟溢通工程担保有限公司(盖单位章)
法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)
单位地址:****省阜阳市界首市联盟路**号
邮编:******电话:***-*******传真:****-*******
日期:****年**月**日
方式*:保函查询网址:****://***.*****.**/,输入查询编码(保函号)、被保证人即可
方式*:手机扫描*维码,输入输入查询编码(保函号)、被保证人即可
境内保函专用
建设工程施工合同
房城乡建设部
凯
国家工商行政管理总局
说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事
人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和
国建筑法》、(中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,
住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示
范文本)》(**-****-****)进行了修订,制定了《建设工程施工
合同(示范文本)》(**-****-****)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:
*、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款*
部分组成。
(*)合同协议书
《示范文本》合同协议书共计**条,主要包括:工程概况、合
同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同
文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当
事人基本的合同权利义务。
(*)通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、
《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施
及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计**条,具体条款分别为:*般约定、发包人、
承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量
与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不
可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律
法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需
要。
(*)专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补
充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的
特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进
行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项:
*.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号*致;
*.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设
工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;
*.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应
的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细
化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”
*、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋
建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设
工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据
《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应
的法律责任及合同权利义务。
第*部分合同协议书
发包人(全称):****县人力资源和社会保障局
****
承包人(全称):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关
法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就
****县公共实训基地附属工程工程施工及有关事项协商*致,共
同达成如下协议:
*、工程概况
*.工程名称:****县公共实训基地附属工程
*.工程地点:****市****县
*.工程立项批准文号:
*.资金来源:****
*.工程内容:
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》(附件*)。
*.工程承包范围:
新建混凝土道路****、新建面包砖园路****、停车位*****、
绿化面积*****、宣传牌**个、排水管***、廊架、大门、大楼文化
工程***围墙、室外配电、室外消防、*体化地埋式消防泵房等,内容详
见图纸及工程量清单。
*、合同工期
计划开工日期:****年月***日
月*_日。
计划酸工日期:****年*
工期总日历天数:**天。工期总日历天数与根据前述计划开
工日期计算的工期天数不*致的,以工期总日历天数为准。
*、质量标准
标准。
工程质量符合合格
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为:
人民币(大写)********元整元)*******.**元)
其中:
(*)安全文明施工费:
元);
人民币(大写)¥
(*)材料和工程设备暂估价金额:
元);
人民币(大写)
(*)专业工程暂估价金额:
元);
人民币(大写)?
(*)暂列金额:
人民币(大写)***元整¥*******.**元)。
单价合同
*.合同价格形式:
*、项目经理
徐曙
承包人项目经理:
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件:
(*)中标通知书(如果有);
(*)投标函及其附录(如果有);
(*)专用合同条款及其附件;
(*)通用合同条款;
(*)技术标准和要求;
(*)图纸;
(*)已标价工程量清单或预算书;
(*)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组
成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修
改,属于同*类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附
牛须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按
照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质
*
量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应
的工程维修震任。
*.发包和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就
同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议、
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月_*日签订。
*、签订地点
本合同在****市****县签订。
**、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组
成部分。
**、合同生效
本合同自双方盖章签字生效。
**、合同份数
本合同*式*份,均具有同等法律效力,发包人执*份,承包人
执*份
鲜
承包人(公章)
发人:
法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:
(签字)(签字)
组织机构代码:组织机构代码:
地址:地址:
邮政编码:邮政编码:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:
电话:
传真:传真:
电子信箱:
电子信箱:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
第*部分通用合同条款
余文引用《建设工程施工合同(示范文本)》(**—****—****)通用合同条款
第*部分专用合同条款
**般约定
*.*词语定兴
**.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括:(*)施工合同协议书;(*)施工合同补充协议:
(*)施工合同专用条款;(*)中标通知书;(*)图纸:(*)招标文件及其附
件(含工程量清单)(*)投标文件及其附件;(*)施工合同通用条款;(*)
标准、规范及有关技术文件
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人:
名称:
资质类别和等级:
联系电话:
电子信箱:
通信地址:
*.*.*.*设计人:
名称
资质类别和等级:
联系电话:
电子信箱:
通信地址:
附件
协议书附件:
附件*:承包人承揽工程项目*览表
专用合同条款附件:
附件*:美包人供应材料设备*览表
附件*:工程质量保修书
附件*:主要建设工程文件目录
附件*:承包人用于本工程施工的机械设备表
附件*:承包人主要施工管理人员表
附件*:分包人主要施工管理人员表
附件*:履约担保格式
附件*:预付款担保格式
附件**:支付担保格式
附件**:暂估价*览表
**
附件*:
承包人承揽工程项目*览表
单位工程名称 |
建设规模 |
建筑面积(平方米) |
结构形式 |
层数 |
生产能力 |
设备安装内容 |
合同价格(元) |
开工日期 |
变工日期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
附件*:
发包人供应材料设备*览表
序号 |
材料、设备品种 |
现格型号 |
单位 |
数量 |
单价(元) |
质量等级 |
供应时间 |
送送地点 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
附件*:
工程质量保修书
发包人(全称):****县人力资源和社会保障局
承包人(全称:****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程
质量管理条例》,经协商*致就****县公共实训基地附属工程
(工程全称)签订工程质量保修书。
、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担
工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工
程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系
统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定
的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修
期如下:
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使
用年限;
*.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗
为年;
**
*.装修工程为年;
*、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;
*.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期;
*.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_年;
*.其他项目保修期限约定如下:
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月,缺陷责任期自工程通过竣工
验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷
责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之
日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人
可以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立
即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管
理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,
采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人
提出保修方案,承包人实施保修。
*质量保修完成后,由发包人组织验收。
**
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项:
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,
作为施工合同附件,其有效期限至保修期满
发包人(公章):承包人(公章)
******
地址:地址:
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
班方委托代理人(签字):
委托代理人(签字):
电话:电话:
传真:传真
开户银行:开户银行:
账号:账号
邮政编码:邮政编码:
**
附件*:
主要建设工程文件目录
文件名称 |
套数 |
费用(元) |
质量 |
移交时间 |
责任人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
件*:
承包人用于本工程施工的机械设备表
序号 |
序号 |
机械战设奋名称 |
机械战设奋名称 |
规格型号 |
数量 |
产地 |
产地 |
制造年份 |
额定功率(**) |
生产能力 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
附件*:
承包人主要施工管理人员表
名称 |
姓名 |
职务职称 |
主要资历、经验及承担过的项目 |
主要资历、经验及承担过的项目 |
*、总部人员 |
|
|
项目主管 |
|
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
|
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
项目经理 |
|
|
|
|
|
项目副经理 |
|
|
|
|
|
技术负责人 |
|
|
|
|
|
造价管理 |
|
|
|
|
|
质量管理 |
|
|
|
|
|
材料管理 |
|
|
|
|
|
计划管理 |
|
|
|
|
|
安全管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
附件*:
分包人主要施工管理人员表
名称 |
姓名 |
职务职称 |
职务职称 |
主要资历、经验及承担过的项目 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
项目主管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
项目经理 |
|
|
|
|
项目副经理 |
|
|
|
|
技术负责人 |
|
|
|
|
造价管理 |
|
|
|
|
质量管理 |
|
|
|
|
材料管理 |
|
|
|
|
计划管理 |
|
|
|
|
安全管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|