****市****区****年水爬岩、石河水库维修养护工程
施工设计说明
*、基本情况
（*）水爬岩水库
水爬岩水库位于****区福禄镇龙宝村，是*座以供水为主，兼防洪、灌溉于*体的小（*）型骨干水利工程。坝址以上集雨面积*.*****，水库总库容***.***³，水库枢纽工程由大坝、溢洪道、放水设施组成。大坝为均质土坝，上、下游坡脚均为堆石体，现状坝高**.***，坝顶高程***.***，坝顶宽*.**，上、下游*侧设置栏杆，栏杆高度为*.**，栏杆基础置于坝顶道路砼路缘石内，路缘石的尺寸为*.**×*.***，坝轴线长***.**，坝底最大宽度***.**，正常蓄水位高程***.***。大坝上游坝坡坡比从上至下依次为*:*.**、*:*.**，上游坝脚堆石体迎水面坡比为*:*.**；下游坝坡坡比从上至下分别为*:*.**、*:*.**，下游排水棱体临空面坡比为*:*.**。溢洪道位于大坝右岸，为开敞式宽顶堰（正堰），堰顶净宽**，溢洪道全长***.**，由溢流堰、调整段（**+***.*—**+***.*，设有交通桥）、*级泄槽段、*级消力池、*级泄槽段、*级消力池和尾水渠组成。水库放水设施包括放水竖井、隧洞和放水管。
（*）石河水库
石河水库位于****区璧城街道来龙村，是*座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小（*）型水库，坝址以上集雨面积*.*****，总库容**.*****，校核洪水位***.***，设计洪水位***.***，正常蓄水位***.***，死水位***.***。设计灌溉面积***亩。石河水库主要建筑物由大坝、溢洪道和放水设施等组成。大坝为均质土坝，最大坝高为**.**，坝顶高程***.***，防浪墙顶高程***.***，坝顶宽度*.***，坝顶轴线长**.**，坝顶有省道****穿过。大坝上游坝坡从上而下为：*：*.**、*：*.**，下游坝坡从上而下为：*：*.**、*：*.**、*：*.**，高程***.***及高程***.***各有*级马道，分别宽*.**、*.**。下游坝脚为干砌条石排水棱体，外侧坡比*：*.**；棱体顶部高程***.***，棱体顶至坝顶采用混凝土*棱块护坡，现状结构完好。溢洪道位于大坝右坝肩，为正槽开敞式溢洪道，堰宽*.**，堰顶宽**.***。由进口段、控制段、泄槽段、消能设施*部分组成，全长***.***。溢**+***至溢**+***.**段为进口段，进口宽*.**，出口宽*.**，边墙为浆砌条石结构，底板为混凝土结构。放水设施由放水竖井及隧洞组成，竖井内径*.**，竖井为钢筋混凝土结构，竖井底部采用φ*****无缝压力钢管放水，放水管用φ***蝶阀控制；隧洞为城门洞型式，采用浆砌条石砌筑，净空断面尺寸为*.**×*.**（宽×高），隧洞拱顶高*.**。
*.存在问题
（*）水爬岩水库
*.坝顶上下游栏杆部分损坏。
*.溢洪道溢流堰处右侧边墙至农户段无防护措施，*级消力池处有石渣未清除。
（*）石河水库
（*）溢洪道进口段与控制段连接处底板砂浆脱落，因水库泄洪冲刷形成，砂浆脱落面积较小，深度较浅。
*.设计依据及规范
（*）《水利工程建设标准强制性条文》（****年版）；
（*）《防洪标准》（*******-****）；
（*）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（*****-****）；
（*）《水利水电工程设计洪水计算规范》（****-****）；
（*）《水利工程水利计算规范》（*****－****）；
（*）《小型水利水电工程碾压式土石坝设计规范》（*****-****）；
（*）《水工建筑物岩石地基开挖施工技术规范》（****-****）；
（*）《水工建筑物地基处理设计规范》（**/****-****）；
（*）《碾压式土石坝设计规范》（*****-****）；
（**）《水工挡土墙设计规范》（*****-****）；
（**）《溢洪道设计规范》（*****-****）；
（**）《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》（*******-****）。
*.工程设计
（*）工程任务
对水库进行维修养护，保证水库运行安全。
（*）工程设计
（*）水爬岩水库
*.拆除原坝顶上下游栏杆，采用青石栏杆，栏杆高度为*.**，总长约****。
*.在溢洪道溢流堰右侧边墙至下游农户房屋段增设不锈钢栏杆，以保证行人安全。栏杆为直条型栏杆，***不锈钢，高度*.**，栏杆立柱为φ******，间距*.**，竖向花管为φ****.***，间距*****，上下横管为φ******。栏杆总长约***，栏杆与墙体采用膨胀螺栓固定。
*.人工清除*级消力池处的石渣，转运至坝顶后采用*.**载重汽车弃运***，方量约***。
（*）石河水库
拆除溢洪道进口段与控制段连接处底板，采用***砼现浇回填，厚度为****，底板高程保持不变，面积约****。
*.施工技术要求
*.砼施工：
主要施工部位包括***砼底板等。
*）水泥：水泥为**.*号或**.*号普通硅酸盐水泥，质量符合规范标准。
*）砂：施工用砂采用颗粒坚硬、强度高、耐久性好的特细砂。
*）石子：砼拌制所用的石子应质地坚硬、清洁、级配良好。
*）水：清洗骨料以及拌制砼的用水不得含有害物质及化学物质。
*）模板：模板要求表面光洁平整，接缝严密、不漏浆。
*）拌和：砼拌和加入料斗的顺序为石子→水泥→砂。拌和时间不少于*分钟。
*）砼运输及入仓：砼用动力翻斗车和手拉车运输，按各部位砼分别运输到浇筑点的平台上，利用人工入仓平仓。
*）砼振捣：砼入仓每层厚度控制在****左右。
*）砼养护：砼浇筑后根据气候情况及时洒水养护，洒水养护时间不少于**天。
*、其他主要建筑材料要求
*.砂
砂的质量应符合《浆砌石坝施工技术规定》（*****-**）表*.*.*和表*.*.*的规定。砂浆采用的砂料，要求粒径为*.**～***，细度模数为*.*～*.*。
*.碎石
原则采用石灰石或****号以上的砂岩由破碎机破碎呈立方体的成型碎石，薄片、针状碎石含量不得大于**％。碎石的粒径分成*～****和**～****，最大粒径为****。其他粗骨料的质量要求应符合《水工混凝土施工规范》（*****-****）中的相关规定。
*、其他
（*）施工时应严格按照监理审批的施工方案施工。若施工中，实际情况与设计出现不相符的情况时，请按基本建设程序和要求完善变更设计。
（*）未详尽部分，按照有关规程规范、《招标文件》的相关条款及监理工程师的要求执行。
*、工程预算
（*）编制定额及有关规定
（*）采用有关规定及依据
****市水利局、****市发展和改革委员会关于发布****版《****市水利建筑工程设计概（估）算编制规定》的通知（渝水建[****]*号）及****市水利局关于发布****版《****市水利建筑工程概算定额》《****市水利建筑工程预算定额》《****市水利工程机械台式费定额》的通知（渝水建[****]*号），《关于水利工程营业税改增值税后计价依据调整通知》（渝水[****]***号），****市水利局关于重新调整水利工程和水土保持工程计价依据中增值税税率的通知（渝水[****]**号）。
（*）编制设计预算采用的定额
建筑工程：渝水基[****]*号发布的《****市水利建筑工程预算定额》、《****市水利工程机械台时费定额》及****市工民建****定额。
安装工程：《****市水利工程机械台时费定额》（****年版）、《****市中小型水利水电设备安装工程预算定额》（****年版）及****市工民建****定额。
（*）基础资料
*）人工预算单价
①人工基价
根据****市水利局、****市发展和改革委员会文件“渝水建[****]*号”文颁发的《****市水利工程设计概（估）算编制规定》计算人工预算单价如下：
枢纽工程及引水工程：工长**.**元/工时，高级工**.**元/工时，中级工*.**元/工时，初级工*.**元/工时。
②市场人工价格
采用由****市水利工程造价管理站公布的****市水利工程****年第*期人工费价格信息（渝水造价[****]*号）：
枢纽工程：工长**.**元/工时，高级工**.**元/工时，中级工*.**元/工时，初级工*.**元/工时。
人工费以限价计入，市场人工价超过限价部分人工费需调差。
价差：根据《****市水利工程设计概（估）算编制规定》，在编制概算文件时，人工按基价进入定额，参与各项费率的计算，其预算价（或市场价）与基价的差值按价差处理。即人工价差=人工工时耗量×（信息价-基价）。
*）材料预算价格
材料预算价格包括材料信息价、运杂费、采购及保管费*项。
①主要材料预算价格
材料信息价：按****年*月****区主要材料价格信息汇总表、《****工程造价信息》****年第*期公布的****区主要建筑材料价格以及市场****。其中已包含****运杂费、运输保险费，未计算采购及保管费。运输价格按市场价*.**元/*•**计算。本工程所用主要建筑材料运距均未超过****，则不计算附加运杂费。
②主要材料基价
《****市水利工程设计概（估）算编制规定》对主要材料包括钢筋、炸药、汽柴油、水泥、砂、碎石、条块石等规定了基价，其主要材料预算价格详见表*-*。
表*-*主要材料预算价格表
| 序号 |
名称及规格 |
单位 |
基价 |
预算价格（除税价） |
| * |
砂 |
*³ |
** |
***.** |
| * |
碎石 |
*³ |
** |
***.** |
| * |
钢筋 |
* |
**** |
****.* |
| * |
锯材 |
*³ |
— |
**** |
| * |
汽油 |
* |
**** |
**** |
| * |
柴油 |
* |
**** |
**** |
| * |
水泥**.* |
* |
*** |
*** |
其它材料：参照近期其它工程结合市场行情分析确定。
主要材料价格有基价的以基价计入，预算价超过基价部分材料费进行调差。
价差：根据《****市水利工程设计概（估）算编制规定》，在编制概算文件时，材料按基价进入定额，参与各项费率的计算，其预算价（或市场价）与基价的差值按价差处理。即材料价差=主材耗量×（预算价或市场价-基价）。
*）施工机械台时费
根据渝水建[****]*号发布的《****市水利工程施工机械台时费定额》计算。
*）施工用风、水、电价格
（*）施工用电：本工程施工用电为电网供电，施工用电单价为*.**元/***。
（*）施工用风：根据施工组织设计提供资料，本工程施工用风拟采用移动式空压机供风，施工用风单价为*.**元/*³。
（*）施工用水：本工程施工用水拟采用离心水泵单级单吸*-****于水库中抽水，施工用水单价为*.**元/*³。
*）混凝土及砂浆材料价格
根据渝水建[****]*号发布的《****市水利建筑工程概算定额》附录*混凝土、砂浆配合比及材料用量表计算。
*）费用计算标准及依据
工程的项目划分和编制方法依据****市水利局、****市发展和改革委员会，关于发布《****市水利工程设计概（估）算编制规定》（****年版）的通知渝水建[****]*号。工程建筑、安装工程取费费率见表*-*。
表*-*工程取费费率表
单位%
| 编号 |
项目 |
计 算基 础 |
土方工程 |
石方 工程 |
混凝土浇筑工程 |
钻孔灌浆工程 |
挖掘机施工隧洞工程（顶管） |
挖掘机施工隧洞工程（其他） |
其他工程 |
安装工程 |
| * |
直接工程费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * |
直接费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * |
其他直接费 |
直接费 |
**.* |
**.* |
**.* |
*.* |
*.* |
*.* |
*.* |
**.* |
| * |
间接费 |
直接工程费 |
* |
** |
* |
* |
* |
* |
* |
|
| * |
间接费 |
人工费 |
|
|
|
|
|
|
|
** |
| * |
利润 |
*+* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
| * |
税金 |
*+*+* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
（*）其他应说明问题
*、建筑工程：建筑工程预算投资按设计工程量乘以工程单价进行计算，单价采用预算定额编制。未有的借用****市工民建****定额进行计算。
*、设备及安装工程：设备安装工程按设计工程量乘以设备单价及安装单价进行计算，安装工程单价采用预算定额编制。管配件按照费率单价按照设备预算单价的**%计算，其他按**%计算。
*、施工临时工程：其他施工临时工程按*至*部分建设工作量（不含其他临时工程本身）的*%计算；安全生产费按*至*部分建筑及安装工程费（不含安全生产费）之和的*.*%计算。
*、独立费用：本阶段独立费用考虑工程监理费、工程质量检测费、设计费和工程保险费，具体标准如下。
（*）工程监理费按建筑安装工程造价的*%计算；
（*）工程质量检测费按建筑安装工程造价的*.*%计算；
（*）设计费按建筑安装工程造价的*%计算；
（*）招标限价咨询费按****元计算；
（*）工程保险费按*至*部分费用的*.**%计算。
（*）工程投资预算
本工程静态总投资**.******。其中：建筑工程投资**.******，临时工程费*.******，独立费用*.******。
合同编号：********-****
水利水电工程施工合同
合同编号：
工程名称：****区****年水爬岩、石河水库维修养护工程
建设单位：****市****区水利水库服务中心
施工单位：
施工合同
甲方：****市****区水利水库服务中心（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本工程施工的相关特点，双方在协商*致的基础上，就甲方所发包的****区****年大沟、青云、杨家湾水库维修养护工程施工任务委托给乙方实施。经甲乙双方协商*致达成如下协议：
*、工程概况
㈠工程名称：
㈡工程地点：****区璧城街道、福禄镇
㈢施工工期：**日历天
*、工程主要建设内容
㈠工程范围：大沟水库坝顶路面整治、新建排水沟及巡库人行路、防汛公路整治等；青云水库溢洪道开槽勾缝、新建齿墙等；杨家湾水库防浪板开槽勾缝、拆除重建排水沟等。包括但不仅限于施工图设计说明所述内容，业主有权按照现场实际情况因地制宜做相应调整。
㈡工程主要建设内容：具体实施内容按照施工图设计说明所述实行，业主有权按照现场实际情况因地制宜做相应调整。
*、施工有关要求及说明
*.施工材料、工艺要求严格按照相关的技术规范和施工图设计说明要求执行。
*.回填土方项指*般土方回填。土方夯实回填为人工碾压夯实回填，若施工方要机械碾压夯实，则必须是专业碾压机碾压（不允许用挖掘机、汽车等碾压）。
*.本工程禁止爆破。
*.施工方在施工中，必须按业主提供的施工图和说明施工，服从业主施工管理人员的现场指挥和具体施工要求及工作安排，搞好工程质量和施工安全工作，工程质量要符合《水利水电工程建设施工规范》的规定。
*.根据工程建设的实际情况，业主有权对建设方案作局部调整；若要调整方案，必须以业主盖章的图纸或说明为准。
*.项目建设过程中，变更设计工程量需由施工单位提出申请报
告，经甲方书面同意以后才能施工。新增项单价定价需由业主按照相关规定审核确定执行。
*.施工方接到监理开工通知*日内应按业主提供的设计图纸资料和比选文件的有关要求结合现场实际情况编制具有可行性的施工组织设计、安全措施方案等报送监理审批，并对现场作业和施工方法的完备性和可靠性负全部责任。
*.甲方应及时安排人员对乙方完成的每个工序的工程量、质量进行现场验收，验收合格后方可进入下*道工序施工。如乙方未经验收或验收不合格，擅自进入下*道工序施工，造成的后果自负。
*、合同签订及工程结算原则
*.该工程结算总价控制在******.**元以内。具体结算采取总价控制和清单单价结算方式结算，项目工程量据实计量，清单单价采用综合单价，（具体内容见施工图预算清单），其他临时工程费按建安工程费的*%计取，安全生产费按照建安工程费（含临时工程费）的*.*%计取。完成设计图纸全部内容，结算工程价款。
*.增减工程结算
如在施工中出现有新增项目或工程量增减，施工单位须先提出增项或变更申请报告，经甲方书面同意以后才能进行该项目施工。
新增项单价计价原则：（*）已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价计算；（*）已标价工程量清单中有类似项目的，参考类似项目单价计算价；（*）已标价工程量清单中无相同及类似项目的，由各参建单位根据市场价格进行协商研究确定。
工程结算价=*.+*.
结算金额按合同单价和实施的合格工程量计算后并总价下浮*%进行确定，最终结算金额以审计单位审定金额为准。
*、履约保证金和农民工工资保证金
本工程确定由乙方向甲方交纳履约保证金为*****.**元(开户行：农商行****支行，收款人：****市****区财政局，账号：*************************；备注：****区****年水爬岩、石河水库维修养护工程履约保证金)。农民工工资保证金****.**元存入农民工工资保证金专用账户（收款人：****市****区财政局，开户行：****农村商业银行****支行，账号*************************，备注：****区****年水爬岩、石河水库维修养护工程农民工工资保证金），农民工工资保证金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或者划拨。通过工程完工验收后，经乙方申请，甲方向乙方*次性退还履约保证金（不计息）。完工验收合格后且无拖欠农民工工资情况，乙方按法定程序申请*次性退还农民工工资保证金（不计息）。
*、工程工期要求
本工程合同工期为**日历天，按监理工程师批复的开工报告上写明的开工日期开始计算。
乙方应在甲方规定的工期内完成所有施工建设任务，完成施工建设任务后应及时申请组织完工签证，确定完工日期。延期完工的，甲方按每天***元收取乙方工期延误费（不可抗力原因工期顺延除外）。如乙方在施工中有无故停工（连续**天、累计**天），且甲方书面通知乙方开工，*日内不开工的，按乙方违约处理（甲方有权将乙方清退出场，将不退还乙方履约保证金，并只结算乙方完成合格工程量**%的工程款，甲方将重新组织施工单位施工）。
*、验收及资料
*.乙方按设计完成所有建设任务，满足设计要求，达到国家现行有关施工质量验收规范及区水利局验收合格要求，承包人需委托的检测项目，必须委托有检测资质的单位进行，自检达到合格标准后，提出验收申请。
*.经完工签证后，乙方应在**天内提供完整的竣工资料及相关施工资料并申请开展完工验收，提交资料时间超过**天且自开工之日起算至提交资料所用天数超过本合同约定总工期的，甲方按照***元/天收取乙方延误费用。
*.本工程缺陷责任期（质量保修期）为**个月。
*、付款方式
本工程款按如下方式支付：
*.本工程无预付款。通过验收并办理完工结算后，甲方按照结算金额的**%支付乙方工程款，累计支付到完工结算金额的**%后暂停支付；通过审计单位出具审核报告后，甲方向乙方累计支付至审计单位审定金额的**%；余下*%作为质量保证金，待缺陷责任期满后按规定无息退还。（具体支付情况以财政平台支付为准）。
*.工程款拨付前，乙方需向甲方提供****征税机关出具的有效税务发票和已完成工程量等有关材料。
*、安全责任
乙方在施工中，应加强对施工现场及施工人员的安全管理，加强对相关人员的安全培训，严格按照施工安全操作规程的规定进行施工，做好安全防护措施，如若发生安全事故概由乙方自行承担。
*、廉政责任
乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠财物；不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。乙方及其工作人员不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益，同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的其他廉政义务。
**、农民工工资支付
按照约定，及时支付农民工工资，不得拖欠，造成*切后果由施工单位负责。
**、违约责任
（*）甲方违约责任：甲方未按约定支付工程款，按相关法律法规明确违约责任。
（*）乙方违约责任：
*.乙方不得将工程转包。如果转包，甲方有权立即终止合同，并责令乙方立即退场，已实施的工程不支付工程款，交纳的履约保证金不予退还。
*.未经甲方书面同意的分包，视为乙方违约，甲方有权利立即终止其分包合同，已实施的分包工程不支付工程款，交纳的履约保证金不予退还。
*.乙方应按要求办理其装备及人员保险，由此产生的责任和费用由乙方承担;对未按要求办理装备及人员保险的,则视为乙方违约。
*、因乙方原因不能按合同约定工期竣工，每延误*日，须支付甲方***元/天的违约金。乙方超过合同约定工期**日仍未完工，甲方有权解除合同，责令乙方限期撤场，缴纳的履约保证金不予退还。
*.施工期间。乙方未经甲方书面同意，擅自连续停工*日以上或累计停工**日以上，甲方有权解除合同，责令乙方期限撤场，缴纳的履约保证金不予退还。
*.乙方的工程质量及方量不符合验收标准，乙方须自行整改，其费用由乙方承担，同时工期不顺延；乙方超过约定的期限*日仍未整改至合同约定标准的，甲方有权解除合同，责令乙方限期撤场，缴纳的履约保证金不予退还。
乙方无正当理由未按开工报告写明的开工日期进场组织施工，以及未按合同约定的进度计划进行施工，造成工期延误的，甲方还将依据《****市水利建筑施工企业不良行为管理暂行办法》的规定按不良行为上报相关部门，纳入企业不良行为管理。
**、工程质量现场监管
为明确责权，确保工程质量，促进工程顺利实施，特对工程相关负责人员进行明确。乙方派驻现场人员必须为在****承包商库人员名册内。若特殊情况需更换管理人员，按照相关规定报送变更审批后方可更换。
甲方派驻的现场代表
姓名：职务：
姓名：职务：
职权：按照甲方的要求，督促工程施工进度和质量。
乙方派驻的现场代表
姓名：职务：
姓名：职务：
其他管理人员
姓名：职务：
**、合同争议解决
本合同的履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向人民法院起诉。
**、附则
（*）本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
（*）本合同*式*份，发包方*份，承包方执*份。
附件：*.《工程工程量清单》
*.《****市水利工程建设安全生产合同》
*.《****市水利工程建设廉政合同》
*.《按期支付农民工工资合同》
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
住所：住所：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
年月日
附件*：****市水利工程建设安全生产合同
****市水利工程建设安全生产合同
甲方（建设工程的项目法人）：****市****区水利水库服务中心
乙方（施工单位）：
为在工程实施过程中营造安全、高效的施工环境，切实搞好项目安全管理工作，根据《中华人民共和同合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及《水利工程建设安全生产管理办法》等法律法规以及相关政策的规定，经甲、乙双方协商*致，特制定本合同。
*.项目工程名称：
*.项目所在地：****区璧城街道、福禄镇
*.工程内容：大沟水库坝顶路面整治、新建排水沟及巡库人行路、防汛公路整治等；青云水库溢洪道开槽勾缝、新建齿墙等；杨家湾水库防浪板开槽勾缝、拆除重建排水沟等
*、合同履行期限：**日历天
*、本工程主要危险源：临水作业、施工用电
*、双方的权利义务
（*）甲方的权利义务
*．甲方应向施工单位提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、通讯、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规范。但以上资料尚未形成或无法查询的除外。
*．甲方不得调减和挪用中标价中所确定的水利工程建设有关安全作业环境及安全施工措施等所需费用。
*．甲方应督促乙方严格执行财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知》（财企〔****〕***号）和****市水利局、市财政局、市发改委和市安监局《关于落实水利工程建设安全生产费用及使用管理问题的通知》（渝水基〔****〕**号）的规定。
*．甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。
*．甲方应编制保证安全生产的措施方案，并在规定时间内报有管辖权的水行政主管部门备案。
*．在本水利工程开工前，甲方应当就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，明确施工单位的安全生产责任。
*．甲方应当在拆除或者爆破工程施工**日前，将施工单位资质等级证明、拟拆除或拟爆破的工程及可以危及毗邻建筑物的说明、施工组织方案、堆放、清除废弃物的措施、生产安全事故的应急救援预案报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。
*．甲方有权检查乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全、文明施工要求的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。
*．甲方应确保安全设施与主体工程建设“*同时”的原则，即：同时设计，同时施工，同时投入使用。
**．甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
**．甲方应在事故发生后，按照事故处理的相关程序上报有关部门，不得延误。
（*）乙方的权利义务
*．乙方应严格执行安全生产法律法规，水行政主管部门的规定，按照工程建设规范要求，特别是强制性规范对安全施工的各项规定，依法履行安全生产管理职责和义务。
*．乙方应承诺本单位依法取得符合本工程要求的《安全生产许可证》；本单位的主要负责人、拟投入本项目负责人以及专职安全生产管理人员具有合法有效的安全资质证书。
*．为保证施工现场安全管理体系有效运行，乙方应当设立专职的安全生产管理机构，并配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按照每********施工合同额配备*名的比例，配备专职安全生产管理人员，每个标段不足********的至少配备*名；建立健全安全生产规章制度和操作规程，对工程建设进行经常性的安全检查，并做好安全检查记录。
*．乙方严格执行财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知》（财企〔****〕***号）和****市水利局、市财政局、市发改委和市安监局《关于落实水利工程建设安全生产费用及使用管理问题的通知》（渝水基〔****〕**号）的规定，以不低于建筑安装工程造价的*.*%计提安全费用，保证安全生产投入。
*．乙方应认可其投标报价已包括（但不限于）完成本工程实物工作量所需的安全管理、质量管理、安全培训、劳动保护、文明施工等全部费用。
*．乙方参与本项目的承建单位所有人员（含农民工）上岗前均按照相关规定的要求进行了与其从事岗位相符的安全教育培训，具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
所有特种作业人员接受了与本工种相适应的、专门的安全技术培训，经安全技术理论考核实际操作技能考试合格，并取得有效的特种作业人员操作证书。
*．乙方所有进场设备、机具、设备应符合安全技术规范要求。特种设备具有特种设备安全检测机构出具的有效的检测合格证书或审批手续。
*．乙方应遵守法律法规关于易燃易爆及危化物品购买、运输、储存、管理使用的相关规定，自觉接受当地公安部门的监管。
*．乙方应按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，主动承担起隐患排查、治理和防控的主体责任，建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。
**．乙方应当按照****市水利局、市安监局《****市重点水利工程危险性较大单项工程安全专项施工方案编制和审查管理（暂行）办法》（渝水基〔****〕**号）的要求，对危险性较大的单项工程编制安全生产专项方案，并严格履行审核、审查批准程序后方可实施。
**．乙方应按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；承担度汛要求的工程，还应当编制满足度汛要求的施工度汛方案，并按程序审批、备案。
**．乙方应按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》及相关规定的要求，及时上报有关部门，不得延误。
**．乙方应承担施工期间因生产安全事故造成的刑事、行政、民事责任和全部直接经济损失。
*、乙方发生“*、违约责任”中所述乙方违约情形时的有关违约金以及施工单位承担责任的安全事故处置和事故善后工作所产生的费用，甲方将在工程进度款中扣除，后续进度款不足的在履约保证金中扣除。乙方应在发生安全事故后及时开展救援处置工作。
*、违约责任
（*）甲方违反本合同约定的义务，导致乙方发生生产安全事故和经济损失的，应承担由此而产生的直接经济损失。
（*）乙方如发生特别重大、重大、较大和*般生产安全事故，应当以安全生产行政主管部门出具的事故调查处理报告为依据，分别承担*******、******、******、******的违约金。
（*）乙方发生人身伤亡工伤事故或机械设备事故后，故意破坏或伪造事故现场，隐瞒不报、谎报、虚报，应承担违约金******。
（*）乙方每发生*次本合同附件所列举的“习惯性违章行为”*条，乙方应承担违约金*.******；发生*次*条，乙方应承担违约金*.*****，以此类推。
*、甲、乙双方应自觉接受本项目监理单位对本工程实施的安全监督和检查，并按要求承担违约责任。
*、本合同有效期为：甲乙双方签署之日起至合同工程完工验收之日止。
*、本合同*式*份，甲乙双方各执份*份，由双方加盖公章、法定代表人或其授权代理人签字后生效。
**、合同未尽事宜，各方协商解决。如协商不成，可提请有管辖权的仲裁机构或法院进行裁决。
附件：习惯性违章行为
甲方：（盖章）
法定代表人（或授权的代理人）
乙方：（盖章）
法定代表人（或授权的代理人）
时间：
附件：
习惯性违章行为
*．进入施工生产区域的人员不正确穿戴使用劳动防护用品。
*．作业人员随意解除、挪动已设置的安全措施或擅自穿、跨越安全围栏或超越安全警戒线。
*．在行人道口或人口密集区从事高处作业，工作地点的下面不设围栏、未设专人看守或其他安全措施。
*．高处作业不系安全带、安全带系在移动或不牢固的物件上、换位时失去安全带保护；高处作业人员不系安全绳、安全绳低挂高用。
*．高处作业不用绳索传递物品，随手上下抛掷器具、材料。
*．施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求。
*．未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施。
*．施工现场的井、洞、坑、沟、口等危险处不设明显警示标志，未采取加盖板或设置围栏等防护措施。
*．临水、临空、临边等部位不设安全防护栏杆和挡脚板。
**．上下层垂直立体作业无隔离防护措施，或错开作业期间无专人监护。
**．在高处平台、孔洞边缘倚坐或跨越栏杆。
**．高边坡作业未在作业面上方设置防护设施。
**．隧洞作业未采取必要的安全措施。
**．将运行中转动设备的防护罩打开；将手伸入运动中转动设备的遮拦内；戴手套或用抹布对转动部分进行清扫或进行其他工作。
**．空气压缩机房的维修平台和电动机地坑的周围无防护栏杆，或栏杆下部无防护网（板），地沟未铺设盖板；移动式空压机无防雨、防晒、隔离防拦等设施。
**．现场倒闸操作不戴绝缘手套，雷雨天气巡视或操作室外高压设备不穿绝缘靴。
**．停电作业不验电接地或不按规定顺序装拆接地线、不按规定使用个人保安线。
**．在带电设备周围使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。
**．在带电设备周围使用金属梯子进行作业；在户外变电站和高压室内不按规定使用和搬运梯子、管子等长物。
**．未经值班人员许可，擅自进入带电运行设备区域。
**．水上作业不佩戴救生工具。
**．建设项目施工单位不严格按照安全设施的施工图纸和设计要求施工。
**．作业人员不按照审批后的施工方案进行作业或随意变动施工方案；擅自扩大工作范围、工作内容。
**．开工前没有对所有作业人员进行安全技术交底、不明确工作范围、安全措施不交代或交代不清，盲目开工。
**．专责监护人不认真履行监护职责，从事与监护无关的工作。
**．对基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等单项工程无专项施工方案和安全技术措施，或专项施工方案未完善编、审、批手续，或方案不符合强制性标准要求。
**．组立杆塔、撤杆、撤线或紧线前未按规定使用防倒杆装置等防倒杆措施或采取突然剪断导线、地线、拉线等方法撤杆撤线。
**．使用吊篮载人。
**．吊车起吊前未鸣笛示警或起重工作无专人指挥。
**．起重时凭借栏杆、脚手架、瓷件等起吊物件。
**．在起吊或牵引过程中，受力钢丝绳周围、上下方、内角侧和起吊物下面，有人逗留和通过。吊运重物时从人头顶通过或吊臂下站人。
**．龙门吊、塔吊拆卸(安装)工程中未严格按照规定程序执行。
**．在梯子上作业，无人扶梯子或梯子架设在不稳定的支持物上。
**．施工临时用电未严格执行“*相*线制”、线路敷设不整齐、绝缘不可靠、用其他金属丝代替熔断丝。
**．配电箱、开关箱及漏电保护开关的配置未实行“*级配电、*级保护”，配电箱内电器设置应按“*机、*闸、*漏”原则设置。
**．配电箱、开关箱无防雨、防尘和防砸措施。
**．不按规定使用合格的安全工器具或超过检测周期的安全工器具进行作业。
**．使用未经检验或检验不合格的特种设备。
**．带电作业，不按规定使用绝缘工具。
**．使用电动工器具时未接入漏电保护装置、金属外壳不接地或接地不可靠、或不戴绝缘手套。
**．使用电动工具时将电源线直接插入插座孔或钩挂在闸刀开关上使用。
**．爆破物、有害气体和液体存放处不设明显且符合国际标准的安全警示标志。
**．对有爆炸和火灾危险的场所，未按危险场所等级选择相应的防爆型照明器。
**．在易燃物品及重要设备上方进行焊接，下方无监护人，未采取防火等安全措施。
**．在宿舍、办公室、休息室内存放易燃易爆物品，使用电炉。
**．未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊。
**．消防设施配备不足或使用已过期失效的消防器材。
**．爆破作业时无专人指挥、无统*信号和专人警戒。
**．特种作业人员不持证上岗或非特种作业人员进行特种作业。
**．无证驾驶、酒后驾驶、客货混装。
**．机器的传动部分没有装防护罩或其他防护设备，露出的轴端没有设护盖。
**．高空作业搭设的脚手架不符合安全要求。
**．深沟、深坑*周无安全警戒线，夜间无警告红灯。
**．起重机械，如绞磨、汽车吊、卷扬机等无制动和逆止装置，或制动装置失灵、不灵敏。
**．易燃易爆区、重点防火区内的防火设施不全或符合规定要求。
**．电器防误闭锁装置不全。
**．高低压线路对地、对建筑物等安全距离不够。
**．电气设备外壳无接地。
**．临时电源无漏电保护器。
**．未建立和完善各级人员安全生产责任制，使各级人员安全管理职责不清、安全责任不明。
**．不建立健全安全生产管理制度和基础台帐。
**．未按规定设置安全监督机构和配置安全员。
**．未按规定落实安全生产措施、计划、资金。
**．未按规定配备符合国家标准和行业标准的安全防护装置、安全工器具和个人防护用品。
**．施工单位不为现场从事危险作业人员依法办理保险的凭证。
**．新进场人员（包括农民工）未进行安全教育或未配证上岗作业的；或安排非特种作业人员进行特种作业的。
**．临时工从事有危险的工作时，未派专人监护。
**．违章指挥，强令工人冒险作业。
**．对排查出的安全隐患未制定整改计划或未落实整改治理措施。
**．使用无相应资质的单位在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施。
**．对承包方未进行资质审查或违规进行工程发包。
**．承发包工程未依法签订安全协议，未明确双方应承担的安全责任。
**．建设工程中租用未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具。
**.未按要求编制生产安全事故应急救援预案和施工度汛方案。
**．在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。
**．发生施工安全事故后，不按规定程序进行报告或不遵循“*不放过”原则组织开展事故调查及处理。
**.法律法规、强制性规范规定的其他违章行为。
附件*：****市水利工程建设廉政合同
****市水利工程建设廉政合同
工程项目名称：
工程项目地址：
发包人（甲方）：****市****区水利水库服务中心
承包人（乙方）：
为加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，双方特订立本廉政合同。
第*条双方的责任：
（*）严格遵守党和国家有关法律法规及水行政主管部门的规定。
（*）严格执行建设工程的合同，自觉遵守合同。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（*）任何*方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（*）发现对方严重违反本合同的行为，任何*方有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第*条甲方应遵守的内容：
（*）甲方及其工作人员不得索取、接受或者变相接受乙方的财物。不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（*）甲方工作人员不得接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（*）除本合同规定外，甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
第*条乙方应遵守的内容：
（*）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠财物。
（*）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（*）乙方不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（*）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。
（*）乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
第*条违约责任：
（*）甲方及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）乙方及其工作人员违反本合同第*、*条的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议水行政主管部门给予乙方*至*年内不得进入其主管的水利工程建设市场的处罚。
（*）乙方及其工作人员违反本《廉政合同》规定，根据查证金额的**倍，由乙方向甲方承担违约金，并在廉政保证金中予以扣除。若廉政保证金不足以支付违约金，甲方还可向乙方继续追讨。
第*条本《廉政合同》的监督单位为项目所在地水行政主管部门纪检监察机构。
第*条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同工程完工验收后止。
第*条本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲乙双方单位加盖公章，法定代表人或授权代理人签字后生效。
第*条本合同*式*份，甲、乙双方各*份。
甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
地址：地址：
电话：电话：
日期：
附件*：按期支付农民工工资合同
按期支付农民工工资合同
工程名称：
施工工程合同编号：
支付农民工工资合同编号：
甲方（发包人）：****市****区水利水库服务中心
乙方（承包人）：
为保证工程建设过程中对农民工管理规范有序，工资依法支付，切实保障农民工的合法权益，维护社会稳定，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《劳动保障监察条例》、《****市建设领域农民工工资支付监管暂行办法》（渝人社发〔****〕**号）等相关法律法规的规定，发包人（以下简称甲方），与承包人（以下简称乙方），特订立如下合同。
第*条基本要求
（*）本工程农民工工资支付实行项目发包人责任制，即本合同甲方在工程项目发生拖欠农民工工资时，承担监督和维稳责任。
（*）施工单位（本合同乙方）对农民工工资支付负总责，即本合同乙方对所承包工程的农民工工资支付负直接责任。
（*）本工程监理单位对施工单位农民工工资支付行为加强监督，督促其按月结清农民工工资，施工单位应接受监理单位的监督管理。
（*）本工程农民工工资支付情况应当接受项目所在地人力资源与社会劳动保障主管部门和水行政主管部门的监督管理。
第*条本工程实行农民工工资支付保证金制度。
（*）保证金由乙方在签订工程承包合同时*次性交纳甲方，保证金比例为工程中标价的*%，金额人民币：****.**元（大写*******元*角*分）。甲方设立专用账户保管，不得挪作他用。甲方帐号*************************，开户行：****农村商业银行****支行，如乙方未按时足额交纳保证金，甲方有权拒绝签订工程承包合同，并要求乙方承担缔约过失责任。
（*）若乙方发生拖欠农民工工资和其他应付农民工的费用（包括工伤赔偿金等）的情况，甲方有权动用本工程农民工工资支付保证金专用帐户内的保证金，用于支付拖欠的农民工资和其他应付农民工的费用。
（*）农民工工资支付保证金专用帐户内的资金使用不足后，乙方应在接到甲方书面通知后*日内，补足等额资金。若乙方不补足资金，甲方可在工程进度款中直接扣取资金，用于补足等额保证金；如当月进度款不足以抵扣，在下月进度款中扣除余额，以此类推，扣完为止。
（*）农民工工资保证金的退还：合同工程完工验收后，由乙方向甲方提交保证金的退款申请，并同时提交农民工工资支付凭证、农民工工资支付表册或其它能证明农民工工资和可能产生的其它应付费用已付清的充分证据。
（*）甲方接到农民工关于工资拖欠的投诉时，应及时核实农民工投诉情况，对乙方拖欠工资属实的，应责成其立即纠正，对于不服从协调解决，拒不改正拖欠行为的，将告知农民工通过申请劳动仲裁等合法途径维护自身权益。
第*条甲乙双方的责任和义务
（*）甲方负责按本工程施工承包合同约定及时支付工程款，并跟踪、监督乙方及时足额支付农民工工资，乙方应接受甲方监督。
（*）乙方招用农民工，应严格劳动用工制度，必须依照《中华人民共和国劳动法》及相关规定，与农民工签订劳动合同。劳动合同要明确合同期限、劳动报酬、工作内容、工作时间、劳动保护、劳动条件、工资支付的方式及违反劳动合同的责任等内容。
（*）乙方按照与农民工依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期，按月支付农民工工资，实行月结月清制度，支付的工资不得低于当地最低工资标准。
（*）为确保农民工工资月结月清，甲方将乙方上月农民工工资支付清单作为拨付当月工程进度款的前置条件。若上月农民工工资未按约定付清，在水行政主管部门和劳动保障行政部门的监督下，甲方按照本合同第*条第*款及第*款规定使用农民工工资支付保证金账户内的保证金或应支付乙方的当月工程款直接支付农民工工资。
（*）甲乙双方共同在项目施工现场设立“农民工维权告示牌”（见附件*）
（*）乙方应建立农民工用工工资档案制度。农民工工资档案（含农民工花名册、农民工工资支付表、劳动用工及工资支付情况汇总表，格式见附件*、*、*）以书面形式记录支付农民工工资的数额、时间、领取者的姓名以及签字等，并保存*年以上以备查。
第*条接受监督管理的约定
（*）双方约定：本《合同》的监督管理单位为项目所在地劳动保障行政部门和水行政主管部门。监督管理单位负责对《合同》执行情况检查，提出在本《合同》规定范围内的裁定意见，执行本《合同》第*条所规定的处罚。
（*）检查方式：本《合同》的履约情况检查由监督管理单位主持，甲乙双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或各方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查方式、检查结论和处罚意见等由各方协商确定，如无法达成*致意见，由监督管理单位依据事实裁定。
（*）本《合同》有效期为：甲乙双方签署之日起至合同工程完工验收，且乙方结清本工程所有农民工工资和其他应付给农民工的费用之日止。
第*条监管与处罚
（*）甲乙双方约定，本工程接受监督管理单位对农民工工资支付保证金专用账户的监管，接受监督管理单位视具体情节提出的资金使用、处理意见。
（*）乙方违法拖欠或克扣农民工工资或拒绝纠正违法行为，甲方有权向监督单位建议将其列入工程建设不良行为并记入信用档案。如乙方发生*次及以上拖欠行为，拒不改正，甲方可向监督管理单位申请清退乙方。
第*条不可抗力事件的合同责任
（*）由于战争、地震、水灾、火灾、暴风雪或其他不可抗力原因导致不能履行合同或延迟履行合同的，不适用第*条和第*条规定。
（*）按照本工程施工合同约定负责办理工程保险的*方，应及时投保“建筑工程*切险”、“安装工程*切险”和“人身意外伤害险”，由保险公司赔偿工程施工过程中因自然灾害或意外事故而引起的*切损失，乙方所获得的损失赔偿首先用于清欠不可抗力事件发生前的所有农民工工资和其他应付费用。当乙方有权获得工期顺延时，负责办理保险的*方应在保险合同有效期届满前办理保险的延续手续；若因乙方原因不能按期竣工，在延迟的施工时间内发生的不可抗力引起的*切损失由乙方自行负责。
第*条本《合同》为（工程名称）施工承包合同的附件，与工程施工承包合同具有同等法律效力，经甲乙双方法定代表人（或其授权代表）签署，加盖公章立即生效。
第*条本《合同》*式*份，甲、乙双方各执*份。
第*条未尽事宜，双方另行协商或签订补充协议解决，补充协议及本合同附件与本合同具有同等法律效力。
甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
地址：地址：
电话：电话：
日期：
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
