建设工程施工合同
****县妇幼保健院托育中心建设项目
建设单位:****县卫生健康局
施工单位:****
日期:****年*月**日
*
****县妇幼保健院托育中心建设项目
施工合同
建设单位:****县卫生健康局
(简称甲方)
施工单位:****(简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定,遵循
平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就****县妇幼保
健院托育中心建设项目施工及有关事项协商*致,共同达成
如下协议:
第*条工程概况
*、工程地址:****县城内。
*、施工内容及要求:****县妇幼保健院托育中心建设
项目内容为:(*)、室外附属工程(包含:围墙、实心砖
柱、墙面*般抹灰、抹灰面油漆、室外文化墙、铁艺围墙、
大门、铝合金门、金属扶手、栏杆、栏板、人造草皮、悬浮
板楼地面、拆除花台金属旗杆、排水沟改造、室外楼梯、楼
梯扶手、厨房饮食区钢架雨棚屋面、托儿所外广告牌、室外
滑滑梯、大门进出口打卡系统)。(*)、室内装饰部分(包
含:强化木地板、悬浮板楼地面、地板胶楼梯面层、抹灰面
油漆、墙裙软包、木门刷漆、砖砌体拆除、金属门窗拆除、
金属(塑钢、断桥)窗、金属纱窗、金属(塑钢)门、木质
门、靠墙幼儿专用扶手、不锈钢管楼梯间隔断、复合材料门、
窗帘)(*)、安装工程部分(线槽、配线、空调器、有线
电视、监控摄像设备、视频传输设备、录像设备、视频控制
设备、双绞线缆、插座、水加热器、塑料管、灭火器、风扇)
*、办公****及电器采购、教学生活设施设备等(施工内容
*
及要求详见工量清单项目特征描述),若有变更,以书面变
更说明为准。
*、承包范围:招投标工量清单工程数量及项目特征描
述等。
*、签约合同价:大写(人民币):******元整,
¥******.**元。
*、合同形式:该合同价为单价合同形式
*、工期:自****年*月**日开工至****年*月
**日竣工。总工期***日历天。
第*条合同文件及解释顺序
*、合同文件构成:
(*)投标函及其附录;
(*)本合同条款及其附件;
(*)已标价工程量清单或预算书;
(*)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均
构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人
就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同*类内容的文
件,应以最新签署的为准。
*、双方对合同文件解释不*致时,按本条第*款的顺
序号及国家法律、法规明确的规定进行解释。
第*条合同文件使用法律、标准
*、适用法律法规:《中华人民共和国民法典》及****
省相关法律法规。
第*条工程质量
*、工程质量:符合国家现行有关施工质量验收规范标
准,*次性验收合格。
第*条有关安全生产约定:
*
乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障
作业人员的安全,防止安全事故发生。如发生安全事故,造
成的损失由乙方负责。
第*条关于结算方式及工程进度款支付的约定:
*、结算方式:清单内工程量以实际发生工程量按照投
标清单单价以实际发生工程量进行结算。工程量增减部分以
施工联系单及现场签证为证,增加部分参照投标报价清单价
格进行结算,若增加部分不在投标报价清单内的,按《****
省装饰装修工程计价定额》(****版)、《****省安装工程
计价定额》(****版)》、《建设工程工程量清单计价规范》
(*******-****)及****省有关补充规定及现场签证编制,
并计入总结算,并下浮*%后计入总结算。
*、工程款支付:乙方进场后,可拨付工程材料预备款
**%,全面完工投入使用后支付合同价的**%,其余工程款待
工程竣工验收结算审计后按审定价*次性付清(扣除*%作为质
量保证金),并提供合法有效的税务发票,前提是卫生健康局申
请项目资金到位。
第*条工程项目变更
*、在施工过程中,甲方可以要求乙方进行设计或项目
变更,经乙方相关工作人员确认后双方对变更内容签订变更
协议,所产生的费用由甲方承担。
*、在施工过程中,甲方提出对施工项目进行增减,经
乙方认可后,项目增加时,乙方就增加的项目填写项目变更
单,并注明项目内容、工程量,由甲方签字确认;项目减少
时,乙方就减少的项目填写项目变更单,并注明项目内容、
工程量。
上述变更如甲方不予签字确认的,乙方不得进行变更。若
乙方未经得甲方同意,私自更改施工内容所引起的*切后
*
果,由乙方自行负责,增加工程量产生的费用由乙方自行承
担。
第*条竣工验收及保修的约定
*、工程具备验收条件时,施工方向建设方提交工程竣
工验收报告,建设方接到施工方的工程竣工验收报告*周内
组织有关人员按照本合同约定的工程内容进行验收,在未验
收前由施工方保护,所发生的费用由施工方承担,验收合
格之日起交付建设方,交付之后所发生的费用由建设方承
担。
*、自竣工验收之日起,乙方对房屋所施工的项目实行
*年免费保质,第*年保修,终生维护(内容详见乙方保修
卡)。
第*条双方工作
*、甲方工作:
(*)委托_为乙方驻工地代表,负责合同履行。
(*)提供建设所需的水电;
(*)及时履行工程分段验收、竣工验收义务;
(*)及时履行设计变更、项目变更及收方手续;
(*)及时按约定完成材料采购及供应工作;
*、乙方工作:
(*)指派
为乙方驻工地代表,负责合同履行。
按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由
乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更甲方要
求乙方更换施工人员,应及时书面通知甲方。
(*)开工时组织设计、施工、甲方进行技术交底,并
由甲方签字确认;
(*)严格按照有关规定组织施工;
*
(*)严格按照施工规范操作,做好防火、防水、防盗
等工作;
(*)做好施工记录,出现设计变更、工程量增减、材
料规格型号、价格变化时,及时通知甲方签字确认;
(*)及时组织分段验收、竣工验收等工作;
(*)在装修过程中应甲方要求做好属甲方自购材料、
饰品、****等合理搭配的咨询工作;
(*)做到文明施工,保护成品,维护施工现场;
(**)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批
准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
第*条工期延误
*、延期开工:出现下列情况时,乙方有权延期开工,
工期顺延。
(*)双方达成延期开工协议;
(*)甲方未按合同约定交纳工程款;
(*)工程所在地区的道路因故不予通行或道路尚在建
设,致使装修材料不能运达施工现场;
(*)所施工场地水源、电源未通;
(*)其他不可抗力。
*、暂停施工:出现下列情况时,乙方有权暂停施工,工期
顺延
(*)甲方通知乙方暂停施工;
(*)甲方未按合同约定支付工程款;
(*)其他不可抗力;
**
(*)其他原因导致不得不停工;
*、工期延误:对下列情况造成工期延误时,工期相应
顺延
(*)合同中约定或甲方同意工期顺延的其他情况;
*
(*)设计变更或项目增加;
(*)非乙方原因停水、停电达到*小时;
(*)其他不可抗力。
第**条违约责任:
*、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的,每逾期
*天,按合同价款的*.*%支付违约金,但累计金额不超过合
同价款的*%。
*、由于乙方原因逾期凌工的,每逾期*天,乙方按合
同价款的*.*%向甲方支付违约金,但累计金额不超过合同
价款的*%。
*、乙方在拨付工程尾款前,必须确保不拖欠民工工资
方可拨付。
*、合同签订后,任何违反本合同约定的行为均视为违
约。
第**条争议处理
合同履行中发生争议时,双方可通过协商解决,协商解决不
成时,任何*方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第**条未尽事宜双方另行协商
第**条本合同*式*份,甲方*份,乙方*份,双
方签字盖章后生效,合同附件为本合同的组成部分。
设工
福
建设单位范富(公章施工单位:(公章)
*****
法定代表人:法定代表人
委托代表人:委托代表人:
****年/月**日
****年*月**日
*