新青五路#5路灯箱变更换工程-比地招标网

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

中标项目数

中标率

中标总金额

平均下浮率

同比增长：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

新青*路#*路灯箱变更换工程

采购项目名称：
新青*路#*路灯箱变更换工程
采购项目编码：
*************************
项目业主：
****市****区路灯管理所
服务机构：
****康泰明输变电工程有限公司
合同名称：
新青*路#*路灯箱变更换工程设计合同
合同编号：
*************************
合同总金额：
元
合同签订时间：
****年**月**日
履约人员：
合同服务期限：
****年**月**日至****年**月**日
服务内容：
****碧水岸甲线新青*路路灯分支线新青*路#*路灯变压器为地埋式箱式变压器，变压器室位于地下，巡查发现变压器室地埋结构渗水、积水严重。针对上述情况，已更换抽水泵，但继而反复出现抽水泵故障问题。由于抽水泵故障无法正常工作，容易造成变压器被水浸泡，从而产生漏电情况和加大设备故障率，存在严重安全隐患。为保障人民群众生命安全，消除安全隐患，拟将****碧水岸甲线新青*路路灯分支线新青*路#*路灯地埋式箱式变压器更换为地上式箱式变压器。初步估算费用约***元。服务内容：出具符合要求的施工图以及相关设计工作。
合同附件
设计合同新青*路#*路灯箱变更换工程.***

****市****区路灯管理所
****年**月**日

建设工程设计合同

工程名称：新青*路#*路灯箱变更换工程

工程地点：****市****区

丙级

设计证书等级：

发包人：****市****区路灯管理所

变电工程

承包人：****康泰明输变电工程有限公司

泰

福

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：****市****区路灯管理所

承包人：****康泰明输变电工程有限公司

发包人委托承包人承担新青*路#*路灯箱变更换工程_设计，经双方协商*致，签订本

合同。

第*条签订依据

*.*《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》

*.*国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章

*.*建设工程批准文件

*.*《工程勘察设计收费标准》（****年修订本）

第*条设计依据

*.*发包人提交的基础资料

*.*承包人采用的主要技术标准是：符合国家强制性标准条文和现行的工程建设标准设计

规范（规程）和制图标准

第*条项目概况

*.*工程名称：新青*路#*路灯箱变更换工程

*.*工程地点：****市****区新青片区

*.*工程规模：****碧水岸甲线新青*路路灯分支线新青*路#*路灯变压器为地埋式箱

式变压器，变压器室位于地下，巡查发现变压器室地埋结构渗水、积水严重。针对上述情况，

已更换抽水泵，但继而反复出现抽水泵故障问题。由于抽水泵故障无法正常工作，容易造成变

压器被水浸泡，从而产生漏电情况和加大设备故障率，存在严重安全隐患。为保障人民群众

生命安全，消除安全隐患，拟将****碧水岸甲线新青*路路灯分支线新青*路#*路灯地埋式

箱式变压器更换为地上式箱式变压器。初步估算费用约***元。

*.*工作内容：包含施工图设计及施工过程服务。设计成果需满足相关部门的要求并通过

相关审查。

第*条取费依据及计算办法

*.*工程设计费计算：

按****年国家发展计划委和建设部颁发的《工程勘察设计取费标准》（****年修订本）所列标准执行，

该工程设计费按下列公式计算：

①工程设计收费=工程设计收费基准价×中标费率（*.**）

②工程设计收费基准价=基本设计收费+其他设计收费（*.*）

③基本设计收费=以经审定的建安工程预算价（不含预留金）为计费额计算的工程设计收费基价×专业

调整系数（*.*）×工程复杂程度调整系数（*.**）×附加调整系数（*.*）

第*条发包人应向承包人提交的有关资料及文件

序号	资料名称	份数	有关事宜
*	中标通知书	*	按双方约定时间。
*	设计条件	*	按双方约定时间。

第*条承包人应向发包人交付的设计资料及文件

序	资料名称	份数	提交日期	有关事宜
*	施工图设计	*份	供电方案确定后**个日历天内
*	设计变更及其它	*份	收到通知后*个日历日	符合发包人要求
*	电子文件	*份	*、*等格式

注：报审日期不计算在工期内

第*条设计费用支付方式

*.*工程竣工验收合格，*次性办理设计费结算，发包人按照政府拨款程序申请支付至设

计费最终价的***%。

*.*由于发包人原因，项目在实施过程中而终止，则已完成的阶段工作的服务费按发包人

确认的项目总投资估算或建安工程预算价为计费基础进行结算并支付；只完成某阶段部分内容

的，则只支付该阶段已完成的工作量相应比例的费用。

*.*由于政策调整或其他原因导致工程规模缩减，则已完成的阶段工作的服务费，按照缩

减之后的实际工程规模验收结算后支付费用，由于工程规模缩减导致承包人实际损失的，发包

人不予赔偿。

*.*各阶段的工作成果必须能通过相关部门的审批，涉及到的相关评审的专家及会务费包

含在总投标报价中，由承包人负责支付。

*.*承包人请款时，应向发包人提供符合发包人当地税务要求的相应金额的完税发票，否

则发包人有权拒绝支付，且不承担迟延支付的违约责任。

*.*该项目为政府投资工程，资金来源为财政拨款，进度款的支付审查方面时间可能会长

*些，承包人不得以设计费进度款未得到及时支付而拖延工期，否则发包人有权解除合同并追

究承包人的责任。

第*条双方责任：

*.*发包人责任:

*.*.*发包人委派赖嘉良（***********）负责该工程沟通、协调工作。

*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交资料及文件，并

对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。

在发包人按合同第*条的约定提供资料后，承包人应在*日内完成审核，逾期未提出修改

意见的，视为发包人已按合同约定履行资料提供的义务。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内，承包人按合同第*条规定交付设计

文件时间顺延；超过规定期限**天以上时，承包人有权重新确定提交设计文件的时间。

*.*.*在未签合同前发包人已同意，承包人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，

相应支付设计费。

*.*.*发包人应按本合同规定的金额和日期向政府相关部门申请承包人的相关费用。因承

包人原因致使设计文件不能通过审批，其责任由承包人负责，承包人应修改完善，否则发包人

不予支付该项目费用。

*.*.*发包人要求承包人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得承包人同意，不得

严重背离合理设计周期。

*.*.*发包人应保护承包人的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。

未经承包人同意，发包人对承包人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第*人转让

或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权向发包人提出索

目理

赔。

*.*.*本工程发包人不支付定金。

*.*承包人责任：

*.*.*承包人委派于****（***********）为本工程的项目负责人，并对所提供的设计

成果负责。承包人需提供项目负责人的社保证明和资质证明。

*.*.*承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，

按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。承包人应保护发包人的知识产

权，不得向第*人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发

包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

*.*.*承包人采用的主要技术标准是：国家、****省和****市的有关建筑规范和规定。

*.*.*设计合理使用年限为按国家规定相关年限。

*.*.*承包人按本合同第*条和第*条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

*.*.*承包人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责

对不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责

向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

*.*.*其他：

（*）合同签署后，承包人无特殊情况未经发包人同意不得变更项目负责人。

（*）承包人承担因限额设计需要增加的设计修改工作，不另计费用。

（*）签订合同后承包人其企业资质、组织机构、财务能力、信誉情况等资格条件发生变

化，不再实质上满足招标文件对投标人资格要求的，发包人有权废除承包人的中标，并解除已

签订的合同，由此所引起的后果由承包人承担。

（*）如因设计质量原因，承包人设计成果*次未能通过技术性审查或行政主管部门审批

时，列为不诚信单位，发包人有权废除承包人的中标并解除已签订的合同，经济损失由承包人

自行承担。

（*）在现场工作的承包人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其

有关资料保密义务。

（*）本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备应当注明其规格、型号、

性能等技术指标，承包人不得指定生产厂、供应商。

第*条违约责任

*.*发包人应按本合同第*条规定的金额和时间向承包人支付设计费。发包人的上级或设

计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按第*条规定支付设计费。

*.*承包人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人错误造成工

程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，承包人在

收到发包人退费通知后*日内没有退还相应设计费用的，发包人有权在下期应支付设计费用中

扣除相应数额。如下期应支付设计费用不足以弥补损失，则承包人仍应就超出部分承担赔偿责

任。

*.*承包人应按照本合同第*条约定按时提交成果文件，由于承包人自身原因，每延误*

天，承包人应按每天****元标准向发包人支付违约金；逾期*天以上不满**天的，从第*

天起，发包人有权要求承包人按照每天****元标准向发包人支付违约金；逾期**天以上，从

第**天起，发包人有权要求承包人按照每天****元标准向发包人支付违约金；工期逾期超过

**天以上的，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿发包人损失。

*.*工地例会及发包人要求的现场事故处理等协调事项，承包人必须派项目负责人或相关

专业人员参加，未经发包人批准缺席的每次扣减****元。经发包人或审批部门要求的设计变

更，需在*天内提交成果，无故逾期每天扣减****元。

*.*本合同生效后，承包人单方要求终止或解除合同的，承包人应返还全部已收的费用，

如有其他损失的，承包人仍需承担相应的赔偿责任。

第*条保密

发包人有权复印用于本工程。

第**条仲裁

本建设工程服务合同发生争议，发包人与承包人应及时协商解决。也可由当地建设行政主

管部门调解，调解不成时，双方当事人同意将该争议提交****仲裁委员会仲裁，按照申请仲裁

时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第**条合同生效及其他

**.*各方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

**.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时，各方应及时协商解决。

**.*本合同各方签字盖章即生效，*式*份，发包人*份，承包人*份。

**.*各方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等

法律效力。

**.*经各方协商*致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

（以下为签章页）

发包人名称：承包人名称：

****市****区路灯管理所（盖章）****康泰明输变电工程有限公司

法定代表人：（签字（盖章）

经办人：法定代表人：（签章）

邮政编码：******邮政编码：*****

电话：

电话：****-*******

收款单位：****康泰明输变电工程有限公

司

开户银行：中国银行****香洲支行

银行帐号：************

签订日期：****年**月**日

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

新青五路#5路灯箱变更换工程

公告内容：