（**—****—****）
建设工程施工合同
（****新城中心学校）
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
*、通用必备条款部分
合同编号：
****计划（预算）确认书编号：善财采确临[****]****号
预算金额：*****.*****元
采购人（以下称甲方）：****县泗洲中学
供应商（以下称乙方：****勤业建工集团有限公司
采购代理机构：****
采购方式：公开招标
采购文件编号：
根据《中华人民共和国****法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双
方按照项目采购结果签订本合同
第*条合同组成
本次****活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：
（*）本合同文本
（*）采购文件与投标文件（或采购响应文件）
（*）中标或成交通知书
组成本合同的所有文件必须为书面形式。****合同备案时，须提供以上（*）、（*）*项，
如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。
第*条合同标的与相关属性
*、本次采购的是****新城中心学校。
*、乙方是否属于中小微企业：口是口否
*、本合同项下产品属于（可多选）：口环保产品口节能产品口进口产品
第*条合同价款
*、本合同项下总价款为人民币（大写）***任***********元，分项价款见“价
格清单”（如有）
*、本合同总价款含所有税费（包括完成项目所需的人工、材料、管理费、税费、利润、购买及
制作标书费等全部费用。）
*、本项目资金来源性质为以下第（*）项：
（*）预算内，（*）预算外；（*）其它资金：（*）预算内暂存：（*）政府专项。
*、本合同付款方式为以下第*）项：
（*）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为
（*）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为里方根据年初预算申请生成用款计
划，再在支付管理系统中发起直接支付申请，财政核算（支付）中心凭确认书、合同、验收单、发
票进行审核支付。
*）共他方式
*、本合同项下的采购资金付款进度按采购文件与投标文件（或采购响应文件）规定，按以下
第*）项支付：
（*）*次性付款：乙方合同履行达到（条件）时，*次性付款
（*）分期付款：详见专用条款
若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。
第*条履约保证金
按以下第项处理：
*、履约担保的形式按招标文件规定。中标人在收到中标通知书后，应在签订合同前向招标人
交纳履约保证金，履约保证金为中标价的*%。在承包人无违约情况下，在工程竣工验收合格后**
日内退还**%。在获得南湖杯正式获奖文件后全部退还。
*、本项目不设置履约保证金。
第*条合同的变更和终止
除《****法》第**条、第**条第*款规定的情形外，本合同*经签订，甲乙双方不得擅
自终止合同或对合同实质性条款进行变更，确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。
第*条合同的转让与分包
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。
第*条争议的解决
因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商
不能解决争议，则采取以下第（*种方式解决争议：
（*）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼
（*）向仲裁委员申请仲裁。
第*条合同备案及其他
本合同双方签字盖章即生效，本合同*式*份，甲乙双方各持*份。
*、特殊专用条款部分
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****县泗洲中学
承包人（全称）：****勒业建工集团有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****新城中心学校及有关事项协商
*致，共同达成如下协议
*、工程概况
*.工程名称：****新城中心学校：
*.工程地点：罗星街道鑫锋村。
*.工程立项批准文号：善发改设计（********号.
*.资金来源：县财政。
*.工程内容：****新城中心学校，具体详见工程量清单。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）。
*.工程承包范围：
****新城中心学校，包工包料，具体详见工程量清单。
*、合同工期
计划开工日期：暂定****年*月**日（具体以开工报告为准）。
计划竣工日期：暂定****年*月*日（具体以工报告为准）
工期总日历天数：***日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的
工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求标准。本项目确保南
湖杯，争创钱江杯。
双方约定，工程质量由业主、监理、设计、施工共同评定。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为
人民币（大写）***************元（￥*********元）；最终以结
算审计为准，如本项目进行国家审计的，则以国家审计结果为准。
其中：
（*）安全文明施工费：
人民币（大写）*************元*角*分（￥*******.**元）；
（*）材料和工程设备暂估价金额
人民币（大写）（元）；
（*）专业工程暂估价金额
人民币（大写）（元）；
（*）暂列金额：
人民币（大写）***元（￥********元）。
*.合同价格形式：采用单价合同
*、项目经理
承包人项目经理：张永强。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同
*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字
或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约
定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，
*
不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程
另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋子的含义相同
*、签订时间
本合同于****年*月*日签订。
*、签订地点
本合同在签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自法定代表人或委托代理人签字加盖公章生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执*份。
（公章）承包人：（
发包人：承包人：（
法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：
(签字）（签字）
组织机构代码：组织机构代码：******************
***********组织机构代码：******************
地址：****县罗星街道体育南路地址：绍兴市柯桥区裕民路****号勤业广场**楼
邮政编码：******邮政编码：******
法定代表人：丁建军法定代表人：邵东升
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：****-********
传真：传真：****-********
电子信箱：电子信箱：
开户银行：建行****支行开户银行：建行柯桥支行
账号：********************账号：********************
第*部分通用合同条款
本招标工程通用合同条款具体详见建设工程施工合同（示范文本）（**-****-****）。
第*部分专用合同条款
**般约定
*.*词语定义
**.*合同
*.*.***其他合同文件包括：招标文件、履行合同过程中双方项目负责人以上管
理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、
设计变更等资料。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.**.*监理人：
名称：****子城工程管理有限公司
资质类别和等级：工程监理综合甲级；
联系电话：****-********
电子信箱：*********@**.***:
通信地址：****省****市东升西路****号纯高国际现代商务花园**-**号楼。
*.*.*.*设计人：
名称：****能工工程设计有限公司；
资质类别和等级：建筑工程甲级：
联系电话：***********
电子信箱：**********.*.**:
通信地址：****省****市辰溪里*幢**楼。
*.**工程和设备
*.**.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：
*.***永久占地包括：本工程红线范围内。
*.**.**临时占地包括：
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：国家、省、市、县发布的有关合同和招投标管理
以及建筑安全、质量、文明施工、保修的相关规范性文件。
*.*标准和规范
*.**适用于工程的标准规范包括：以施工图明确的标准、规范为准。包括国家现
*
行的设计规范、国家现行的施工规范，国家现行的验收规范、国家现行的质量验评标
准及国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范等。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：
发包人提供国外标准、规范的份数：
发包人提供国外标准、规范的名称：
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无特殊要求。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按通用条款。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同协议书确定开工日期前**天向承包人提供
施工图纸，由双方办理移交手续
发包人向承包人提供图纸的数量：提供*套图纸（不含竣工图）：如承包人另外
需要，承包人自行扩晒。
发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容，
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计及详细的工期、质量、安全文明
保证措施方案等：
承包人提供的文件的期限为：图纸会电后*天内；
承包人提供的文件的数量为：份
承包人提供的文件的形式为：纸质文件，提交给发包人和监理人现场代表：
发包人审批承包人文件的期限：发包人从收到之日起*个有效工作日内会同监理
人共同给予确认或提出修改意见。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款*.*.*条，开工前由发包人现场负责人
或工程师提前*周组织进行图纸会审。如发包人提供的施工图纸未经主管部门审核同
意使用的，由此所造成质量及安全问题由发包人承担全部责任并赔偿承包人的经济损
失
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指
*
附件*：
预付款担保
（发包人名称）：
根据（承包人名称）（以下称“承包人）与
（发包人名称）（以下简称“发包人）
于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交*份预付
款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包
人提供连带责任担保。
*，担保金额人民币（大写）元（）。
*，担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣
清止。
*在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你
方的书面通知后，在*天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额
减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
*你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何*方均可提请仲裁委员会
仲裁。
*.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
**
附件**:
支付担保
（承包人）
鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名
称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合
同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保
*，保证的范围及保证金额
*我方的保证范围是主合同约定的工程款。
*.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
*我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。
*，保证的方式及保证期间
*我方保证的方式为：连带责任保证。
*我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主台同约定的工程款支付完毕之日后日内。
*你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的
支付日期做相应调整
*、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方
在保证金额内代为支付。
*、代偿的安排
*.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定
工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
*.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你
方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量
说明材料。
*我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后*天内无条件支付。
*、保证责任的解除
*.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日
起，我方保证责任解除，
*.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次
日起，我方保证责任解除。
*我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方
支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
*按照法律法规的规定或出现应解除我方保证贵任的其他情形的，我方在本保函项下的保
证责任亦解除。
*我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返
还我方
**
*、免责条款
*.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
*.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方
亦免除其相应的保证责任。
*.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人贵任致使我方保证责任加重的，需征得
我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第**条（变更）约定
的变更不受本款限制。
*因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
*、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第*种方
式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向****县人民法院起诉。
*、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
传真：
年月日
**
附件**：
**-*：材料暂估价表
序号名称备注
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**-*:工程设备暂估价表
| 序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
单价（元） |
合价（元） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
**-*:专业工程暂估价表
| 序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
单价（元） |
合价（元） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
附件**:
农民工工资专用账户及农民工工资支付专用账户
*、各施工单位在办理施工许可前，到本县行政区域内开设的商业银行设立“农民工工资专用账
户”，并在签订施工合同时将账户信息体现于施工合同内。（见下图）
（公章）
发包人：（公章）承包人：
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：组织机构代码：
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真传真
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：
账号：
账号：
农民工工资专用账户
开户银行：
账号：
*、各施工单位在办理施工许可前，施工总承包合同价款大于*****元（含*****元）或合同
工期大于*个月（含*个月）的项目，总承包企业在设立“农民工工资专用账户”的前提下，还
必须在本县行政区域内开设的具有农民工电子化实名考勤信息系统的商业银行设立“农民工工资
支付专用账户”，同时签订《银行代发工资业务协议书（农民工工资支付专用账户）》，并在签
订施工合同时将账户信息体现于施工合同内。（见下图）
**
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
(签字）(签字）
组织机构代码：
组织机构代码：
地址：地址：
邮政编码：
邮政编码：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
传真：
传真
电子信箱：
电子信箱
开户银行：开户银行：
账号：账号
农民工工资专用账户
开户银行：
账号：
民工工资支付专用账户
开户银行：
账号：
**
附件**：项目资金使用审批监管协议
项目资金使用审批监管协议
甲方：（建设单位）
乙方：施工单位）
丙方：（银行）
为确保项目的顺利实施，确保项目建设资金的安全、合理使用，对本项目建设资金实施监管，
达成如下*致协议：
*，资金监管范围
甲方拨付乙方的项目的工程款。
*资金监管时间：
自甲方拨付乙方第*笔项目工程款至工程竣工验收备案后止。
*资金监管方式
*、乙方在当地银行开立专户，开户银行名称、账号书面函告项目业主，甲方支付的工程款
直接付至上述银行专户，不得存入乙方其他银行账户。
*.监管细则：
（*）合同估算*%以内资金使用可以不审批，不审批资金使用累计超过合同估算*%后任何
资金使用均需审批
（*）***元以内资金使用可以不审批，但计入“合同估算*%以内可以不审批的部分”。
（*）***元以内资金使用也可以审批，审批后该部分款项不计入“合同估算*%以内可以不
申批的部分“。
（*）***元以上资金使用必须审批
（*）施工单位转入监管账户的资金额度无须审批
（*）审批方式：
通过钉钉在线**审批。
审批填报及提交资料：填报资金使用说明（款项用途，如：人、机器、材、管理费等）、对
方名称、联系人、电话、发票号码，上传：协议（协议必须注明使用在本项目）、发票（或收据）
扫描件或照片，***元以上的资金使用原则上需要上传协议和发票（或收据），若无则备注说
明，
申批抄送流程：施工单位提交监理单位审批，再抄送：项目集中建设单位（代建单位）、项
目业主、项目主管部门、银行、****县重点项目管理服务中心（公建项目推进中心）
*、违约处罚办法：
**
*、乙方收到的工程款不得挪作他用，*且发现乙方有挪用资金现象，甲方有权在下月工程
进度款中对挪用资金予以扣回，并按挪用资金银行最高期限贷款利率的*倍计息按违约金在工程
结算时予以扣除。
*、因乙方挪用工程款导致工程停工、延误或延期或第*方向甲方追潮人工费、材料费、机
械费的，乙方应向甲方支付该笔工程进度款的**%作为违约金，并赔偿甲方的实际损失。
*、乙方对资金使用申请的真实性负责，承诺资金用途、附件上传均真实，若违约通报相关
主管部门。
*、其它
*.银行每月初提供资金流水通过钉钉**审批抄送监理单位、项目集中建设单位（代建单位）、
项目业主、项目主管部门、****县重点项目管理服务中心（公建项目推进中心监理单位在收
到资金使用流水*日内，核对资金使用情况，出具上月资金使用报告，通过钉钉**审批抄项目
集中建设单位（代建单位）、项目业主、项目主管部门、银行、****县重点项目管理服务中心（公
建项目推进中心），
*.施工单位要遵循用款审批流程，需要审批的用款资金要先审批后使用。银行在技术上未实
现审批流程未完成，不能卡住施工单位用款时，施工单位承诺在审批流程完成后再行用款。
*.双方在履行本协议的过程中产生争议的，应首先协商解决：协商不成的，双方均可向项目
所在地人民法院提起诉讼。本协议*式*份，每方各执*份：本协议*双方签订之日起生效。
甲方（盖章）：
法定代表人签字：
日期
乙方（盖章）：
法定代表人签字：
日期：
丙方（盖章）：
法定代表人签字：
日期
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
