****县凤安中学运动场改造项目
金
施工合同
发包单位（全称）：****县教育局
承包公司（全称）：****
*
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国****法》、《中华人
民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信
用的原则，双方就本建设工程施工项协商*致，订立本合同。
*、工程概况
工程名称：****县凤安中学运动场改造项目
建设地址：****县凤安中学
工程规模：运动场硬底化、塑胶跑道、*个篮球场、羽毛球场、排球场、
足球场等
资金来源：上级教育专项资金
团*、工程承包范围
承包范围：按施工图设计文件及工程量清单所包含全部工程内容。
*、合同工期：**日历天
团
开工日期：****年**月**日
竣工日期：*****年**月**日
合同工期总日历天数**天。
*、质量标准
工程质量标准：工程质量要求符合《工程施工质量统*验收标准》，达到竣
工验收合格。
*、质量保修期
*年（附公司承诺书）
*、合同价款
团
本工程的合同价为*******.**元（***********元*角*分）
*、付款方式
按月工程实际进度的**%如实申拨资金、工程竣工验收前申拨进度资金不
得超过中标合同价的**%，工程财政结算后申拨至**%，余款*%作为质量保证
金，质量保证金在缺陷责任期（缺陷责任期为*年）满后申拨，不计利息。
*、项目负责人
联系电话：***********
公司项目负责人：
批勇基
联系电话：**********
现场施工负责人：
业主项目负责人：魏达阳
*、组成合同的文件
组成合同的文件包括：
窗•本合同协议书
成交通知书
园
投标书及其附件
本合同专用条款
本合同通用条款
标准、规范及有关技术文件
图纸
园
工程投标报价书
园
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
*、本协议书中有关词语含义本合同第*部分《通用条款》中分别赋予它
们的定义相同。
**、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期
内承担工程质量保修责任。
**、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其
他应当支付的款项。
**、合同生效
合同订立时间：****年**月**日
合同订立地点：****县教育局
本合同双方约定在合同签订后生效。
*
发包人：（公章）
承包人：公章）
住所：住所：
法定代表人：法定代表大
委托代表人：委托代表人
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
*
第*部分通用条款
、按（**-****-****）执行。
第*部分专用条款
*、词语定义及合同文件
*、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：执行通用条款第*条（发包人发出的通知、发包
人指令及会议纪要等作为合同协议书的附件，并起到同样的作用）。
*、语言文字和适用法律、标准及规范
*.*本合同除使用汉语外，还使用语言文字。
*.*适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、
《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程质量管
理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》及其它相关规定。
*.*适用标准、规范
适用标准、规范的名称：国家现行建筑安装工程施工验收规范、质量检验评
定标准及省市有关规定。
发包人提供标准、规范的时间：无
国内没有相应标准、规范时的约定：如需要，协商解决
*、图纸
*.*发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后*日内，向承包人免
费提供*套施工设计图纸，承包人如需增加图纸，费用由承包人承担。
发包人对图纸的保密要求：由发包人提供的图纸、规范和其它文件，未经发
包人代表许可，承包人不得以任何形式用于或转给第*方。工程质量保修期满
后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
使用国外图纸的要求及费用承担：无
*、双方*般权利和义务
*、工程师
*.*监理单位委派的工程师
姓名：职务：总监理工程师
发包人委托的职权：执行《建设工程委托监理合同》的规定
需要取得发包人批准才能行使的职权：执行《建设工程委托监理合同》的
规定
*.*发包人派驻的工程师
姓名：职务：业主代表
职权：行使发包人权力
*.*不实行监理的，工程师的职权：
*、注册建造师
姓名：职务：项目负责人
*、发包人工作
*.*发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（*）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：以现有的条件为准，其
它由承包人负责，由发包人承担费用。
（*）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要
求：以现有**米内的条件为准，其它由承包人负责，由发包人承担费用。
（*）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由发包人承担费用。
（*）工程地质和地下管线资料的提供时间：签订合同后*日内以书面形式
提供。
（*）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：
由发包人办理施工所需的相关证件、批件等，承包人提供所需资料无偿配
合。
（*）水准点与座标控制点交验要求：以书面形式交给承包人，并做好交验
记录。
（*)图纸会审和设计交底时间：图纸提供后**天内，由发包人组织监理方、
承包人和设计人员进行图纸会审，向承包人进行设计交底。
（*）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护
建筑）、古树名木的保护工作：发包人与承包人共同协商处理。
（*）双方约定发包人应做的其他工作：无
*.*发包人委托承包人办理的工作：如发生，双方协商解决。
*、承包人工作
*.*承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（*）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：
无
（*）应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人应在每月**日前提交当
月完成工程报表及下月发包人供材需求计划、施工进度计划；提交时间：至少程
有*个工作日的时间供发包人代表、审计审核认可。
（*）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责
在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有施工灯光、护
栏、栅栏、警告信号和警卫，并且对工程进行保护，为公众提供安全和方便，
为有权留在现场上的人员提供安全通道（防护网、灯光、护板等），并对上述义
务负全部责任。
（*）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：上
（*）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：热
行本合同通用条款。
（*）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：
承包人负责已完成工程的保护工作至竣工验收并交付发包人止。保护期间
发生损坏，承包人自费予以修复。
（*）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古
树名木的保护要求及费用承担：
按发包人代表的要求，采取相应的保护、防护措施，其费用由发包人负责
因承包人原因损坏地下管线，由承包人承担由此发生的经济费用。
（*）施工场清洁卫生的要求：
执行****县相关环卫规定，所有建筑垃圾及弃土由承包人自行解决，并承
担费用。
（*）双方约定承包人应做的其他工作：无
*、施工组织设计和工期
**、进度计划
**.*承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：签订合同后
*天内
*
工程师确认的时间：收到承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划
后*天内
**.*群体工程中有关进度计划的要求：无
**、工期延误
**.*双方约定工期顺延的其他情况：因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、
地震等）造成停工者，在施工过程中因非承包人原因造成停工者，经甲方和监
理代表签证后，工期按实际相应顺延，其它任何情况下不得改变工期约定。
*、质量与验收
**、隐蔽工程和中间验收
**.*双方约定中间验收部位：基础工程、结构封顶、竣工交付完成时间。
**、工程试车
**.*试车费用的承担：无
*、安全施工
承包人必须严格按照国家、省、市有关安全文明施工的法律法规以及相关规
定进行。施工中发生的*切安全事故由承包人承担责任，并由承包人及时上报
相关主管部门。
*、合同价款与支付
**、合同价款及调整
**.*本合同价款采用方式确定。
（*）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：
风险费用的计算方法：
风险范围以外合同价款调整方法：
（*）采用可调价格合同，合同价款调整方法：无。
（*）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无。
**.*双方约定合同价款的其他调整因素：无。
**、工程预付款：
**、工程量确认
**.*承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月**日提供。
**、工程款（进度款）支付
**、发包人供应材料设备
**.*发包人供应的材料设备与*览表不符时，双方约定发包人承担责任如
下：
（*）材料设备单价与*览表不符：按有关文件执行。
（*）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与*览表不符：同通用条款
（*）承包人可代为调剂串换的材料：无
（*）到货地点与*览表不符：无
（*）供应数量与*览表不符：由承包人以书面形式提供具体数量，发包人
负责按承包人提供的具体数量供应至工地现场，由承包人负责卸货及保管，其
费用由承包人承担。
（*）到货时间与*览表不符：由发包人提前**天以书面形式提供具体到货时
间。
**.*发包人供应材料设备的结算方法：无。
**、承包人采购材料设备
**.*承包人采购材料设备的约定：
*
承包人接受委托或自行采购的材料、设备质量均应达到国家标准和招标确
定的标准，必须由发包人、监理方验收合格后签单批准方可入场。因承包人采
购材料的质量不合格等原因造成的经济损失、工期延误，责任承担执行通用条
款第**条规定。承包人采购材料设备所发生的相关费用（采保费、检测费等）
由承包人承担。
*、工程变更
*、竣工验收
**、竣工验收
**.*承包人提供竣工图的约定：承包人向发包人提供竣工资料*套。
**.*中间交工工程的范围和竣工时间：按同通用条款。
*、违约、索赔和争议
**、违约
/
**.*本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第**条约定发包人违约应承担的违约责任：无。
本合同通用条款第**.*、**.*款约定发包人违约应承担的违约责任：在合同
约定的时间内支付工程款不计利息，超期部分未付工程款，不支付利息。
双方约定的发包人其他违约责任：无。
**.*本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第**.*和**.*款约定承包人违约承担的违约责任：
若因招标人的原因造成工期延误的，工期可相应顺延，若因中标单位的原
因造成工期延误的，从延期的第*天起，按中标价每天罚款*%。在施工期间，
由于中标单位原因造成工期延误，当工程实际施工进度比计划施工进度慢*天
时，招标人对中标单位提出书面警告，并要求中标单位在*个月内将工期赶回，
赶工产生的费用由中标单位自行承担，若中标单位在此期间不能将工期赶回，
并被招标人认定不能按要求工期完工，则招标人有权单方终止施工承包合同，
由招标人依据有关法律法规确定符合资质的、信誉好、管理水平高的施工单位
承担本工程未完成的施工任务，原中标单位缴纳的履约保证金不予退回，并由
建设行政主管部门根据相关法律、法规对违约的中标单位给予相应的行政处罚。
原中标单位已施工内容的结算方法为按实结算，按实际完成工程量计价后乘于
招标时下浮率系数进行结算。
**、双方约定的承包人其他违约责任：无。
**、争议
**.*双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
（*）请调解；
（*）采取第（*）种方式解决，并约定向_****县仲裁委员会提请仲裁
或向合同签订所在地人民法院提起诉讼。
**、其他
**、工程分包
**.*本工程发包人同意承包人分包的工程：如有需要，双方协商决定。
分包施工单位为：如有需要，双方协商决定。
**、不可抗力
**.*双方关于不可抗力的约定：按通用条款第**条执行。
**、保险
**.*本工程双方约定投保内容如下：
*
承包人应合理投保。本合同工程项目由承包人办理工程*切险，承包人若不
投保，施工期间所发生的*切与本工程有关的人员、工程、财产等意外伤害、
损失，由承包人承担全部责任和费用。
**、担保
**.*本工程双方约定担保事项如下：
（*）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：_担保合同作为本合
同附件。*
（*）双方约定的其他担保事项：无。
**、合同份数
*
**.*双方约定合同副本份数：*份正本，*份副本。
**、补充条款：无
*
****县凤安中学运动场改造项目
金
施工合同
发包单位（全称）：****县教育局
承包公司（全称）：****
*
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国****法》、《中华人
民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信
用的原则，双方就本建设工程施工项协商*致，订立本合同。
*、工程概况
工程名称：****县凤安中学运动场改造项目
建设地址：****县凤安中学
工程规模：运动场硬底化、塑胶跑道、*个篮球场、羽毛球场、排球场、
足球场等
资金来源：上级教育专项资金
团*、工程承包范围
承包范围：按施工图设计文件及工程量清单所包含全部工程内容。
*、合同工期：**日历天
团
开工日期：****年**月**日
竣工日期：*****年**月**日
合同工期总日历天数**天。
*、质量标准
工程质量标准：工程质量要求符合《工程施工质量统*验收标准》，达到竣
工验收合格。
*、质量保修期
*年（附公司承诺书）
*、合同价款
团
本工程的合同价为*******.**元（***********元*角*分）
*、付款方式
按月工程实际进度的**%如实申拨资金、工程竣工验收前申拨进度资金不
得超过中标合同价的**%，工程财政结算后申拨至**%，余款*%作为质量保证
金，质量保证金在缺陷责任期（缺陷责任期为*年）满后申拨，不计利息。
*、项目负责人
联系电话：***********
公司项目负责人：
批勇基
联系电话：**********
现场施工负责人：
业主项目负责人：魏达阳
*、组成合同的文件
组成合同的文件包括：
窗•本合同协议书
成交通知书
园
投标书及其附件
本合同专用条款
本合同通用条款
标准、规范及有关技术文件
图纸
园
工程投标报价书
园
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
*、本协议书中有关词语含义本合同第*部分《通用条款》中分别赋予它
们的定义相同。
**、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期
内承担工程质量保修责任。
**、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其
他应当支付的款项。
**、合同生效
合同订立时间：****年**月**日
合同订立地点：****县教育局
本合同双方约定在合同签订后生效。
*
发包人：（公章）
承包人：公章）
住所：住所：
法定代表人：法定代表大
委托代表人：委托代表人
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
*
第*部分通用条款
、按（**-****-****）执行。
第*部分专用条款
*、词语定义及合同文件
*、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：执行通用条款第*条（发包人发出的通知、发包
人指令及会议纪要等作为合同协议书的附件，并起到同样的作用）。
*、语言文字和适用法律、标准及规范
*.*本合同除使用汉语外，还使用语言文字。
*.*适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、
《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程质量管
理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》及其它相关规定。
*.*适用标准、规范
适用标准、规范的名称：国家现行建筑安装工程施工验收规范、质量检验评
定标准及省市有关规定。
发包人提供标准、规范的时间：无
国内没有相应标准、规范时的约定：如需要，协商解决
*、图纸
*.*发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后*日内，向承包人免
费提供*套施工设计图纸，承包人如需增加图纸，费用由承包人承担。
发包人对图纸的保密要求：由发包人提供的图纸、规范和其它文件，未经发
包人代表许可，承包人不得以任何形式用于或转给第*方。工程质量保修期满
后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
使用国外图纸的要求及费用承担：无
*、双方*般权利和义务
*、工程师
*.*监理单位委派的工程师
姓名：职务：总监理工程师
发包人委托的职权：执行《建设工程委托监理合同》的规定
需要取得发包人批准才能行使的职权：执行《建设工程委托监理合同》的
规定
*.*发包人派驻的工程师
姓名：职务：业主代表
职权：行使发包人权力
*.*不实行监理的，工程师的职权：
*、注册建造师
姓名：职务：项目负责人
*、发包人工作
*.*发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（*）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：以现有的条件为准，其
它由承包人负责，由发包人承担费用。
（*）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要
求：以现有**米内的条件为准，其它由承包人负责，由发包人承担费用。
（*）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由发包人承担费用。
（*）工程地质和地下管线资料的提供时间：签订合同后*日内以书面形式
提供。
（*）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：
由发包人办理施工所需的相关证件、批件等，承包人提供所需资料无偿配
合。
（*）水准点与座标控制点交验要求：以书面形式交给承包人，并做好交验
记录。
（*)图纸会审和设计交底时间：图纸提供后**天内，由发包人组织监理方、
承包人和设计人员进行图纸会审，向承包人进行设计交底。
（*）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护
建筑）、古树名木的保护工作：发包人与承包人共同协商处理。
（*）双方约定发包人应做的其他工作：无
*.*发包人委托承包人办理的工作：如发生，双方协商解决。
*、承包人工作
*.*承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（*）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：
无
（*）应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人应在每月**日前提交当
月完成工程报表及下月发包人供材需求计划、施工进度计划；提交时间：至少程
有*个工作日的时间供发包人代表、审计审核认可。
（*）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责
在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有施工灯光、护
栏、栅栏、警告信号和警卫，并且对工程进行保护，为公众提供安全和方便，
为有权留在现场上的人员提供安全通道（防护网、灯光、护板等），并对上述义
务负全部责任。
（*）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：上
（*）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：热
行本合同通用条款。
（*）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：
承包人负责已完成工程的保护工作至竣工验收并交付发包人止。保护期间
发生损坏，承包人自费予以修复。
（*）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古
树名木的保护要求及费用承担：
按发包人代表的要求，采取相应的保护、防护措施，其费用由发包人负责
因承包人原因损坏地下管线，由承包人承担由此发生的经济费用。
（*）施工场清洁卫生的要求：
执行****县相关环卫规定，所有建筑垃圾及弃土由承包人自行解决，并承
担费用。
（*）双方约定承包人应做的其他工作：无
*、施工组织设计和工期
**、进度计划
**.*承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：签订合同后
*天内
*
工程师确认的时间：收到承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划
后*天内
**.*群体工程中有关进度计划的要求：无
**、工期延误
**.*双方约定工期顺延的其他情况：因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、
地震等）造成停工者，在施工过程中因非承包人原因造成停工者，经甲方和监
理代表签证后，工期按实际相应顺延，其它任何情况下不得改变工期约定。
*、质量与验收
**、隐蔽工程和中间验收
**.*双方约定中间验收部位：基础工程、结构封顶、竣工交付完成时间。
**、工程试车
**.*试车费用的承担：无
*、安全施工
承包人必须严格按照国家、省、市有关安全文明施工的法律法规以及相关规
定进行。施工中发生的*切安全事故由承包人承担责任，并由承包人及时上报
相关主管部门。
*、合同价款与支付
**、合同价款及调整
**.*本合同价款采用方式确定。
（*）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：
风险费用的计算方法：
风险范围以外合同价款调整方法：
（*）采用可调价格合同，合同价款调整方法：无。
（*）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无。
**.*双方约定合同价款的其他调整因素：无。
**、工程预付款：
**、工程量确认
**.*承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月**日提供。
**、工程款（进度款）支付
**、发包人供应材料设备
**.*发包人供应的材料设备与*览表不符时，双方约定发包人承担责任如
下：
（*）材料设备单价与*览表不符：按有关文件执行。
（*）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与*览表不符：同通用条款
（*）承包人可代为调剂串换的材料：无
（*）到货地点与*览表不符：无
（*）供应数量与*览表不符：由承包人以书面形式提供具体数量，发包人
负责按承包人提供的具体数量供应至工地现场，由承包人负责卸货及保管，其
费用由承包人承担。
（*）到货时间与*览表不符：由发包人提前**天以书面形式提供具体到货时
间。
**.*发包人供应材料设备的结算方法：无。
**、承包人采购材料设备
**.*承包人采购材料设备的约定：
*
承包人接受委托或自行采购的材料、设备质量均应达到国家标准和招标确
定的标准，必须由发包人、监理方验收合格后签单批准方可入场。因承包人采
购材料的质量不合格等原因造成的经济损失、工期延误，责任承担执行通用条
款第**条规定。承包人采购材料设备所发生的相关费用（采保费、检测费等）
由承包人承担。
*、工程变更
*、竣工验收
**、竣工验收
**.*承包人提供竣工图的约定：承包人向发包人提供竣工资料*套。
**.*中间交工工程的范围和竣工时间：按同通用条款。
*、违约、索赔和争议
**、违约
/
**.*本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第**条约定发包人违约应承担的违约责任：无。
本合同通用条款第**.*、**.*款约定发包人违约应承担的违约责任：在合同
约定的时间内支付工程款不计利息，超期部分未付工程款，不支付利息。
双方约定的发包人其他违约责任：无。
**.*本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第**.*和**.*款约定承包人违约承担的违约责任：
若因招标人的原因造成工期延误的，工期可相应顺延，若因中标单位的原
因造成工期延误的，从延期的第*天起，按中标价每天罚款*%。在施工期间，
由于中标单位原因造成工期延误，当工程实际施工进度比计划施工进度慢*天
时，招标人对中标单位提出书面警告，并要求中标单位在*个月内将工期赶回，
赶工产生的费用由中标单位自行承担，若中标单位在此期间不能将工期赶回，
并被招标人认定不能按要求工期完工，则招标人有权单方终止施工承包合同，
由招标人依据有关法律法规确定符合资质的、信誉好、管理水平高的施工单位
承担本工程未完成的施工任务，原中标单位缴纳的履约保证金不予退回，并由
建设行政主管部门根据相关法律、法规对违约的中标单位给予相应的行政处罚。
原中标单位已施工内容的结算方法为按实结算，按实际完成工程量计价后乘于
招标时下浮率系数进行结算。
**、双方约定的承包人其他违约责任：无。
**、争议
**.*双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
（*）请调解；
（*）采取第（*）种方式解决，并约定向_****县仲裁委员会提请仲裁
或向合同签订所在地人民法院提起诉讼。
**、其他
**、工程分包
**.*本工程发包人同意承包人分包的工程：如有需要，双方协商决定。
分包施工单位为：如有需要，双方协商决定。
**、不可抗力
**.*双方关于不可抗力的约定：按通用条款第**条执行。
**、保险
**.*本工程双方约定投保内容如下：
*
承包人应合理投保。本合同工程项目由承包人办理工程*切险，承包人若不
投保，施工期间所发生的*切与本工程有关的人员、工程、财产等意外伤害、
损失，由承包人承担全部责任和费用。
**、担保
**.*本工程双方约定担保事项如下：
（*）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：_担保合同作为本合
同附件。*
（*）双方约定的其他担保事项：无。
**、合同份数
*
**.*双方约定合同副本份数：*份正本，*份副本。
**、补充条款：无
*
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
