****年铁路监护道口改造工程
建设工程施工合同
发包人：****市公路事业发展中心
（****市高速公路联网收费结算中心）
承包人：****市市政*建设工程有限责任公司
合同协议书
发包人（全称）：****市公路事业发展中心（****市高速公路联网收费结算中心）
法定代表人：****
法定注册地址：****市****区广安门内大街***号
承包人（全称）：****市政*建设工程有限责任公司
法定代表人：高明生
法定注册地址：****市海淀区志新西路*号
****市公路事业发展中心（****市高速公路联网收费结算中心）（发包人名称，以下简
称“发包人”）为实施****年铁路监护道口改造工程（项目名称），已接受****市政*
建设工程有限责任公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目/标段施工的投
标。发包人和承包人共同达成如下协议。
*.工程概况
工程名称：****年铁路监护道口改造工程
工程地点：****市
工程内容：本项目包括昌平区、房山区、丰台区、海淀区、怀柔区、门头沟区、石景山
区、顺义区、延庆区、朝阳区、密云区的**余处铁路监护道口改造工程。主要施工内容包
括：房屋维修、防护设施维修更换、减速带维修更换、旱厕改造、局部路面硬化等。
承包范围：****年铁路监护道口改造工程图纸及工程量清单全部工作内容的施工。
*.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（*）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（*）中标通知书；
（*）补遗书；
（*）投标函及投标函附录（含承包人在评标期间递交和确认并经委托人同意的对有关
问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
（*）项目专用合同条款（含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
（*）通用合同条款（见《标准施工招标文件》****年版）；
（*）技术规范（项目专用本〈含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有〉）；
（*）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
（*）已标价工程量清单（含算术性修正和不平衡报价调整后的工程量清单，如果有）；
（**）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（**）廉政合同、安全生产合同；
（**）构成本合同组成部分的其他文件。
上述合同文件互相补充和解释。如有合同文件之间存在矛盾或不*致之处，以上述文件
的排列顺序在先者为准。
*.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价，本合同采用
单价合同形式：
金额（大写）：************元*角*分（人民币）
（小写）￥：*******.**元
其中：安全文明施工费（含税）：*****.**元
暂列金额（含税）：*元
专业工程暂估价（含税）：*元
*.承包人项目经理及项目总工：
项目经理姓名：郭玉强；职称：高级工程师；
建造师注册证书号：京****************；建造师执业印章号：京
****************（**）；安全生产考核合格证书号：京建安*（****）*******。
项目总工姓名：饶建；职称：高级工程师；
*.工程施工符合的标准和要求：
（*）工程质量符合竣工验收的质量评定：合格；
（*）工程安全目标：确保无重大工伤事故，杜绝死亡事故，轻伤频率小于*‰，施工
现场安全生产标准化管理目标等级:达标。
（*）扬尘控制目标：减少工地扬尘污染和加强非道路移动机械排放监管，使用在****
市进行信息编码登记且符合排放标准的非道路移动机械，并符合****市交通委员会和相关部
门要求；
（*）农民工资保障目标：保障农民工资按月足额支付、建立农民工资专用账户、
农民工用工实名制管理和实现农民工工资*拖欠，保障农民工合法权益，确保项目施工期间
不发生因农民工纠纷导致的讨要工资、上访等事件，落实《****市****领域保障农民工
工资支付工作管理办法》、《保障农民工资支付条例》相关规定，并符合****市交通委员
会和相关部门要求。
*.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款，作为对本合同
工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬。
（*）预付款：
在发包人与承包人签订合同后，按签约合同价格的**%向承包人支付预付款（含安全文
明施工费用总额的**%）。
（*）工程进度付款
项目工程进度款按施工进度计量后支付，在财政资金到账后，*般情况下最多支付至合
同价的**％（含剩余安全文明施工费用的**%）。
发包人支付给承包人的工程款最终金额以决算评审为准。完成竣工验收并经决算评审，
且财政资金到账后*次性支付合同尾款至审定额的***％。
所有付款在财政资金到账后，由发包人履行必要的审批手续后支付，付款前必须先由承
包人提供同等金额的正规的商业发票，由发包人审核确认无误后支付合同款。实际支付时间
以财政资金到账为准，承包人不得以合同款未到帐为由影响工程实施进度。发包人因财政资
金未到账导致不能付款的，不承担任何违约责任。
*.承包人应按照监理人指示开工，工期：**日历天，自监理人发出的开工通知中载明
的开工日期起算。
*.本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖
单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失
效。
**．承包人对本工程项目资金的收支进行明细核算，按《会计法》规定建立总分类账、
各类明细账。
**．承包人应建立健全各种规章制度，包括资金管理制度、内部控制度、考勤制度、
材料收发制度、工程进度统计制度等。
**．为保证在本项目施工中民工能够及时拿到工资，发包人将依照国务院有关规定督促
承包人及时支付所欠民工工资，如有拖欠民工工资现象出现，发包人有权将这部分资金直接
支付给民工。
**．建立健全资金审计制度，承包人有义务接受****市交通委员会或其委托的中介机构
对本项目进行的财务延伸审计。同时承包人应定期进行自检自查工作。
**．承包人在进场施工前必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。
**.因施工造成的第*方伤害、损失，由承包人依法承担全部责任。
**．本工程质量保证金限额约定结算价格的*%，在缺陷责任期满后，发包人返质量
还保证金；如缺陷责任期内承包人没有完成缺陷责任，发包人将扣留与未履行缺陷责任剩余
工作所需金额相应的质量保证金余额，并要求承包人延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为
止。
**.本协议书由双方在****市公共资源综合交易系统中以电子签章和电子签名的形式签
署完成。
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
**.双方就本合同所产生之争议，应友好协商解决，协商不成的双方均有权向工程所在
地人民法院提起诉讼。
发包人：，承包人：
（盖单位章）（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）
****年*月**日，****年*月**日
通用合同条款
*、*般约定
*.*词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
*.*.*合同
*.*.*.*合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专
用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文
件。
*.*.*.*合同协议书：指第*.*款所指的合同协议书。
*.*.*.*中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
*.*.*.*投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
*.*.*.*投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
*.*.*.*技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括
合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
*.*.*.*图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和
修改的图纸，包括配套的说明。
*.*.*.*己标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求
填写并标明价格的工程量清单。
*.*.*.*其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*合同当事人：指发包人和（或）承包人。
*.*.*.*发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
*.*.*.*承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
*.*.*.*承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
*.*.*.*分包人：指从承包人处分包合同中某*部分工程，并与其签订分包合同的分包
人。
*.*.*.*监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人
或其他组织。
*.*.*.*总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全
权负责人。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*工程：指永久工程和（或）临时工程。
*.*.*.*永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
*.*.*.*临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工
设备。
*.*.*.*单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
*.*.*.*工程设备：指构成或计划构成永久工程*部分的机电设备、金属结构设备、仪器
装置及其他类似的设备和装置。
*.*.*.*施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括
临时工程和材料。
*.*.*.*临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
*.*.*.*承包人设备：指承包人自带的施工设备。
*.*.*.*施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定
作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
*.*.*.**永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
*.*.*.**临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
*.*.*日期
*.*.*.*开工通知：指监理人按第**.*款通知承包人开工的函件。
*.*.*.*开工日期：指监理人按第**.*款发出的开工通知中写明的开工日期。
*.*.*.*工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第**.*款、
第**.*款和第**.*款约定所作的变更。
*.*.*.*竣工日期：指第*.*.*.*目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收
证书中写明的日期为准。
*.*.*.*缺陷责任期：指履行第**.*款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条
款约定，包括根据第**.*款约定所作的延长。
*.*.*.*基准日期：指投标截止时间前**天的日期。
*.*.*.*天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次
日开始计算。期限最后*天的截止时间为当天**:**。
*.*.*合同价格和费用
*.*.*.*签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合
同总金额。
*.*.*.*合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发
包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
*.*.*.*费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊
的其他费用，但不包括利润。
*.*.*.*暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确
定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付
的金额。
*.*.*.*暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格
的材料、设备以及专业工程的金额。
*.*.*.*计日工：指对*星工作采取的*种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计
价付款。
*.*.*.*质量保证金（或称保留金）：指按第**:**项约定用于保证在缺陷责任期内履
行缺陷修复义务的金额。
*.*.*其他
*.*.*.*书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
*.*法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地
方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
*.*合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件
的优先顺序如下：
(*）合同协议书；
(*）中标通知书；
(*）投标函及投标函附录；
(*）专用合同条款；
(*）通用合同条款；
(*）技术标准和要求；
(*）图纸；
(*）已标价工程量清单；
(*）其他合同文件。
*.*合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约
定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合
同生效。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。
由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第**.*款的约定办理。
*.*.*承包人提供的文件
按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应
按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
*.*.*图纸的修改
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前
的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按
修改后的图纸施工。
*.*.*图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
*.*.*图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存*套完整的包含第*.*.*项、第*.*.*项、第
*.*.*项约定内容的图纸和承包人文件。
*.*联络
*.*.*与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和
决定等，均应采用书面形式。
*.*.*第*.*.*项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确
定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
*.*转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，*方当事人不得将合同权利全部或部分转让给
第*人，也不得全部或部分转移合同义务。
*.*严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造
成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
*.**化石、文物
*.**.*在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化
石、钱币或物品属于国家所有。*旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防
止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、
监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期
延误由发包人承担。
*.**.*承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，
并承担相应的法律责任。
*.**专利技术
*.**.*承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利
权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准
和要求引起的除外。
*.**.*承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
*.**.*承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以
外的目的泄露给他人。
*.**图纸和文件的保密
*.**.*发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露
给他人或公开发表与引用。
*.**.*承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄
露给他人或公开发表与引用。
*．发包人义务
*.*遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的
任何责任。
*.*发出开工通知
发包人应委托监理人按第**.*款的约定向承包人发出开工通知。
*.*提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设
施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
*.*协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
*.*组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
*.*支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
*.*组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
*.*其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
*、监理人
*.*监理人的职责和权力
*.*.*监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发
包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。
*.*.*监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同
约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
*.*.*合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批
准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解
除。
*.*总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应
在调离**天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，
并通知承包人。
*.*监理人员
*.*.*总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的*项或多项监理工作。总监
理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范
围内发出的指示视为己得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效
力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
*.*.*监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理
的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材
料或工程设备的权利。
*.*.*承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提
出书面异议，总监理工程师应在**小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
*.*.*除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第*.*款约定应由总监理工程
师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
*.*监理人的指示
*.*.*监理人应按第*.*款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权
的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第*.*.*项约定授权的监理人员
签字。
*.*.*承包人收到监理人按第*.*.*项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应
按第巧条处理。
*.*.*在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承
包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后**小时内，向监理人发出书面确认
函。监理人在收到书面确认函后**小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正
式指示。
*.*.*除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第*.*.*项被授权的监理人员
处取得指示。
*.*.*由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加
和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
*.*商定或确定
*.*.*合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应
与合同当事人协商，尽量达成*致。不能达成*致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
*.*.*总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工
程师的确定有异议的，构成争议，按照第**条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总
监理工程师的确定执行，按照第**条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后
的结果执行。
*、承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.*遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的
任何责任。
*.*.*依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
*.*.*完成各项承包工作
包人牵头、养护部门等参加巡视检查工作，无故不参加的，发包人将按违约处理，承包人应
按照**元/次的标准向发包人支付违约金，如发现的质量问题属于承包人责任，则承包人
须在发包人规定的时间内修复，否则，发包人有权另行委托其他单位修复，且修复费用由承
包人承担。
**.*.*监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造
成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复
和查验的费用。
本款补充第**.*.*项：
已交付使用的工程，在设计使用年限内如发生重大质量事故，造成人员伤亡或重大经济
损失，而事故的原因经查明确系施工质量所致，将由司法部门依法追究承包人的经济和刑事
责任。
**.*保修责任
本款细化为：
（*）保修期自实际竣工日期起计算，若国家、****市对工程保修期限有规定且长于本
合同约定保修期限的,按相关规定执行；若承包人采购的材料保修期限长于本合同约定工程
质量保修期限的,则相关工程质量保修及材料保修期限均按材料保修期限执行。保修期与缺
陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承
包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包
人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。
（*）保修期内因承包人原因造成工程质量问题的，发包人可以要求承包人立即采取措
施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用由承包人承
担。
（*）在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期
相应提前。
（*）工程保修期终止后**天内，监理人签发保修期终止证书。
（*）若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并
由发包人将其违约行为上报上级主管部门。
（*）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金中扣
除。
**.保险
**.*工程保险
本款约定为：
建筑工程*切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工
工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
建筑工程*切险由承包人按相关法律法规要求进行投保，并支付保费，其费用包含在签
约合同价中，发包人不另行支付。如工程发生延期且是由于受承包人控制的原因产生，承包
人应承担由于延误而导致的保险费的增加。
本工程投保工程保险。投保工程保险时，险种为：建筑工程*切险及安装工程*切险，
并符合以下约定：
（*）投保人：承包人
（*）投保内容：建筑工程*切险及安装工程*切险
（*）保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。
（*）保险金额：不低于签约合同价
（*）保险期限：本工程实际开工之日至实际竣工验收合格之日止
**.*第*者责任险
**.*.*款约定：
第*者责任险由承包人按相关法律法规要求进行投保，并支付保费，其费用包含在签约
合同价中，发包人不另行支付。
**.*其他保险
本款约定为：
承包人应为其施工设备等办理保险。办理本款保险的*切费用均由承包人承担，并包括
在签约合同价中，发包人不单独支付。
承包人应为其现场施工人员办理施工意外伤害险，办理本款保险的*切费用均由承包人
承担，并包括签约合同价中，发包人不单独支付。
承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：办理完成后**
天内。
**.*.*保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：承包人负责全部补偿；
发包人不承担补偿责任。
**.*不可抗力的确认
**.*.*不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
**.违约
**.*承包人违约
**.*.*对承包人违约的处理
（*）当承包人发生**.*.*项约定的违约情况以及承包人未按合同专用条款*.*款规定
履行其义务时，发包人有权向承包人课以违约金，违约金由发包人从对承包人的当期计量支
付报表中予以核减；当期计量支付金额不足以抵扣违约金时，则从后续计量支付报表或履约
保证金中扣回。情节特别严重的，发包人有权要求解除合同。
具体约定如下：无论发包人是否解除合同，发生时，根据违约情况，每次每天课以****
元-*****元违约金（专用条款中规定违约金额的除外），违约金限额（包括逾期竣工违约
金）为合同总额的**%。发包人要求解除合同的，发包人有权向承包人课以签约合同价的**%
的违约金。
当承包人发生**.*.*项约定的违约情况时，还将在****市公路建设信用信息系统中对
该单位予以扣分。
本项补充：
（*）如果监理人向发包人证明（抄承包人）认为承包人有下述情况，且发包人向承包
人发出书面通知**天内未见明显纠正，则可以向承包人课以相应违约罚金或采取其他措施。
*.在接到根据第*.*款关于修复或运走，替换不合格材料、设备的通知或指令**天内
仍不遵守该通知或指令，除课以经监理人认可该种材料、设备价格的**％违约金外，发包
人可请他人将不合格材料，设备移出现场，其费用由承包人负担。
*.无正当理由而未能根据第**.*款规定开工，每推迟*天开工，承包人应按照**元
/天的标准向发包人支付违约金，如果推迟*天仍未开工，则发包人可执行**.*款，接管本
工程，中止承包人在本合同项目下的承包。
*.按**.*款规定，承包人接到监理人通知后*天，工程进*步滞后，按合同工期，根
据监理人批准的网络图推算，每推迟*天，承包人应按照**元/天的标准向发包人支付违
约金，如果总工期推迟*天后，则发包人可执行**.*款，接管本工程，中止承包人在本合
同项目下的承包。
*.已经违反第*.*款关于分包的规定，则课以经监理人认定的已完成分包工程量的
**％违约金．如承包人仍继续分包，则发包人可接管工程，中止承包人在本合同项目下的承
包。
*.违反合同条款关于设立农民工资专用帐户规定的，课以涉及金额*％的违约金，
情节恶劣，可暂停支付。
*.项目管理过程中凡涉及安全、环保、文明施工、疫情防控等问题，被执法部门查处
或媒体曝光造成负面影响的，视情节严重程度扣减违约金。施工产生的废渣随意堆放或丢弃，
施工区域内杂乱、环境差，情节严重的发现*次扣款*****元，在工程款支付时扣减。
**.*.*承包人有权暂停施工
发包人发生除第**.*.*(*）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求
发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的**天内仍不履行合同义务，
承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。
**.*.*解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后**天内向承包人支付下列金额，承
包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
(*）合同解除日以前所完成工作且质量合格部分的价款；
(*）承包人为该工程施工订购并己付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付
还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
(*）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
(*）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支
付应偿还给发包人的各项金额。
**.索赔
补充**.*款
**.*施工期间因为发包人原因引起的费用的索赔，依据****市交通委员会相关规定执行。
由于政府禁令及相关政策上的规定，造成停工的，在停工期间发生的费用若****市交通委员
会有相关补偿规定才予以补偿，否则由承包人自行承担。因非承包人原因造成工程延期，工
程延期造成费用增加的按****市交通委员会有关规定执行，无规定的由承包人自行承担。
廉政合同
发包人（全称）：****市公路事业发展中心（****市高速公路联网收费结算中心）
承包人（全称）：****市政*建设工程有限责任公司
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关****、廉
政建设的规定，为做好****中的党风廉政建设，保证****高效优质，保证建设资金
的安全和有效使用以及投资效益，****年铁路监护道口改造工程（项目名称）的项目法人
****市公路事业发展中心（****市高速公路联网收费结算中心）（项目法人名称，以下简称
“甲方”）与该项目/标段的施工单位****市市政*建设工程有限责任公司（施工单位
名称，以下简称“乙方”），特订立如下合同。
*、甲乙双方的权利和义务
（*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（*）严格执行****年铁路监护道口改造工程合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（依照法律法规应当保守、
保护的国家秘密、商业秘密、个人信息和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体
利益，不得违反****管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育提醒，公布举报电话，监督并认真查处违规违
纪违法行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义
务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予
处理并要求告知处理结果的权利。
*、甲方的义务
（*）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、
其他金融产品等财物。不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
（*）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动等；不得接受乙方提供的通信
工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子
女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）甲方工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人不得从事与乙方
工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
（*）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙
方购买合同规定外的材料和设备。
（*）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介
活动和安排个人施工队*。
*、乙方的义务
（*）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、消费卡和有价
证券、股权、其他金融产品等财物，或回扣、好处费、感谢费等。
（*）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费
用等。
（*）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排。
（*）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
*、违约责任
（*）甲方及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、
政务或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失
的，应予以赔偿。
（*）乙方及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、
政务或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。违纪违法情节严重的，甲方将
建议相关部门给予行政处罚，并记入企业信用评价；情节特别严重的，甲方将建议主管部门
给予取消其*-*年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格和信用惩戒措施。
*、本合同作为****年铁路监护道口改造工程合同的附件，与主合同具有同等的法律
效力，经合同双方签署后立即生效。
*、本合同随主合同份数，共*份，双方各*份。
甲方：，乙方：
法定代表人或其委托代理人，法定代表人或其委托代理人
日期：****年*月**日，日期：****年*月**日
安全生产协议书
发包人（全称）：****市公路事业发展中心（****市高速公路联网收费结算中心）
承包人（全称）：****市政*建设工程有限责任公司
为贯彻“安全第*，预防为主”的方针，确保工程的施工安全，依照国家、****市的有
关法规和政策，发包人、承包人双方经充分协商，特签订本安全生产协议书。
*、本安全生产协议书作为合同的附件，与该合同具有同等效力。
*、承包人的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、工地的现场安全员应对本工程
安全生产工作各负其责。
*、根据《****市建设工程文明安全施工管理规定》的有关要求，发包人有权审查承包
人安全管理体制是否符合市、区政府及有关主管部门的规定，有权向承包人提出安全施工的
要求以及日常施工现场的督促检查。
*、承包人在承包工程施工中，必须根据设计图纸和施工规范，针对工程特点编制施工
组织设计和落实相应的安全措施，健全安全管理体制，组织有关安全知识学习、安全教育等
活动，建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。
*、承包人在施工中要认真执行《****市建设工程施工现场管理办法》、《****市建设
工程施工现场安全防护基本标准》、《****市建设工程施工现场管理基本标准》、《****市
建设工程施工现场环境保护工作基本标准》、《****市建设工程施工现场保卫工作基本标准》、
《****市建设工程施工现场管理补充生活设施及卫生防疫管理标准》、《****市建设工程施
工现场文明安全施工补充标准》等文件的有关规定。发包人将严格执行上述各项标准作为施
工过程中安全检查和安全奖惩的依据。
*、承包人施工人员中的电工、焊工、起重吊运指挥、挂勾工等特殊工种必须按国家《特
种作业人员安全技术培训考核管理规定》持有劳动部门签发的有效操作证件上岗，严禁无证、
违章操作；施工机具中的受压容器、电气设备必须具有符合安全要求的保护设施。
*、承包人须遵守有关安全生产的法律、法规、规范、规章和规范性文件等的要求或规
定，在施工期间必须采取有效措施，确保设施安全运行，保护施工人员、现场周围行人的安
全，并按交管部门批准的交通导改方案组织交通导改，派专人负责维护交通，并承担相应安
全责任。
*、承包人在施工过程中，必须注意对地下管线及周围绿化和地面构筑物的保护。承包
人要采取合理施工方案严格施工工艺，严格控制地表沉降，加强对地下管线和地面构造物的
监控量测，及时采取有效措施保证地下管线和地表构造物的安全。如遇有不明情况，应及时
向有关部门联系，采取有效保护措施，在施工过程中造成的地下管线和地表构造物的损坏，
由承包人承担全部责任。
*、承包人在施工过程中，应认真组织审核发包人下发的施工图纸，并严格按审核后的
施工图纸及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工艺和工法，否则出现的任何施
工质量和安全问题都将由承包人承担全部责任。
*、若在施工过程中发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，承包人必须立
即按有关规定及时上报发包人及其政府主管部门，事故责任以及事故损失均由承包人负责。
**、承包人应响应发包人要求，针对本项目的特点制定安全应急预案，在施工过程中
定期进行安全演练，接受发包人的安全检查。
**、承包人在合同签订之后，应尽快自觉配合发包人有关部门办理开工报告手续。
**、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双
方协商处理解决。
**、本协议自签订之日起生效。
发包人：(盖章)，承包人：(盖章)
法定代表人或授权代理人：，法定代表人或授权代理人：
地址：，地址：
电话：，电话：
****年*月**日，****年*月**日
工程质量保修书
发包人（全称）：****市公路事业发展中心（****市高速公路联网收费结算中心）
承包人（全称）：****市政*建设工程有限责任公司
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商
*致，对****年铁路监护道口改造工程（工程名称）签定工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容：
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工
程质量保修责任。
质量保修范围包括工程主体结构工程和双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约
定如下：
由承包人施工的全部内容。
*、质量保修期：
质量保修期从工程实际竣工之日算起，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质
量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：工程保修期为*年。
*、质量保修责任:
属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包
人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金中扣除。
发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包
人施工质量引起的事故，抢修费由发包人承担。
质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
本工程约定工程质量保修金为结算金额的*%；支付方式详见施工合同专用条款。
*、其他：
双方约定的其他工程质量保修事项：/
本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同
发包人：，承包人：
（公章）（公章）
法定地址：，法定地址：
法定代表人，法定代表人
或，或
其委托代理人：，其委托代理人：
（签字或盖章），（签字或盖章）
电话：，电话：
****年*月**日，****年*月**日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
