工程编号：
合同编号：
****省建设工程施工合同
（示范文本）
工程名称：开发区基础配套设施提质增效项目【迎宾大街以西区域-泰山道（金江路-纬*路）、北平路（迎宾大街-太
行道）、博盛路（***南，泰山道东侧)*
工程地点：****黄驱经济开发区
发包人：****黄毕经济开发区管理委员会
承包人：****光大路桥工程集团有限公司
****省住房和城乡建设厅
制订
****省工商行政管理局
*〇**年**月
第*部分协议书
发包人：（全称）****黄驰经济开发区管理委员会
承包人：（全称）****光太路桥工程集团有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原
则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成*致意见，订立本合同
*、工程概况
工程名称：开发区基础配套设施提质增效项目【迎宾大街以西区域-泰山道（金江路-纬*路）、北平路（迎宾大街-太行道）、博
盛路（***南，泰山道东侧）】
工程地点：****黄毕经济开发区
工程内容：道路、排水改造工程施工
（详见附件*《承包人承揽工程项目*览表》）
工程立项、规划批准文件号：****-******-**-**-******
资金来源：财政
*、工程承包范围
承包范围：本工程招标文件、施工图纸及工程量清单所含全部内
容
*
*、合同工期
计划开工日期：****年*月**日。
计划竣工日期：****年**月**日。
工期总日历天数：_***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为
准。
*、质量标准
工程质量标准：合格
*、合同价款
*.合同总价：
人民币（大写）：*********任*****元*角*分********.**元）
（￥********.**元）
其中：
（*）安全生产、文明施工费：
人民币（大写）：*************元*角*分（￥*******.**元）
（*）暂列金额：
人民币（大写）：***********元整（￥******元）
*、项目经理
承包人项目经理：邵培军
*、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第（*）条的约定。
（*）本合同第*部分通用条款第*.*.*款
（*）本合同第*部分专用条款第*.*.*款。
*、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第*部分通用条款中赋予它们的定义相同
*、承诺
*.承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义
务。
*.发包人承诺
发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
*、签订时间
本合同订立时间：*****年*月**日
**、签订地点
本合同订立地点：****黄驰经济开发区管理委员会
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于_建设行政主管部门备案后生效。
**、合同份数
本合同式_检价均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
我也人公章）承包人
（）
址：地址
法定”艺人，法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
电子邮箱：电子邮箱：
第*部分专用条款
*.总则
*.*定义
*.*.**所采用的书面形式包括以下第（*）条。
(*)文书
（*）信件
(*)电报
(*)传真
(*)电子邮件
（*）其他：
*.*合同文件及解释
*.*.*本合同文件的优先解释顺序如下：
执行通用条款*.*.*
*.*适用的法律、标准与规范
*.*.*约定适用的标准、规范的名称
执行现行的国家行业、地方标准规范及其它相关规范性文件。
*.*通讯联络
*.*.*各方通讯地址、收件人及其他送达方式
(*）各方通讯地址和收件人：
发包人****黄毕经济开发区管理委员会
通讯地址：****黄毕经济开发区收件人：****邮编：******
承包人****光太路桥工程集团有限公司
通讯地址：****省邯郸市丛台区和平路***号北*楼经营部
收件人：高清如邮编：******
监理单位：****剑盾工程项目管理有限公司
通讯地址：石家庄市长安区体育北大街**号
收件人：张世文邮编：******
造价咨询单位：
通讯地址：收件人：邮编：
（*）视为送达的其他方式：
特快专递或专人送达。
*.*工程分包
*.*.*分包工程内容及其他事项
工程不允许分包。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*发包人向承包人提供图纸的约定
（*）提供的期限：开工前**天。
（*）提供的数量：提供不少于*套施工图纸
（*）提供的内容：承保范围内的所有图纸及相关资料。
*.*.*承包人提供文件的约定
（*）需要由承包人提供的文件包括：办理施工许可证需要的资质文件、项目管理机构人员证书等，施工组织设计专项施工
方案，月进度报表、竣工资料、竣工图及其它发包人要求的相关文件。
（*）承包人提供的文件的期限：竣工验收后的**天内。
（*）承包人提供的文件的数量：满足程序需要。
（*）承包人提供的文件的形式：符合要求签章齐全的正式纸质资料
（*）发包人审批承包人文件的期限：在承包人提交文件*天内。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利的约定：
承包人按照发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得所需的修建道路、桥梁以及其他基础设
施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
*.**.*（*）场外交通和场内交通的边界约定：
规划红线及施工占地。
（*）发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：
无。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.发包人
*.*发包人完成下列工作的约定
（*）办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：开工前*天，满足施工条件。
（*）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：
开工前*日内接至施工现场双方确认的地点，施工现场内接引由承包人自行解决。
（*）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：
开工前*日内。
（*）工程地质和地下管线资料的提供时间及约定：
开工前*日内。
（*）办理有关证件的约定：
开工前*日内。
（*）组织现场交验的时间：
开工前*日内现场书面交验。
（*）组织图纸会审和设计交底的约定：
开工前*日内完成。
（*）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：
由承包人负责，*旦出现管线、构筑物、建筑等破坏，除赔偿损失外，视情节严重程度，处于*****元-******元／次罚
款。
（*）双方约定发包人应做的其他工作及其约定：无。
委托给承包人负责的工作有：无
*.*发包人代表
*.*.*发包人代表及其权力的限制
（*）发包人任命（高延勇）为发包人代表，其联络通讯地址如下：
联系电话：****-*******
通讯地址：****黄毕经济开发区
邮政编码：******
*）发包人对发包人代表权力做如下限制：无
*.*资金来源证明及支付担保的约定
（*）发包人提供资金来源证明的期限要求：无
（*）发包人是否提供支付担保：无。
（*）发包人提供支付担保采用形式
*）银行保函
*）担保公司
*）其他方式：
*.*支付方式的约定按以下第*）条。
*）按协议书所注明的帐号银行转帐。
*）支票支付。
*）其他方式：
*承包人
*.*承包人有关工作的约定
（*）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：
在项目部提供办公室*间。
（*）承包人应做的其他工作及要求
承包人严格按照环保有关部门规定执行，因承包人措施未达标造成有关部门处罚的，视情节严重程度，除有关部门处罚外，
发包人有权对承包人处以*****元-*****元／次罚款
*.*项目经理
*.*.*项目经理
（*）确认（邵培军）为项目经理，其联络通讯地址如下：
身份证号：******************
建造师执业资格等级：市政公用工程*级
建造师注册证书号：冀****************
建造师执业印章号：
安全生产考核合格证书号：冀建安*（****）*******
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
（*）承包人对项目经理的授权范围如下：
代表承包人负责履行合同。
（*）关于项目经理每月在施工现场的时间要求
项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于**天，每天不少于*小时。
（*）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由
承包人承担。
（*）项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：
承包人向发包人支付违约金***元/人次·天。
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：
承包人项目部管理人员所辖工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均需专职在岗，不得兼任其他项目任何职务；未经发包
人同意，其他管理人员不符*次，承包人向发包人支付人民币****元/人/次的罚款
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：
执行通用条款。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限
开工前*日内。
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
承担****元/次罚款。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求
执行通用条款*.*.*条。
*.*.*（*）承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
每人次****元，并责令改正，拒不改正的承担违约责任。
（*）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任
每人次****元。
*.*承包人负责的设计的约定
（*）合同规定由承包人负责的设计：
无。
（*）承包人提供设计的时间：
无。
*.**履约担保
（*）承包人是否提供履约担保：不提供
（*）承包人提供履约担保的金额及期限
（*）承包人提供支付担保采用_形式
*）银行保函
*）担保公司
*）其他方式：
*监理工程师
*.*负责合同工程的监理单位及确认的监理工程师
（*）监理单位：****剑盾工程项目管理有限公司
法定代表人：杨合英
（*）确认（张世文）为总监理工程师，其联络通讯地址如下：
职务：总监理工程师
监理工程师执业资格证书：********
联系电话：***********
传真号码：
通讯地址：石家庄市长安区体育北大街**号
邮政编码：******
关于监理工程师的的其他约定：
*.*（**）需要发包人批准的事项
执行通用条款*.*
*.造价工程师
*.*负责合同工程的造价咨询单位及确认的造价工程师
（*）造价咨询单位：
法定代表人：
（*）确认（）为造价工程师，其联络通讯地址如下：
联系电话：
传真号码：
通讯地址：
邮政编码：
*.*（*）需要发包人批准的事项：
执行通用条款*.*条
*工程质量
*.*质量目标
*.*.*（*）工程质量标准：合格
（*）工程质量达到以下第项标准的，发包人按工程造价的／%给予承包人补偿奖励。
*）国家级优质工程奖
*）省级优质工程奖
*）结构优质工程奖
*）市级优质工程奖
（*）按本合同第*部分通用条款*.**.*款至*.**.*款的规定办理
*）办理结算程序和时限为：
按政府投资项目的规定执行。
*.***质量保证金
*.**.*质量保证金的金额及扣留方式
（*）质量保证金的金额按以下第*）条的约定。
*）按本台同第*部分通用条款第*.**.*款的规定。
*）为扣除暂列金额和计日工项目费后的合同价款的*%
（*）质量保证金的扣留按以下第*）条的约定。
*）按照本合同第*部分通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的
比例为*%。
*）其他扣留方式：
从结算款中*次性扣留，扣留的比例为*%，缺陷责任期满后*次性无息返还。
**．材料与设备
**.*发包人供应材料、设备
**.*.*发包人供应材料、设备按以下第（*）条的约定。
（*）发包人不供应材料、设备。
（*））发包人供应材料、设备的数量、质量等，按“招标人供应材料、设备明细表”
**.*承包人采购材料、设备
**.*.*（*）发包人指定的生产厂家或供应商：无。
（*）指定生产厂家或供应商的材料名称、规格、数量：无。
**.*样品
**.*.*样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：由承包人按招标文件及双方之间其他有效文
件中所规定的的品牌、标注报送材料及设备样品的种类、名称、规格和品牌、型号报发包人审定并封存后，承包人再采购。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
执行通用条款**.*
**.*.*监理工程师不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*工程试车
**.*.*工程试车按以下第（*）条的约定。
（*）不需要试车。
（*）试车的内容及要求具体如下：
**.*.*联动无负荷试车费用由承包人承担
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：
验收后*日内。
**.缺陷责任与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：
缺陷责任期*年
**.*质量保修
**.*.*工程质量保修期的约定：
工程质量保修期按照法律、法规、规章及规范性文件的有关规定执行，工程质量保修期自竣工验收合格之日起计算
**．违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约除通用条款**.*.*款第（*）至（*）项规定外，还包括以下情形：
无。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：
无。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：
无。
（*）发包人违反第*.*.*款第（*）项约定，自行实施被删减的工作或转由他人实施的违约责任：
无。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变
更等情况的违约责任：
无。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：
无。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：
无。
(*）其他：
无。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*款约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约除通用条款**.*.*款第（*）至（*）项规定外，还包括以下情形
/
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
执行通用条款**.*.*条。
**.*.*因承包人违约解除合同
（*）关于承包人违约解除合同的特别约定：
执行通用条款**.*.*条。
（*）发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费
用承担方式：
双方协商解决。
**.不可抗力
**.*降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的数值按以下第（*）_条的规定。
（*）降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的具体数值见下表，超过此数值视为不可抗力。
| 项目 |
日降水量（*） |
日最高气温（*） |
日最低气温（℃） |
空气相对湿度（%） |
风速（*/*） |
地震烈度（度） |
| 数值 |
|
|
|
|
|
|
（*）按****省《建设工程工程量清单编制与计价规程》给定的数值。
**．保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：
本合同所有保险由承包单位负责，如承包单位未能缴纳相应保险，*切责任由承包方负责。
**.*其他保险
（*）关于其他保险的约定：
承包人负责办理*切险和第*方责任险，并承担相关费用。
（*）承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：无
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：
执行通用条款。
**.，合同争议、解决与终止
**.*合同争议
**.*.*争议评审
工程争议提交争议评审小组的约定：按以下第（*）条。
（*）同意提交争议评审小组确定
（*）不同意提交争议评审小组确定
*.争议评审小组的确定
（*）争议评审小组成员的确定：无。
（*）选定争议评审员的期限：无
（*）争议评审小组成员的报酬承担方式：无
（*）其他事项的约定：无。
**.*.*调解机构按以下第*）条的约定。
（*）按本合同第*部分通用条款第**.*.*款的规定。
（*）调解机构为：
建设行政主管部门。
**.*.*双方同意选择以下第（*）条的方式解决争议：
（*）向（）仲裁机构申请仲裁。
（*）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
**.其他
**.*保密要求
**.*.*保密信息的提供时间：永久性保密
第*部分附件
附件*承包人承揽工程项目*览表
| 序号 |
单位工程名称 |
建设规模 |
建筑面积（平方米） |
结构 |
层数 |
跨度（米） |
设备安装内容 |
合同价款（元） |
开工日期 |
竣工日期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件*
房屋建筑工程质量保修书
发包人：（全称）****黄驰经济开发区管理委员会
承包人：（全称）****光太路桥工程集团有限公司
为保证开发区基础配套设施提质增效项目【迎宾大街以西区域-泰山道（金江路-纬*路）、北平路（迎宾大街-太行道）、博盛路
（***南，泰山道东侧）（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设
工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商*致，签订工程质量保修书。
*.工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气
管线、给排水管道、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修内容，双方约定
如下：
*、
*、
*、
*．质量保修期
*.*质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
*.*双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：
*、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限
*、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为年；
*、装饰装修工程为年；
*、电气管线、给排水管道、设备安装工程为__年；
*、供热、供冷系统工程为，个采暖期、供冷期：
*、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；
*、其他项目保修期限约定如下：
该工程所有建设内容质保期*年。
*.质量保修责任
*.*属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，应承担相应责任。
发包人可自行或指派第*方修理。
*.*发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
*.*对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报
告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修
*.*质量保修完成后，由发包人组织验收
*质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。
*.质量保证金
质量保证金的金额、扣留、返还等事项，按照施工合同相关条款的规定执行。
*.其它
*.*双方约定的其它工程质量保修事项：
*.*本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修
期满。
发包人（公章）：承包人（公章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
年月日年月日
建设行政主管
部门备案意见：
经办人：
备案部门（公章）
备案号：
年月日
附件*
履约担保
发包人：：（全称）
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与
（承包人名称）（以下称“承包人”）于年_月_日就（工
程名称）施工及有关事项协商*致共同签订《****省建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方
签订的合同，向你方提供连带责任担保。
*．担保金额人民币（大写）元（￥
*.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
*．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金
额内的赔偿要求后，在*天内无条件支付
*.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何*方均可提请仲裁委员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效
担保人（公章）：法定代表人（签字）：
地址：邮政编码：
电话：传真：
年__月_日
附件*
预付款担保
发包人：（全称）
根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与
（发包人名称）（以下简
称“发包人”）于年月_日签订的（工程名称）《****省建设工程施工合同》，承包人按约定
的金额向你方提交*份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提
供连带责任担保。
*．担保金额人民币（大写）元（￥
*.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
*.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在*天内无条
件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的
金额。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何*方均可提请仲裁委员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人（公章）：法定代表人（签字）：
地址：邮政编码：
电话：传真：
年月_日
附件*
支付担保
承包人：：（全称）
鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年_月_日签订
了（工程名称）《****省建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主
合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
*、保证的范围及保证金额
*.我方的保证范围是主合同约定的工程款。
*.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款
*.我方保证的金额是主合同约定的工程款的_%，数额最高不超过人民币元（大写：
*、保证的方式及保证期间
*.我方保证的方式为：连带责任保证
*.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。
*.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
*、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
*、代偿的安排
*.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应
写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
*.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支
付的，需提供符合相应条件要求的工程质量监督机构出具的质量说明材料
*.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后*天内无条件支付。
*、保证责任的解除
*.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
*.发包人按主台同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
*.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划
出）之日起，保证责任即解除。
*按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除
*.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方
*、免责条款
*.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
*.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
*.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承
担因此而加重部分的保证责任，但主合同第*.*条约定的变更不受本款限制
*.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
*、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁：
（*）向人民法院起诉。
*、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人（公章）：法定代表人（签字）：
地址：邮政编码：
电话：传真
年_月日
| 担保人（公章）： |
法定代表人（签字）： |
| 地址： |
邮政编码： |
| 电话： |
传真年_月日 |
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
