刘家峡库区团结前山及孕源头水土流失综合
治理能力提升项目
施工合同书
（合同编号：*****）
建设单位：临夏州刘家峡库区生态环境保护建设管理局
施工单位：****
****年*月
通用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
*.*.*合同
*.*.*.*合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专
用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
*.*.*.*合同协议书：指第*.*款所指的合同协议书。
*.*.*.*中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、
补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
*.*.*.*投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
*.*.*.*投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
*.*.*.*技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及
合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
*.*.*.*图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和
修改的图纸，包括配套的说明。
*.*.*.*已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求
填写并标明价格的工程量清单。
*.*.*.*其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*合同当事人：指发包人和（或）承包人。
*.*.*.*发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
*.*.*.*承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
*.*.*.*承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人
*.*.*.*监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人
或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
*.*.*.*总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全
权负责人。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*工程：指永久工程和（或）临时工程。
*.*.*.*工程设备：指构成或计划构成永久工程*部分的机电设备、仪器装置、运载工具
及其他类似的设备和装置。
*.*.*.*施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定
作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
*.*.*日期
*.*.*.*开工通知：指监理人按第*.*款通知承包人开工的函件。
*.*.*.*开工日期：指监理人按第*.*款发出的开工通知中写明的开工日期。
*.*.*.*工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第*.*款、
第*.*款约定所作的变更。
*.*.*.*竣工日期：指第*.*.*.*目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证
书中写明的日期为准。
*.*.*.*缺陷责任期：指履行第**.*款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条
款约定。
*.*.*.*天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次
日开始计算。期限最后*天的截止时间为当天**:**。
*.*.*合同价格和费用
*.*.*.*签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额的合同总金额。
*.*.*.*合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发
包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
*.*.*.*费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊
的其他费用，但不包括利润。
*.*.*.*暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确
定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金
额。
*.*.*.*计日工：指对*星工作采取的*种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计
价付款。
*.*.*.*质量保证金（或称保留金）：指按第**.*款约定用于保证在缺陷责任期内履行缺
陷修复义务的金额。
*.*.*其他
*.*.*.*书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有
形地表现所载内容的形式。
*.*语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
*.*法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方
法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
*.*合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的
优先顺序如下：
（*）合同协议书；
（*）中标通知书；
（*）投标函及投标函附录；
（*）专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（*）其他合同文件。
*.*合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定
外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*发包人提供的图纸
除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。
*.*.*承包人提供的文件
按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按
约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
*.*联络
与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等重
要文件，均应采用书面形式。
按合同约定应当由监理人审核、批准、确认或者提出修改意见的承包人的要求、请求、申请
和报批等，监理人在合同约定的期限内未回复的，视同认可，合同中未明确约定回复期限的，其
相应期限均为收到相关文件后*天。
*.发包人义务
*.*遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任
何责任。
*.*发出开工通知
发包人应委托监理人按第*.*款的约定向承包人发出开工通知。
*.*提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施
等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
*.*协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
*.*组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
*.*支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
*.*组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
*.*其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
*.监理人
*.*监理人的职责和权力
*.*.*监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包
人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专
用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
*.*.*合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对
工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
*.*总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。
*.*监理人员
*.*.*总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的*项或多项监理工作。总监理
工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发
出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工
程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
*.*.*监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提
出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的
权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
*.*.*承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的**小
时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在**小时内对该指示予以确认、更改或撤
销。
*.*.*除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第*.*款约定应由总监理工程师作
出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
*.*监理人的指示
*.*.*监理人应按第*.*款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施
工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第*.*.*项约定授权的监理人员签字。
*.*.*承包人收到监理人按第*.*.*项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第
*条处理。
*.*.*在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包
人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后**小时内，向监理人发出书面确认函。监
理人在收到书面确认函后**小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
*.*.*除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第*.*.*项被授权的监理人员处取
得指示。
*.*.*由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和
（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
*.*商定或确定
*.*.*合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与
合同当事人协商，尽量达成*致。不能达成*致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
*.*.*总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程
师的确定有异议的，构成争议，按照第**条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工
程师的确定执行，按照第**条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.*承包人应按合同约定以及监理人根据第*.*款作出的指示，实施、完成全部工程，并
修补工程中的任何缺陷。
*.*.*除合同另有约定外，承包人应提供为按照合同完成工程所需的劳务、材料、施工设备、
工程设备和其他物品，以及按合同约定的临时设施等。
*.*.*承包人应对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性负责。
*.*.*承包人应按照法律规定和合同约定，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
*.*.*工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分
未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。
*.*.*承包人应履行合同约定的其他义务。
*.*履约担保
*.*.*承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前*直有效。发包人应在工程接收
证书颁发后**天内把履约担保退还给承包人。
*.*.*如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供
履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由
承包人承担。
*.*承包人项目经理
承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人项目经理应按合同约定
以及监理人按第*.*款作出的指示，负责组织合同工程的实施。承包人为履行合同发出的*切函
件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
*.*工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
*.*不利物质条件
*.*.*不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见
的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
*.*.*承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时
通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时
发出指示，指示构成变更的，按第*条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措
施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
*.施工控制网
*.*发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线
和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和
工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合
同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。
*.*承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承
包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
*.工期
*.*进度计划
承包人应按照专用合同条款约定的时间，向监理人提交进度计划。经监理人审批后的进度计
划具有合同约束力，承包人应当严格执行。实际进度与进度计划不符时，监理人应当指示承包人
对进度计划进行修订，重新提交给监理人审批。
*.*工程实施
监理人应在开工日期*天前向承包人发出开工通知。承包人应在第*.*.*.*目约定的期限内完
成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。
*.*发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工
期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第*.*款的约定执行。
（*）增加合同工作内容；
（*）改变合同中任何*项工作的质量要求或其他特性；
（*）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；
（*）因发包人原因导致的暂停施工；
（*）提供图纸延误；
（*）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（*）发包人造成工期延误的其他原因。
*.*异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款约定的异常恶劣气候导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工
期。
*.*承包人引起的工期延误
由于承包人原因造成工期延误，承包人应按照专用合同条款中约定的逾期竣工违约金计算方
法和最高限额，支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修
补缺陷的义务。
*.工程质量
*.*工程质量要求
工程质量验收按照合同约定的验收标准执行。
*.*监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。监理人的检
查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
利。
**.*承包人索赔处理程序
（*）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应按第*.*款商定或确定追加的付款和（或）
延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进*步证明材料后的**天内，将索赔处理
结果答复承包人。
（*）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后**天内完成赔付。
承包人不接受索赔处理结果的，按第**条的约定执行。
**.*承包人提出索赔的期限
承包人按第**.*款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收
证书颁发前所发生的任何索赔。
**.*发包人索赔的提出
根据合同约定，发包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向承包人
提出索赔：
（*）监理人应在知道或应当知道索赔事件发生后**天内，向承包人递交索赔通知书。索赔
通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证
明材料；
（*）索赔事件具有连续影响的，监理人应在索赔事件影响结束后的**天内，向承包人递交
最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
**.*发包人索赔处理程序
（*）承包人收到监理人提交的索赔通知书后，应按第*.*款商定或确定追加的付款和（或）
延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进*步证明材料后的**天内，将索赔处理
结果答复监理人。
（*）监理人接受索赔处理结果的，承包人应在作出索赔处理结果答复后**天内完成赔付。
监理人不接受索赔处理结果的，按第**条的约定执行。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合
同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条
款中约定下列*种方式解决：
（*）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（*）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
**.*友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人
均可共同努力友好协商解决争议。
**.*争议评审
**.*.*采用争议评审的，发包人和承包人应当在专用合同条款中约定争议评审的程序和规
则，并在开工日后的**天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
**.*.*发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方
签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
**.*.*发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见
后的**天内将仲裁或起诉意向书面通知另*方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按
总监理工程师的确定执行。
合同协议书
****（发包人名称，以下简称“发包人”）·为实施刘家
峡库区团结前山及孕头水土流失综合治理能力提升项目（项目名称），已接受甘
肃嘉兴建筑工程有限责任公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议。
工程概况：
工程名称：刘家峡库区团结前山及孕头水土流失综合治理能力提升项目
工程地点：东乡县河滩镇汪胡、团结行政村
工程内容：
（*）泵站扩容改造为；团结前山*级泵站和孕源头*级泵站，计划更换水泵机组*
台套，更换内容为水泵机组，变压器至电机所有开关，电缆，启动柜等，上水管逆止阀前段所有
配件，团结前山*级泵站泵站维修改造****。
（*）*座蓄水池，其中团结前山蓄水池由于以前的蓄水池发生渗漏，亦不能发挥作用，需要在
原位置重新新建*座，限于地形的限制，该蓄水池设置为***矩形蓄水池，长宽高为
*.***.***.**，壁厚****。孕垢头为新建****矩形蓄水池，在孕堰头山顶最高端设置矩形蓄水
池*座，长宽高为*.***.***.**，壁厚****。
（*）团结前山*级泵房敷设****（*=***）热轧无缝钢管上水管*****，现浇***镇墩**座，
孕原头*级泵站更换*****（*=***）热轧无缝钢管上水管***，现浇***镇墩*座；输水管道的
敷设，根据浇水的需要，分别从*座蓄水池引出**管道沿山脊布设，保证每片林都能保证浇水，
共计布设各类**管道****米，其中****（*.*****）**管道****，其中****（*:*****）**
管道*****，其中****（*.*****）**管道*****，现浇***支墩**座。
（*）临时工程：建临时房屋*****，建临时仓库*****，临时道路*****。
（*）团结前山泵房维修，彩钢棚制安，铝合金门窗，内外墙粉刷。
*.本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书；
（*）投标函及投标函附录；
（*）专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（*）其他合同文件。
*.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者
为准。
*.签约合同价：人民币（大写）***********元*角*分整
（￥******.**元）。
*.合同形式：固定单价合同
*.双方约定的工程款（进度款）支付的方式：合同签订后，乙方进入工地后，甲
方支付预款为总工程款的**%，其余资金按工程进度拨付，竣工验收合格后余留工程
款的*%为质保金，待竣工验收后*次性付清。
*.计划开工日期：****年**月**日；
计划竣工日期：****年**月**日；工期：**日历天。
*.承包人项目经理：孙立军
*.工程质量符合，合格_标准。
*.承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。
**.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
**.本协议书*式*份，合同双方各执*份。
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）
法人或其委托代理法人或其委托代理人签字签字
****年*月**日***年*月**日
质量保证与服务承诺函
致：****
关于贵方****年**月**日就刘家峡库区团结前山及孕头水土流失综合治理能力提升项
且
公开招标事宜，我公司作为投标人，作如下保证：
、开工日期：****年**月**日；
竣工日期：****年**月**日：
工期：**日历天。
*、管护期：*年。
*、质量承诺：在质保期内，提供泵站服务，包括安装调试、维修保养，遇到泵站故障时，
能够及时响应并派遣工程师进行维修，尽快回复设备的正常运行。
*、售后服务承诺：
*、在质保期内，派遣技术工作人员和专车专人巡访，做*些日常养护工作，并与直接使用人
交流泵站设备养护维修相关事宜
*、提供专业工程师进行现场技术指导。
*、技术培训承诺：安排技术人员免费进行相关技术的培训。
*、包迅包换承诺：如若非人为原因造成损伤将及时对设备包退换
投标人名称：****（盖章）
法定代表人或被授权代表（签字）：
****年*月**日
****项目廉政责任书
工程项目名称：刘家峡库区团结前山及杂头水土流失综合治理能力提升项目
工程项目地址：东乡县河滩镇汪胡、团结行政村
建设单位：****
局
施工单位（乙方）：****
为加强****中的廉政建设，规范****项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋
取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关****的
法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第*条甲乙双方的责任
（*）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、****、勘察设计和市场活动的
有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（*）严格执行建设工程勘察设计合同文件，自觉按合同办事。
（*）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者
外），不得为获取不正当的权益，损坏国家、集体和对方利益，不得违反****管理、施工安
装的规章制度。
（*）发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应
向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第*条甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员。在****的事前、事中、事后应遵守以下
规定：
(*)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感
谢费等。
（*）不准向乙方和相关单位报销任何由甲方或个人支付的费用。
（*）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工
作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）
不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（*）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲项目工程施工合同有关的设备、材
料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位利要求乙方
购买项目工程施工合同规定以外的材料、设施等。
第*条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行****
的有亲方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（*）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证
券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（*）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（*）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安
排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健
身、娱乐等活动。
第*条违约责任
（*）甲方工作人员有违反本责任书第*、第*条责任行为的，按照管理权限，依据有关
法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给
乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）乙方工作人员有违反本责任书第*、第*条责任行为的，按照管理权限，依据有关
法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给
甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第*条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署
后立即生效。
第*条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第*条本责任书*式*份，由甲乙双方各执*
*
甲方单位（盖章）乙方单位
法定代表或委托代理法定代表或委托代理人：
****年*月**日****年*月**日
刘家峡库区团结前山及孕头水土流失综合治理能力提升项目
施工安全协议书
甲方：****
乙方：****
为在项目实施过程中营造安全、高效的施工环境，切实搞好项目安全管理工作，根据《中
华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》，以及
《****安全生产管理办法》等法律法规以及相关政策的规定，经甲、乙双方协商*致，
特制定本合同。
*、工程名称：刘家峡库区团结前山及孕头水土流失综合治理能力提升项目
*、工程所在地：东乡县河滩镇汪胡、团结行政村
*、工程内容：（*）泵站扩容改造为；团结前山*级泵站和杂原头*级泵站，计
划更换水泵机组*台套，更换内容为水泵机组，变压器至电机所有开关，电缆，启动柜等，
上水管逆止阀前段所有配件，团结前山*级泵站泵站维修改造****。
（*）*座蓄水池，其中团结前山蓄水池由于以前的蓄水池发生渗漏，亦不能发挥作用，需要
在原位置重新新建*座，限于地形的限制，该蓄水池设置为***矩形蓄水池，长宽高为
*.***.***.**，壁厚****。孕塘头为新建****矩形蓄水池，在孕源头山顶最高端设置矩形
蓄水池*座，长宽高为*.***.***.**，壁厚****。
（*）团结前山*级泵房敷设****（*=***）热轧无缝钢管上水管*****，现浇***镇墩**座，
孕头*级泵站更换*****（*=***）热轧无缝钢管上水管***，现浇***镇墩*座；输水管
道的敷设，根据浇水的需要，分别从*座蓄水池引出**管道沿山脊布设，保证每片林都能保
证浇水，共计布设各类**管道****米，其中****（*.*****）**管道****，其中****（*.*****）
**管道*****，其中****（*.*****）**管道*****，现浇***支墩**座。
（*）临时工程：建临时房屋*****，建临时仓库*****，临时道路*****。
（*）团结前山泵房维修，彩钢棚制安，铝合金门窗，内外墙粉刷。
*、合同履行期限：工程施工期**日历天，****年*月*开工至****年*月**日结束。
*、双方的权利义务
（*）甲方的权利义务
*、甲方应向施工单位提供施工现场及施工可能影响的比邻区域内供水、排水、供电、
供气、通讯、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建
筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术
规范。但以上资料尚未形成或无法查询的除外。
*、甲方不得调减和挪用中标价中所确定的****有关安全作业环境及安全施工措施
等所需费用。
*、甲方应督促乙方严格执行财政、国家安全生产监督管理总局《关于印发高危行业企
业安全生产费用财务管理智行办法的通知》（财企（****）***号）。
*、甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，
不得压缩合同约定的工期
*、甲方应编制保证安全生产的措施方案，并在规定时间内极有管辖权的工程行政主管
部门备案。
*、在本工程开工前，甲方应当就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，明确
施工单位的安全生产责任。
*、甲方应当在拆除或者爆破工程施工**日前，将施工单位资质等级证明。
*、拟拆除或拟爆破的工程及可以危及比邻建筑物的说明、施工组织方案、堆放、清除
度弃物的措施、生产安全事故的应急救援预案报有管辖权的工程行政主管部门、流域管理机
构或者其委托的安全生产监督机构备案。
*、甲方有权检查乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全、文明施
工要求的行为进行制正、纠正并发出安全整改通知书、直至清退出场。
**、甲方应确保安全设施与主体****“*同时”的原则，即：同时设计
同时施工，同时投入使用。
**、甲方不得明示或者暗示乙方购买、租贷、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、
机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
**、甲方应在事故发生后，按照事故处理的相关程序上报有关部门，不得延误。
（*）乙方的权利义务
*、乙方应严格执行安全生产法律法规，工程行政主管部门的规定，按照****规范
要求，特别是强制性规范对安全施工的各项规定，依法履行安全生产管理职责和义务。
*、乙方应承诺本单位依法取得符合本工程要求的《安全生产许可证》；本单位的主要负
责人、拟投入本项目负责人以及专职安全生产管理人员具有合法有效的安全资质证书。
*、为保证施工现场安全管理体系有效运行，乙方应当设立专职的安全生产管理机构，
并配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按照每*****元施工合同额配备*名的比例
配备专职安全生产管理人员，每个标段不足*****元的至少配备*名；建立健全安全生产
规章制度和操作规程，对****进行经常性的安全检查，并做好安全检查记录。
*、乙方严格执行财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发高危行业企业安全生
产费用财务管理暂行办法的通知》（财企（****）***号）。
*、乙方应认可其投标报价已包括（但不限于）完成本工程实物工作量所需的安全管理、
质量管理、安全培训、劳动保护、文明施工等全部费用。
*、乙方参与本项目的承建单位所有人员（含农民工）上岗前均按照相关规定的要求进
行了与其从事岗位相符的安全教有培训，具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规
章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。所有特种作业人员接受了与本工种相
适应的、专门的安全技术培训，经安全技术理论考考核实际操作技能考试合格，并取得有效
的特种作业人员操作证书。
*、乙方所有进场设备、机具、设备应符合安全技术规范要求。特种设备具有特种设备
安全检测机构出具的有效的检测合格证书或审批手续。
*、乙方应遵守法律法规关于易燃易爆及危化物品购买、运输、储存、管理使用的相关
规定，自觉接受当地公安部门的监管。
*、乙方应按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，主动承担起隐患排查、
治理和防控的主体责任，建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责
任制。
**、乙方应按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；
承担度汛要求的工程，还应当编制满足度汛要求的施工度汛方案，并按程序审批、备案。
**、乙方应按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》及相关规定的要求，及时
上报有关部门，不得延误。
**、乙方应承担施工期间因生产安全事故造成的刑事、行政、民事责任和全部直接经济
损失。
甲方单位（盖章）乙方单位（盖章）
心*
法定（委托）代理法定（委托）代理人
解白路州地雷向*楼房路嘉之润苑山
乐县区
地址：地址：
****-*************.
电话：电话：
****年*月**日****年*月**日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
