合同编号：******************合同自编号：招标编号：
本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效
****省****
（委托采购）
冬*
同书
签订地点：就*物
****省财政厅制
甲方（采购人公章）名称：****苗族自治县公安局
地址：市*财新大路
*
邮编：
法定代表人或委托代理
项目（技术）负责人
电话：***********
签订日期：***年***
乙方（供应商公章）名称：****鹤俊建设工程有限公司
*
邮编：******
法定代表人或委托代理人：
经办人：寻*必
电话：***********
签订日期：***年小月**
丙方（鉴证方公章）名称：****
地址：****市市西山区滇池路*号方舟大厦**楼**号
邮编：******
法定代表人或委托代理人：
经办人：****
电话：****-********
禄劝胶平渡省际综合执法检查站
建设项目施工合同
合同编号：******
族
项目名称禄劝胶平渡省际综合执法检查站建设项目
爸人：沐族苗族自治县公安局
发。
承包人：****鹏俊建设工程有限公司
签订日期：****年**月**日
签订地点：****苗族自治县公安局
**日
说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中
华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相
关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》
（**-****-****）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）
（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如
下：
《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款*部分组成。
（*）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计**条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、
签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内
容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（*）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》
等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则
性约定。
通用合同条款共计**条，具体条款分别为：*般约定、发包人、承包人、监理人、
工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价
格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、
不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有
关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（*）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的
条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相
应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项
*.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号*致；
*.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免
直接修改通用合同条款；
*.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细
化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”
或划“/”。
*、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、
线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建
设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应
的法律责任及合同权利义务。
第*部分合同协议书
发包人（全称）：禄劝族苗族自治县公安局
承包人（全称）：****鹏俊建设工程有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，按照项目编号为中昕（**）招字**（****）**的“禄
劝胶平渡省际综合执法检查站建设项目”竞争碳商采购结果，经双方就该工程施工及有关
事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：禄劝胶平渡省际综合执法检查站建设项目
*.工程地点：****苗族自治县校平渡镇
*.资金来源：****
*.工程内容：检查站建设项目***.**平方米，工程量清单范围内所有工程量。
*.工程承包范围：土建及*般装修工程、室内给排水安装工程、电气安装工
程、室外工程。包含图纸及工程量清单的所有内容。
*.中标金额：*******元
*、合同工期
计划开工日期：****年*月**日
计划竣工日期：****年*月**日
具体以监理单位下达的开工令为准
工期总日历天数：***日历天（具体开工日期以总监理工程师下发开工通知上载明的
日期起算），工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工
期总日历天数为准。
**日
*、质量标准
符合《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统*标准》（*******-****
）、《****省建筑工程施工质量验收统*规程》（*****/*-**-****）、《建筑装饰装修
工程施工质量验收规范》（*******-****）及国家、地方现行相关质量标准及验收规范，
并*次性验收合格。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：人民币*******.**元（大写：*************元整）；
其中暂列金额：人民币元（大写：）。
*.合同价格形式：固定单价（综合单价）合同
*、项目经理
承包人项目经理：董德朝
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*））设计、施工技术标准、技术规范和有关技术文件，现行计量规范（*******-****
）、计价规范及相关标准、规范、技术文件；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书、投标价：
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类
内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的
期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不
得进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行
签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、付款方式
**日
*、预付款：合同签订*日内支付预付款合同金额的**%。
*、工程进度款支付方式：
框架施工完成*日内支付合同金额的**%，建筑物主体及附设工程完成*日支付合同金
额的**%，剩余合同金额的**%在验收、审计完成后，按照审计结果*次性付清工程款（终
验申请提交*个月甲方未组织终验视为验收合格）。
*、质量保证金
（*）本项目的结算总价款的*%作为质量保证金，由承包人汇入发包人专户。
（*）质量保证金在缺陷责任期满后由发包人无息退还。
（*）质量保证金（无息）在缺陷责任期满后**个作日内扣除保修期间的应由承包人承担
的维修费用后*次性支付，不足部分由承包方补足。
*、缺陷责任期：**个月
*、工程保修期为：*年。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年**月**日签订。
**、签订地点
本合同在禄劝辉族苗族自治县公安局会议室签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
*
日
族
发包人：
承包人：（公章）
法定代表人或
法定代表人或
签字术易人
委托代理人这中（签字）
委托代理人
统*社会信用代
统*社会信用
******************
码：
代码：
****省****市禄劝韩族苗族
地址址：**源大路
地址自治县屏山镇秀屏路中段下
侧*幢*楼
邮政编码：******
邮政编码：******
稻鹏
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话电话：***********话：***********
传真
传真：
电子信箱：
电子信箱：
禄劝族苗族自治县农村
开户银行：
开户银行：
信用合作联社
账号：账号：****************
第*部分通用合同条款
**般约定
*.*词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
*.*.*合同
*.*.*.*合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函
附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及
其他合同文件。
*.*.*.**合同协议书：指第*.*款所指的合同协议书。
*.*.*.*中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
*.*.*.*投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
*.*.*.*投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
*.*.*.*技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文
件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
*.*.*.*图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何
补充和修改的图纸，包括配套的说明。
*.*.*.*已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格
式和要求填写并标明价格的工程量清单。
*.*.*.*其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*合同当事人：指发包人和（或）承包人。
*.*.*.*发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事
人。
*.*.*.*承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
*.*.**承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
*.*.*.*分包人：指从承包人处分包合同中某*部分工程，并与其签订分包合同
的分包人。
*.*.*.*监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管
理的法人或其他组织。
*.*.*.*总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施
管理的全权负责人。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*工程；指永久工程和（或）临时工程。
**日
*.*.*.*永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
*.*.*.*临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不
包括施工设备。
***.*单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
*.*.*.*工程设备：指构成或计划构成永久工程*部分的机电设备、金属结构设
备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
*.*.*.*施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，
不包括临时工程和材料。
*.*.*.*临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设
施。
*.*.*.*承包人设备：指承包人自带的施工设备
*.*.*.*施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合
同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
*.*.*.**永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
*.*.*.**临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
*.*.*日期
*.*.*.*开工通知：指监理人按第**.*款通知承包人开工的函件。
*.*.*.*开工日期：指监理人按第**.*款发出的开工通知中写明的开工日期。
*.*.*.*工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第**.*
款、第**.*款和第**.*款约定所作的变更。
*.*.*.*竣工日期：指第*，*.*.*目约定工期届满时的日期，实际竣工日期以工程
接收证书中写明的日期为准。
*.*.*.*缺陷责任期：指履行第**.*款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用
合同条款约定，包括根据第**.*款约定所作的延长。
*.*.*.*基准日期：指投标截止时间前**天的日期。
*.*.*.*天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计
入，从次日开始计算。期限最后*天的截止时间为当天**:**。
*.*.*合同价格和费用
*.*.*.*签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂
估价的合同总金额。
*.*.*.*合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工
作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
*
关于工程保险的特别约定：关于工程保险的特别约定：按国家相关规定自行购买。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：承包人还应按国家相关法律法规在合同签订后**日内办理相关
保险
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行决定
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：无。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：查。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程所在地人民法院起诉。
**、补充条款
**.*安全防护、文明施工措施费用具体参照省住房和城乡建设厅公告****年第**号文
和云建标【****】***号《****省建设厅关于将意外伤害保险、安全防护文明施工费列入
建安工程造价的通知》及《****市建设工程安全生产费用管理规定》规定执行。
**.*质量保修制度和保修期限：按国务院第***号文《建设工程质量管理条例》执行
及投标承诺执行。
***保修金：保修金的金额为最终审计审定金额的*%。*年缺陷责任期满后无息退还
承包人。
**.*承包人若因报价过低致使合同履行中无故要求变更投标承诺和变更投标报价（
含单价、合价和总价）的，按下列规定执行：
（*）不严格和不全面履行合同的，除扣除履约担保金外，发包人有权改变合同约定
的发包范围另行委托其他单位完成该项工作，同时还应承担由此造成发包人的实际损失，
由此造成的承包人损失由承包人自行承担。此外，发包人可将有关情况报建设行政主管部
门，由建设行政主管部门依照有关法律、法规给予相应处罚，并作为不良市场行为记录。
（*）在合同履行中，承包人无故要求变更投标承诺和变更投标报价（含单价、合价
和总价）的，发包人不给予调整，可视情况终止合同，由此造成发包人的实际损失由承包
人承担赔偿责任，由此造成的承包人损失由承包人自行承担。发包人可将有关情况报建设
行政主管部门，由建设行政主管部门依照有关法律、法规给予相应处罚，并作为不良市场
行为记录。
**
日
**.*承包人必须保证资金专款专用并设立农民工工资专户，绝不挪作他用，优先保障
民工工资的支付，并接受发包人的监督。若在施工过程中出现因民工工资事宜面发生停工
甚至肇事等情况，每出现*次进行*****元处以违约金，并承担*切损失；
**.*特殊专业、工种、岗位工作人必须持证上岗，否则停工整改。
**.*施工过程中必须严格按“建设工程质量管理条例”进行，应采取严格措施确保
不合格材料和设备用于工程，对未经检验或复验不合格面用于工程所造成的损失，完全由
承包人自行承担：
**.*在严格按照《中华人民共和国安全生产管理条例》和《国务院关于特大安全事
故责任追究的规定》国务院第***号文规定执行的同时，承包人还必须全面考虑并做好施
工现场及周边安全防护工作，做好现场施工人员安全教育工作和安全监督检查工作。切实
采取各种安全防护措施，保证施工现场人员及周边行人安全；保证施工现场设施和电力线
路的安全；保证本工程无大小安全事故发生。在施工现场中，*旦发现安全隐患，必须限
期整改。在施工现场中，*旦发现安全隐惠，必须限期整改。由于承包人自身原因造成的
安全事故，给发包人造成损失处以*****元违约金，将直接从施工款中扣除，同时承
担相应的法律和刑事责任。
**.*承包人应遵守昆建发【****】***号文规定的相关退出制度。
**.**农民工工资支付按《****省建设厅关于贯彻落实（****省建设领域农民工工资支
付管理试行办法）的通知》执行。
**.**承包人通过对现场考察，应结合本工程的实际情况，制定切实可行的施工组织
计划，对施工现场作周密布置，除充分考虑上述规定外，还应对现场施工用水的排放及排
污做统*安排，若因承包人自身原因造成排水、排污妨碍沿线居民正常生活或工农业生产
*切责任由承包人承担。
**.**如果发包人代表工程师对承包人所用材料有疑虑，以****省质量技术监督局或
其它专业资质机构鉴定结果为准，若检验不合格，检验费用由承包人承担：若检验合格。
检验费用由发包人承担。
**.**承包人须遵守本项目建设指挥部制定的相关管理规定，做好安全、质量、进度
和文明施工等管理工作，如违反相关管理规定的，按相应处罚条款给予处罚。
**.**在施工全过程中承包人必须配备能够胜任本项目的专职计量计价造价技术管理
人员，
**.**其他条款合同洽谈另行协商。
**.**未尽事宜双方协商解决处理，井形成纪要作为合同附件。
**.**承包人的法人营业执照、组织机构代码证、施工资质（含等级）证的复印件（
须加盖本单位红色印章）在本合同签订前必须提交发包人备查，并作为本合同的附件
**.**材料设备供应
**.**.*发包人供应材料设备：无。
**.**.*承包人采购材料设备
*
**日
（*）本工程所使用的材料由承包人自行采购，但工程量清单（或拦标价）中所列的
暂定价材料（暂估价）由承包人、发包人、监理及造价咨询单位（若有）共同询价并选定
后由承包人进行采购，所购材料必须符合设计规范，并经监理方验收后方可使用。对材料
和建材制品，承包人必须提供生产厂家相关产品的生产许可证、强制认证书、质量保证书
和产品材料清单，如需检测的还应提供相应的检测报告，并经发包人，监理方看样，书面
认可后方可订货使用，以确保工程质量，杜绝不合格材料进场
（*）对质量标准要求不符合的材料，发包方代表可拒绝验收，并由承包人按发包方
代表要求的时间退出施工现场，重新采购符合要求的材料，承包人承担由此产生的费用，
工期不予顺延。
（*）对材料设备供应商，承包人自身原因未按材料设备供货合同支付相应款项的，
影响工程进度和结算的，发包人有权从工程款中直接支付相应价款给材料设备供应商（承
包人必须出具付款委托给发包人）
（*）承包人在投标文件中承诺的设备、材料生产厂家、产地、质量、规格、型号等
承包人不得擅自更改：承包人若需更改，必须经发包人书面认可，但必须按下列原则进行
调价：即材料、设备采购价低于原投标报价的，结算时综合单价给予相应调低：材料、设
备采购价高于原投标报价的，结算时综合单价不予调整（发包人提出的、并书面下达通知
变更设备、材料的，可参照本合同第**条的约定据实进行调整）。
（*）在工程实施过程中，发包人应该在**天内及时完成审核，约定审核时限内承包
人不能因与发包人在材料价格审核、进度款审核等方面存在争议而拖延材料采购及工程施
工，否则造成的工期延误责任*律由承包人承担。
（*）在项目实施过程中，承包人需对暂定价材料及项目（如有时）提出实施建议和
方案，并报送相关材料样品方案，经发包人审核认可后确定。暂定价材料及项目的暂定价
仅做为工程预付款支付的依据，结算时按审计单位审定价格进行结算。
**
日
族本页为签字页
发包人：承包人：
法定代表人或其法定代表人或
（签字）
（签字
委托代理人：同
委托代理人：
统*社会信用代统*社会信用代
******************
码：
码：
****省****市禄劝族苗族
址：神身*身我地址：自治县屏山镇秀屏路中段下
地址
侧*幢*楼
邮政编码：******
邮政编码：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：*委托代理人：
电话：***********
电话话：********
传真：传真：
电子信箱：电子信箱：
禄劝轩族苗族自治县农村
开户银行：开户银行：
信用合作联社
账号：账号：****************
**
工程质量保修书
发包人（全称）：禄劝族苗族自治县公安局
承包人（全称）：****鹏俊建设工程有限公司
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协
商*致就禄劝胶平渡省际综合执法检查站建设项目签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生
间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修
工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：质量管理执行《建设
工程质量管理条例》（国务院***号令）、保修办法执行《房屋建筑工程质量保修办法》建
设部第**号令及国家相关规定。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限：
*.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；
*.装修工程为*年：
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年：
*.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*.其他项目保修期限约定如下：*年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先
于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
缺陷责任期终止后，承包人应依法履行保修期内的免费保修义务。
*、质量保修责任
**
******
*.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，但费用由承包人承担。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立
即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具
有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修期内的保修费用由承包方承担。
非保修期内的保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：双方另行协商。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，
其有效期限至保修期满。
日
发包人公章）承包人：（公章）&***;*公章）承包人：
法定代表人成其委托代理人：杨鹏
法定代表人或其委托代理办
（签字）
（签字）
签订日期：****年**月**日
**
建设工程安全生产合同
为在禄劝校平渡省际综合执法检查站建设项目施工合同的实施过程中创造安全、高效
的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主：****苗族自治县公安局
（以下简称“发包人”）与承包人****鹏俊建设工程有限公司（以下简称“承包人”）
特此签订安全生产合同：
*、发包人职责
*、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要
求。
*、按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产
管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*、重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批
同时施工，同时验收，投入使用。
*、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
*、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐惠。
*、承包人职责
*、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，建设部颁发的《建筑工程施工安全技术
规程》等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*、坚持“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生
产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理
制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工
程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生
产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇
请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏：各职能部门、人员的安全
生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安
全机构，应按施工人员的*%～*%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工人及
预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故
发生。
**
**日
*、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违
章、暴力或妨碍治安的行为
*、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员必须接
受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，
合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接
、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训、获得《安
全操作合格证》后，方准持证上岗，施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理
必须承担管理责任。
*、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有
施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易
货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
*、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查
劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员签字记录，保证
其经常处于完好状态：不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，
施工现场必须具有相关的安全标志牌。
**、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定实施中的生产安全事故应急救援预案
；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它
有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
**、工程建设施工期间发生任何安全责任事故，致使施工人员、业主或其他第*人的
人身、财产受到损害，承包人自愿承担*切责任。
本合同*式*份，合同双方各执*份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加
盖公章后生产工程竣工验收后失效
*
发包人：承包人：（公章）公章
法定代表人成其委托代理人杨月
法定代表人或其委托代理
（签字）（签字）
签订日期：****年*月**日
**
**日
建设工程廉政合同
发包人（全称）：****苗族自治县公安局
承包人（全称）：****鹏俊建设工程有限公司
根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的
通知》和中共****省纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程
廉政“双合同”机制的通知》精神，坚决执行《反对不正当竞争法》、《建筑法》、《招
标投标法》等有关法律法规和政策，为确保建设工程质量达到国家有关规定、争优创优、
干部廉洁，在签定工程建设合同的同时，承发包双方必须签定工程廉政合同。
、发包人不得接受承包人请吃、请玩；不得接受承包人赠送的礼品、礼金和各种有
价证券、信用卡及其他支付凭证；不得接受承包人任何好处费及工程回扣；不得向承包人
报销任何由发包人支付的费用：不得借用、租用承包人的交通、通讯工具等物品；不得参
加承包人举行的任何祝贺庆典活动。
*、发包人工作人员的配偶、子女，不得承包或从事与工程有关的材料供应、工程分
包、工程监理、工程装璜和装修、组织提供劳务等活动：不得向施工方推荐分包单位；不
得要求施工方购买合同规定外的材料和设备
*、发包人人员向承包人索赔，经承包人或其他线索检举，被纪检监察机关立案查处
认定的，由此产生的办案费用由发包人（索赔方单位或个人）承担。不论举报发包人或承包
人的随赔行为的举报人，经查证属实，可由查办案件的机关（单位）依照规定给予奖励。
*、承包人不得以任何形式邀请发包人人员吃、玩或向发包人赠送礼品、礼金、各种
有价证券、信用卡及其他支付凭证或物品。如有违反，由有关行政主管部门对承包人给予
扣减应付工程款的*%—*%，或者中止工程建设合同。并视情节轻重，对承包人决策人和经
办人以及发包人接受人员给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。
*、承发包双方人员赠送、赔赔、接受或索要钱物的行为，如果*方发生，另*方当
事人应立即主动报告本单位领导和纪检监察机关或向检察机关举报。对不主动报告情况的
有关人员，*经查出，必须视情节轻重给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任
**
日
*、承发包双方单位法定代表人和分管领导、有关人员要严格履行《工程廉政合同》
。履行《工程廉政合同》中的相互监督、自查自纠等情况，承发包双方分别在工程建设合
同中期要向本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门作出报告。纪检监察机关
、部门可视情况进行定期不定期的检查。如有违反，对法定代表人或分管领导从严追究责
任。
*、此《工程廉政合同》与《施工工程承包合同》同时签订，*式*份，承发包双方
各*份。
*、此合同自双方签字后即生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）公
法定代表人或其委托代理法定代表人或其委托代理人
（签字）：（签字）：
签订日期：****年**月**日
**
功能介绍
换一批
中标单位近一年业绩表现 
放大
缩小
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
