****年****市北段村乡革命老区转移
支付项目-翟营村、边*庄及北都村道
路建设工程(*次)
竞争性磋商文件
项目编号:****-****-****
采购人:****市北段村乡人民政府
采购代理机构:****
日期:****年**月
目录
第*章竞争性磋商公告
第*章供应商须知
第*章采购项目需求
第*章评审标准和方法
第*章工程量清单
第*章响应文件的格式
第*章合同条款及格式(仅供参考)
第*章竞争性磋商公告
****年****市北段村乡革命老区转移支付项目-翟营村、边*庄及北都村道路建设工程(*次)
磋商公告
项目概况
****年****市北段村乡革命老区转移支付项目-翟营村、边*庄及北都村道路建设工程
(*次)采购项目的潜在供应商应在****市公共资源交易管理系统(****://***.**.*.***:
**/)获取采购文件,并于****年**月**日**点**分(北京时间)前提交响应文件。
*、项目基本情况
项目编号:****-****-****
项目名称:****年****市北段村乡革命老区转移支付项目-翟营村、边*庄及北都村道路建
设工程(*次)
采购方式:竞争性磋商
预算金额:*******.**元
最高限价:*******.**元
采购需求:*、标的名称:****年****市北段村乡革命老区转移支付项目-翟营村、边*庄及
北都村道路建设工程(*次);*、建设规模:铺设****厚水泥混凝土路面共****.****,铺
设***厚沥青混凝土路面共******。翟营村东大街道路*段长**.***宽**,东大街道路*
段长****宽**,康源南街至康源北街长****宽**,平安街长****宽**,铺设****厚
水泥混凝土路面。边*庄村***乡道边*庄段道路长****宽**,学前路*段长***宽**,
学前路*段长****宽**,铺设***厚沥青混凝土路面。北都村幼儿园门前道路长****宽
**,北关路*段长***宽**,北关路*段长***宽**,铺设****厚水泥混凝土路面。*、
建设地点:****市北段村乡翟营村、边*庄及北都村内。*、采购范围:工程量清单范围内全
部施工内容。
合同履行期限:合同签订后**日历天。
本项目不接受联合体投标。
*、供应商的资格要求:
*.满足《中华人民共和国****法》第***条规定;
*.落实****政策需满足的资格要求:*.*专门面向小微企业的****项目;*.*本项目
不收取磋商保证金。
*.本项目的特定资格要求:
*.*供应商须具备行政主管部门核发的有效的市政公用工程施工总承包*级及以上资质和有效
的安全生产许可证,在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;
*.*拟派项目经理须具备市政公用工程专业*级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考
核合格证书(*类),且为本单位人员,同时未担任其他在施建设工程项目经理。
*、获取磋商文件
时间:****年**月**日至****年**月**日,每天上午**:**至**:**,下
午**:**至**:**(北京时间,法定节假日除外)
地点:登录****市公共资源交易管理系统(****://***.**.*.***:**/),进行
竞争性磋商文件的获取与下载,并在系统中及时查看有无澄清及变更。
方式:其他(自行下载)
售价:*元
*、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
****年**月**日**点**分(北京时间)
地点:****市公共资源交易中心(本项目采用全流程电子化形式,供应商不参与现
场开标)
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日
*、其他补充事宜
*、本公告发布媒体:中国********网、****省公共资源交易服务平台
*、参加投标者需要在****市公共资源交易管理系统(****:
//***.**.*.***:**/)进行报名并获取竞争性磋商文件及相关资料,及时查看有无澄清及修改,
如因供应商自身原因未能及时注册、审核及线上报名、上传电子投标文件或未获取到完整资
料,导致无法参加开标的,其后果由供应商自行负责。
*、本项目使用全流程电子开评标,使用的电子交易平台是:****市公共资源交易管理系
统。供应商应在投标截止时间前在(****://***.**.*.***:**/)递交使用招采云投标文件制
作工具及**加密的电子投标文件。未按规定时间和方式递交电子文件和电子签到的,因供应商
的原因导致电子投标文件不能打开的,采购人不予受理。
*、编制投标文件需使用企业**,未办理**的供应商,需进行企业**办理。**办理有*定周
期,请及时办理以免影响本项目投标。
*、专门面向小微企业的****项目;
*、本项目不收取磋商保证金。
*、对本次磋商提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名称:****市北段村乡人民政府
地址:****省****市****市北段村乡北段村
联系方式:********-*******
*.采购代理机构信息
名称:****
地址:****市竞秀区向阳大街与创业路交叉口向阳驿*座****室
联系方式:********-*******,***********
*.项目联系方式
项目联系人:****
电话:****-*******,***********
第*章供应商须知
*、供应商须知前附表
序号 |
条款名称 |
说明和要求 |
* |
采购人 |
名称:****市北段村乡人民政府地址:****省****市****市北段村乡北段村联系方式:********-******* |
* |
采购代理机构 |
名称:****地址:****市竞秀区向阳大街与创业路交叉口向阳驿*座****室联系方式:********-*******,*********** |
* |
采购项目名称 |
****年****市北段村乡革命老区转移支付项目-翟营村、边*庄及北都村道路建设工程(*次) |
* |
磋商文件编号 |
****-****-**** |
* |
采购方式 |
竞争性磋商 |
* |
项目实施地点 |
****市北段村乡翟营村、边*庄及北都村内。 |
* |
采购内容 |
工程量清单范围内全部施工内容。 |
* |
质量要求 |
符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
* |
工期 |
合同签订后**日历天。 |
** |
磋商主要内容 |
包括技术、服务等要求及合同草案条款 |
** |
对磋商文件进行澄清和修改的截止时间 |
提交首次响应文件截止时间*日前 |
** |
付款方式 |
签订合同时甲乙双方商定。 |
** |
构成磋商文件的其他文件 |
磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分。 |
** |
磋商响应文件递交截止时间 |
详见磋商公告 |
** |
开标时间、地点 |
开标时间:同响应文件递交截止时间开标地点:****市公共资源交易管理系统(****://***.**.*.***:**/) |
序号 |
条款名称 |
说明和要求 |
** |
|
磋商响应文件有效期响应文件递交截止之日起**天(日历日) |
** |
评审程序 |
采购人首先对供应商进行资格性评审,竞争性磋商小组对供应商进行符合性评审,未通过资格评审和符合性评审的供应商不再参与后续评审。竞争性磋商小组对通过资格评审并符合磋商文件符合性要求的供应商,按响应文件递交先后顺序集中与单*供应商分别进行磋商。在磋商过程中,竞争性磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件的其它内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。磋商结束后,磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价,提交最后报价的供应商不得少于*家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况,按照评审得分由高到低顺序推荐*名成交候选供应商。采购人授权磋商小组确认排名第*的供应商为成交供应商。具体评分内容和标准详见磋商文件第*章评审标准和方法。 |
** |
磋商保证金 |
本项目不收取磋商保证金。 |
** |
签字、盖章 |
所有涉及供应商电子签章的均指与当事人名称全称相*致的标准公章,不得使用其它(如带有“专用章”等字样)的印章,否则为无效投标。在进行制作响应文件时,均应按照竞争性磋商文件中的要求进行加盖供应商电子印章;所有涉及法定代表人或其委托代理人签字的,供应商可将文件签字后扫描上传响应文件制作软件中,也可加盖法定代表人或其委托代理人电子签名章。 |
** |
磋商响应文件份数 |
加密的电子响应文件*份 |
序号 |
条款名称 |
说明和要求 |
** |
响应文件的递交 |
供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件到电子交易系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。 |
** |
解密 |
供应商解密时间为**分钟,持******对其递交的电子响应文件完成远程解密,解密结束后对开标记录进行电子签名。供应商无需到达开标现场。 |
** |
供应商资格要求 |
*.满足《中华人民共和国****法》第***条规定;*.落实****政策需满足的资格要求:*.*专门面向小微企业的****项目;*.*本项目不收取磋商保证金。 |
** |
供应商资格要求 |
*.本项目的特定资格要求:*.*供应商须具备行政主管部门核发的有效的市政公用工程施工总承包*级及以上资质和有效的安全生产许可证,在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;*.*拟派项目经理须具备市政公用工程专业*级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书(*类),且为本单位人员,同时未担任其他在施建设工程项目经理。 |
** |
磋商文件的实质性要求 |
包括质量、工期、响应文件的有效期、付款方式等。 |
** |
实质性要求和条件 |
磋商响应文件存在不符合竞争性磋商文件规定的实质性要求和条件的情况的,经竞争性磋商小组评审、确定后,按无效标处理。 |
** |
履约保证金 |
履约保证金的形式:可采用银行电汇、支票以及由银行或第*方担保机构出具的履约担保函任意*种非现金形式。由中标人在领取中标通知书后签订合同前提交给招标人。履约保证金的金额:中标金额的**% |
** |
最高限价 |
本项目最高响应限价*******.**元。供应商报价不得超出本项目最高限价,最终报价不得高于首次报价,否则按无效文件处理。 |
序号 |
条款名称 |
说明和要求 |
** |
磋商小组成 |
磋商小组由*人组成,其中采购人代表*人,经济技术专家*人;评审专家从****省****评审专家库内相关专业的专家中随机抽取。 |
** |
解释 |
除竞争性磋商文件中有特别规定外,当竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同*内容的表述上不*致时,以最后发出的书面文件为准。 |
** |
相关费用 |
本项目代理服务费等相关费用由成交供应商支付。成交通知书发放前交纳。按照如下计算方法和标准的***%收取代理费用:注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 |
** |
本项目所属行业 |
建筑业 |
** |
电子招标投标 |
*、本次招标为全流程电子招投标,投标文件采用电子文件递交的方式,供应商应按****市公共资源交易管理系统(****://***.**.*.***:**/)规定制作电子投标文件并于投标截止时间之前通过****市公共资源交易管理系统(****://***.**.*.***:**/)按规定上传电子投标文件。*、所有供应商在****市公共资源交易管理系统(****://***.**.*.***:**/)参与线上开标,进行远程解密。解密时间:**分钟。*、供应商应提前进入线上开标程序,并完成线上开标及解密投标文件的*切准备工作。*、当出现以下情况时,应暂时中止电子开标,并在恢复正常后及时继续开标活动:(*)因电子交易平台系统原因,造成交易平台无法正常使用的情况;(*)开标现场出现断电断网等影响招标代理正常开标的事故。*、供应商应保证其所上传的电子投标文件的完整、准确符合竞争性磋商文件及电子交易平台要求,因投标文件未按规定编制、递交导致电子交易平台拒收的或因电子投标文件编制内容不正确、不完整等情况导致投标无效等情况由供应商自行承担。*、供应商须参与线上开标,并在规定时间内于开标相关的各项 |
序号 |
条款名称 |
说明和要求 |
|
|
工作如:签到、电子投标文件解密等。因供应商原因未能及时完成各项工作,导致其投标文件不能解密或被退回等情况,视为供应商投标无效,后果由供应商自行承担。 |
** |
农民工资保函 |
为规范农民工资支付行为,保障农民工按时足额获取工资,预防拖欠农民工资事件发生,严格按照《保障农民工资支付条例》(国务院令第***号)、国务院办公厅《关于全面治理拖欠农民工资问题的意见》(国办发[****]*号)、《工程建设领域农民工资专用账户管理暂行办法》(人社部发〔****〕**号)、《国务院办公厅关于印发〈保障农民工资支付工作考核办法〉的通知》(国办发〔****〕**号)等有关规定执行。施工单位应当在工程所在地的银行存储工资保证金或申请开立银行保函。施工单位可选择以银行保函替代现金存储工资保证金,保函担保金额不得低于按规定比例计算应存储的工资保证金数额。 |
****落实政策(*)招标产品未特别注明“进口产品”字样的,均必须采购国产品。(*)根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品****执行机制的通知》(财库〔****〕*号)规定,对****节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。(*)财库[****]**号、[****]**号中规定品目清单:《环境标志产品****品目清单》、《节能产品****品目清单》;财库(****]**号中规定:****节能产品、环境标志产品认证机构,以《参与实施****节能产品认证机构名录》《参与实施****环境标志产品认证机构名录》为准。(*)文件中所称小微企业(含中型、小型、微型企业)应当同时符合以下条件:符合中小企业划分标准;提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务,或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。注:该政策所称中小企业划分标准,是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标指定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的,视同为中型企业。根据《****促进中小企业发展管理办法》(财库﹝****﹞**号)和《财政部印发通知进*步加大****支持中小企业力度》(财库〔****〕**号)中有关规定,小微企业投标时,须提供《中小企业声明函》,否则不予认定。(*)根据《财政部司法部关于****支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[****]**号)规定,监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理 |
****落实政策(*)招标产品未特别注明“进口产品”字样的,均必须采购国产品。(*)根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品****执行机制的通知》(财库〔****〕*号)规定,对****节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。(*)财库[****]**号、[****]**号中规定品目清单:《环境标志产品****品目清单》、《节能产品****品目清单》;财库(****]**号中规定:****节能产品、环境标志产品认证机构,以《参与实施****节能产品认证机构名录》《参与实施****环境标志产品认证机构名录》为准。(*)文件中所称小微企业(含中型、小型、微型企业)应当同时符合以下条件:符合中小企业划分标准;提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务,或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。注:该政策所称中小企业划分标准,是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标指定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的,视同为中型企业。根据《****促进中小企业发展管理办法》(财库﹝****﹞**号)和《财政部印发通知进*步加大****支持中小企业力度》(财库〔****〕**号)中有关规定,小微企业投标时,须提供《中小企业声明函》,否则不予认定。(*)根据《财政部司法部关于****支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[****]**号)规定,监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理 |
****落实政策(*)招标产品未特别注明“进口产品”字样的,均必须采购国产品。(*)根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品****执行机制的通知》(财库〔****〕*号)规定,对****节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。(*)财库[****]**号、[****]**号中规定品目清单:《环境标志产品****品目清单》、《节能产品****品目清单》;财库(****]**号中规定:****节能产品、环境标志产品认证机构,以《参与实施****节能产品认证机构名录》《参与实施****环境标志产品认证机构名录》为准。(*)文件中所称小微企业(含中型、小型、微型企业)应当同时符合以下条件:符合中小企业划分标准;提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务,或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。注:该政策所称中小企业划分标准,是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标指定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的,视同为中型企业。根据《****促进中小企业发展管理办法》(财库﹝****﹞**号)和《财政部印发通知进*步加大****支持中小企业力度》(财库〔****〕**号)中有关规定,小微企业投标时,须提供《中小企业声明函》,否则不予认定。(*)根据《财政部司法部关于****支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[****]**号)规定,监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理 |
其他关于分包的约定:,。
*.*.*分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定:,。
*.*工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时
间:,。
*.*履约担保
承包人是否提供履约担保:,。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:,。
*.监理人
*.*监理人的*般规定
关于监理人的监理内容:,。
关于监理人的监理权限:,。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:
。
*.*监理人员
总监理工程师:
姓名:,;
职务:,;
监理工程师执业资格证书号:,;
联系电话:,;
电子信箱:,;
通信地址:,;
关于监理人的其他约定:,。
*.*商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行
确定:
(*);
(*);
(*)。
*.工程质量
*.*质量要求
姓 |
名: |
职 |
务:; |
|
监理工程师执业资格证书号:; |
联系电话: |
; |
电子信箱: |
; |
通信地址: |
|
|
关于监理人的其他约定: |
*.* |
商定或确定 |
|
在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行 |
确定: |
|
(*) |
; |
(*) |
; |
(*) |
。 |
*.*.*特殊质量标准和要求:。
关于工程奖项的约定:,。
*.*隐蔽工程检查
*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约
定:,。
监理人不能按时进行检查时,应提前小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:小时。
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:。
*.*.*关于治安保卫的特别约定:。
关于编制施工场地治安管理计划的约定:,。
*.*.*文明施工
合同当事人对文明施工的要求:,。
*.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:。
*.工期和进度
*.*施工组织设计
*.*.*合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:。
*.*.*施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:,。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期
限:,。
*.*施工进度计划
*.*.*施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期
限:,。
*.*开工
*.*.*开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限:,。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:,。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:,。
*.*.*开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的,承
包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
*.*测量放线
*.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的
期限:,。
*.*工期延误
*.*.*因发包人原因导致工期延误
(*)因发包人原因导致工期延误的其他情形:。
*.*.*因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:
。
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上
限:,。
*.*不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约
定:,。
*.*异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:
(*);
(*);
(*)。
*.*提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励:。
*.材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担:。
*.*样品
*.*.*样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:
。
*.*施工设备和临时设施
*.*.*承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定:,。
*.试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*.*试验设备
施工现场需要配置的试验场所:,。
施工现场需要配备的试验设备:,。
施工现场需要具备的其他试验条件:,。
*.*现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定:,。
**.变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定:,。
**.*变更估价
**.*.*变更估价原则
关于变更估价的约定:,。
**.*承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限:,。
发包人审批承包人合理化建议的期限:,。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金
额为:
。
**.*暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件*:《暂估价*览表》。
**.*.*依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
第*种方式:承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定:,。
**.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定:,。
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定:,。
因市场价格波动调整合同价格,采用以下第种方式对合同价格进行调整:
第*种方式:采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约
定:,;
第*种方式:采用造价信息进行价格调整。
(*)关于基准价格的约定:。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格
的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时,或材料单价
跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调
整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同
条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时,材料单价涨幅以已标价工
程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合
同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时,其超过部分据实调
整。
第*种方式:其他价格调整方式:,。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
*、单价合同。
综合单价包含的风险范围:,。
风险费用的计算方法:,。
风险范围以外合同价格的调整方法:,。
*、总价合同。
总价包含的风险范围:,。
风险费用的计算方法:,。
风险范围以外合同价格的调整方法:,。
*、其他价格方式:。
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
预付款支付比例或金额:,。
预付款支付期限:,。
预付款扣回的方式:,。
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限:,。
预付款担保的形式为:,。
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则:,。
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定:,。
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定:,。
**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定:,。
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第**.*.*项〔总价合同的计
量〕约定进行计量:,。
**.*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序:,。
**.*工程进度款支付
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定:,。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定:,。
**.*.*进度付款申请单的提交
(*)单价合同进度付款申请单提交的约定:。
(*)总价合同进度付款申请单提交的约定:。
(*)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:。
**.*.*进度款审核和支付
(*)监理人审查并报送发包人的期限:。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:,。
(*)发包人支付进度款的期限:。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:,。
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批:。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时,应提前小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定:,。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:
。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限:,。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法
为:,。
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:,。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容:,。
(*)单机无负荷试车费用由承担;
(*)无负荷联动试车费用由承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定:,。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限:,。
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限:,。
竣工结算申请单应包括的内容:,。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限:,。
发包人完成竣工付款的期限:,。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:,。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数:,。
承包人提交最终结算申请单的期限:,。
**.*.*最终结清证书和支付
(*)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期
限:,。
(*)发包人完成支付的期限:。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限:,。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定:,。在工程项目竣工前,承
包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第种方式:
(*)质量保证金保函,保证金额为:;
(*)%的工程款;
(*)其他方式:。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第种方式:
(*)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预
付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
(*)工程竣工结算时*次性扣留质量保证金;
(*)其他扣留方式:。
关于质量保证金的补充约定:,。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为:,。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形:,。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
(*)因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责
任,。
(*)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责
任:,。
(*)发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第(*)项约定,自行实施被取消的工作
或转由他人实施的违约责任:,。
(*)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合同约定,或因发包
人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责
任:,。
(*)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:。
(*)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违
约责任:,。
(*)其他:。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其
违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形:,。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法:,。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定:,。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人
或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:,。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情
形:,。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定:,。
**.*其他保险
关于其他保险的约定:,。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:,。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定:,。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:,。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定:,。
选定争议评审员的期限:,。
争议评审小组成员的报酬承担方式:,。
其他事项的约定:,。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定:,。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第种方式解决:
(*)向仲裁委员会申请仲裁;
(*)向人民法院起诉