建设工程施工合同
中华人民共和国建设部
制定
国家工商行政管理局
****省工商行政管理局监制
*
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****市国有金深体投资运营有限责任
润嘉水利水受提有限
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法《农排建设项目单
理办法及有关法律规定，遵循平等、自
*****
愿、公平和诚实信用的原则，，双
登江市****年龙街街道高标准农田建设项目*标段工程
日*
施工及有关事项协商*****同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****市****年龙街街道高标准农田建设项目*标段
*.工程地点：龙街街道龙街社区、广龙社区、双树社区、左所社区、*海社区、提古社区
等*个社区
*.工程立项批准文号：玉农复（****）**号文
*.资金来源：虫央财政补助资金、地方财政补助资金和自筹资金
*.工程内容：
*、土壤改良工程：实施地力培肥*.***亩。*、灌溉和排水工程：修建排水渠**条，总
长*.***米。*、田间****：修建机耕路**条，总长**.***米。*、科技推广措施：项目
建成后，将统筹其他项目完善项目区内田间智能化建设，选择右所镇兜底寺片区约***亩基本
农田作为高标准农田管护利用建设试点，利用数字技术，推动农田建设、生产、管护相融合，
提高全要素生产效率。项目批复总投资****.******。****市****年龙街街道高标准农田建设
项目（*标段）施工招标；招标控制价为*******.**元，具体详见设计文件及工程量清单。
*.工程承包范围：详见图纸及招标工程量清单
、合同工期
计划开工日期：****年*月*日。
计划竣工日期：****年*月*日。
工期总日历天数：***日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期
天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量：符合国家、行业相关技术规范标准及要求，*次性验收合格。
*
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：人民币（大写）*************元*角*分（￥*******.**
元）
*.项目经理：马洋
注：以中标单位所报中标单价为依据，按实际完成工程量结算。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
(*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容
的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律法规规定履行项目审批手续、筹集****资金并按照合同约定的
期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律法规规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不
进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订
与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*
*、签订时间
本合同于******年*月**_日签订。
*、签订地点
本合同在****市_签订。
*、补充协议
本合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后本合同生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，
承包人执*份。
代份
多
发包人：****市国有资本投资运营有限责任公司（公章）
利永电工程有限公司（公章）
马洋
法定代表人（签字）：
法代表人（签字
或其委托代理人（签字）
或其委年签字
组织机构代码：********-*
组织机构代码：******************
地址：****省****市****市凤麓街道办地址：****省昆明市东川区团结路**号物资
事处双创产业园*楼***室大楼*楼
邮政编码：******邮政编码：******
电话：****-*******电话：****-********
传真：传真：****-********
电子信箱：
电子信箱：
开户银行：中国农业发展银行****市开户银行：昆明市东川区农村信用合作联社新村
江川区支行信用社
账号：***********************账号：****************
第*部分通用条款
*.*般约定
*.*词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
*.*.*合同
*.*.*.*合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用
合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
*.*.*.*合同协议书：指第*.*款所指的合同协议书。
*.*.*.*中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
*.*.*.*投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
*.*.*.*投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
*.*.*.*技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条
款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。.
*.*.*.*图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施
工图纸和其它图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的*部
分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发
包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的*部分，用于在履行合同中检验承包人是否按
其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。
*.*.*.*已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求
填写并标明价格的工程量清单。
*.*.*.*其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
*.*.*合同当事人和人员.
*.*.*.*合同当事人：指发包人和（或）承包人。
*.*.*.*发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
*.*.*.*承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。
*.*.*.*承包人项目经理：指承包人派驻施主场地的全权负责人。
*.*.*.*分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某*部分工程，并与
其签订分包合同的分包人。
*.*.*.*监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人
*
或其他组织。
*.*.*.*总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权
负责人。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*工程：指永久工程和（或）临时工程。
*.*.*.*永久工程：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。
*.*.*.*临时工程：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求
退还的场地。
*.*.*.*单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
*.*.*.*工程设备：指构成或计划构成永久工程*部分的机电设备、金属结构设备、仪器装
置及其他类似的设备和装置。
*.*.*.*施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括
临时工程和材料。
*.*.*.*临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
*.*.*.*承包人设备：指承包人自带的施工设备。
*.*.*.*施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作
为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
*.*.*.**永久占地：指发包人为建设本合同工程永久占用的场地。
*.*.*.**临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用,承包人在完工后须按合同要求
退还场地。
*.*.*日期
*.*.*.*开工通知：指监理人按第**.*款通知承包人开工的函件。
*.*.*.*开工日期：指监理人按第**.*款发出的开工通知中写明的开工日期。
*.*.*.*工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第**.*款、
第**.*款和第**.*款约定所作的变更。
*.*.*.*竣工日期：即合同工程完工日期，指第*.*.*.*目约定工期届满时的日期。实际
完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。
*.*.*.*缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第**.*款约定的缺陷责任的期限，包括
根据第**.*款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。
*
*.*.*.*基准日期：指投标截止时间前**天的日期。
*.*.*.*天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次
日开始计算。期限最后*天的截止时间为当天**:**时。
*.*.*合同价格和费用
*.*.*.*签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合
同总金额。
*.*.*.*合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发
包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
*.*.*.*费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊
的其他费用，但不包括利润：
*.*.*.*暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确
定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的
金额。
*.*.*.*暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格
的材料、设备以及专业工程的金额。
*.*.*.*计日工：指对*星工作采取的*种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计
价付款。
*.*.*.*质量保证金（或称保留金）：指按第**.*.*项约定用于保证在缺陷责任期内履行
缺陷修复义务的金额。
*.*.*其他
*.*.*.*书面形式：指合同文件、信函飞电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
*.*法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的
地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
*.*合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件
的优先顺序如下：
*
（*）合同协议书；
（*）中标通知书；
（*）投标函及投标函附录；
（*）专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
(*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（*）其他合同文件。
*.*合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约
定外，发包人和承包人的法定代表人或委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生
效。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其它图纸
（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按
第**.*款的约定办理。
*.*.*承包人提供的文件
承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。
监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人：
*.*.*图纸的修改
设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技
术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技
术条款）的约定编制*份承包人实施计划提交监理人批准后执行。
*.*.*图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
*.*.*图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存*套完整的包含第*.*.*项、第*.*.*项、第*.*.*
*
项约定内容的图纸和承包人文件。
*.*联络
*.*.*与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和
决定等，均应采用书面形式。
*.*.*第*.*.*项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定
和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往
函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。
*.*.*来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒
收。否则，由此造成的后果由责任方负责。
*.*转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，*方当事人不得将合同权利全部或部分转让给
第*人，也不得全部或部分转移合同义务。
*.*严禁赔赔
合同双方当事人不得以赔略或变相赠赔的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因赔赔造
成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
*.**化石、文物
*.**.*在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化
石、钱币或物品属于国家所有。*旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，禁止
任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监
理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由
发包人承担。
*.**.*承包人发现文物后不及时报告或隐满不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，
并承担相应的法律责任。
*.**专利技术
*.**.*承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利
权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和
要求引起的除外。
*.**.*承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
*.**.*承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的
*
目的泄露给他人。
*.**.*合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理和相应的使
用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需费用
由发包人承担。
*.**图纸和文件的保密
*.**.*发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露
给他人或公开发表与引用。
*.**.*承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄
露给他人或公开发表与引用。
*.发包人义务
*.*遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律法规，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引
起的任何责任。
*.*发出开工通知
发包人应委托监理人按第**.*款的约定向承包人发出开工通知。
*.*提供施工场地
*.*.*发包人应在合同双方签订合同协议书后的**天内，将本合同工程的施工场地范围
图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地范围和
界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置和范围和界限及其有关资料。
*.*.*发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。
*.*.*除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，
向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍图纸等施工场地有关资料，并
保证资料的真实、准确、完整。
*.*协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件
*.*组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
*.*支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
**
以其他方式支付给发包人。
**.*.*承包人对监理人按第**.*.*项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面
通知后的**天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人
书面报告后**天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第**.*.*项的约定执行赔付。若承
包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第**条的规定办理。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合
同条款中约定下列*种方式解决。
（*）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
*）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
**.*友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包
人均可共同努力友好协商解决争议。
**.*争议评审
**.*.*采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的**天内或在争议发生后，协
商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
**.*.*合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交*份详细的评审申请报告，
并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理
人。
**.*.*被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的**天内，向争议评审组提交*份
答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
**.*.*除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的**天内，邀
请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节：必要时争议评审组可要求双方进*
步提供补充材料。
：
**.*.*除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的**天内，争议评审组应在不受
任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，
争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
**
**.*.*发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议
双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
**.*.*发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审
意见后的**天内将仲裁或起诉意向书面通知另*方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前
应暂按总监理工程师的确定执行。
**.*争议的解决
**.*.*若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。
**.*.*若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任*方均有权向人民
法院提起诉讼。
第*部分专用条款
专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加
新的条款，*者应对照阅读，*且出现矛盾或不*致，则以专用合同条款为准，通用合同条款
中未补充和修改的部分仍有效。
*．*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*****市国有资本投资运营有限责任公司
发包人：
*.*.*.*承包人：昆明润嘉水利水电工程有限公司
*.*.*.*分包人：
*.*.*.*监理人：中祥冠*建设集团有限公司
*.*.*日期：****年*月*日
*.*.*.*工期：***日历天
*.*.*.*缺陷责任期（工程质量保修期）：年
*
*.*合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序如下：
（*）协议书（包括补充协议）；
（*）预中标通知书和中标通知书；
（*）投标报价书；
（*）专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）技术条款；
(*）图纸；
**
（*）已标价的工程量清单；
（*）经双方确认进入合同的其他文件。
*.*联络
*.*.*来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达_**日
*.*严禁赔略
（*）发包人员不得向承包人索赔受赔。若有违反，将按党纪政纪或相关的法律法规严肃
处理。
（*）承包人不得向发包人员行赔、送礼。若有违反，发包人将给予扣减应付工程款的*%
-*%或者终止工程施工承包合同，并依法追究相关人员的责任。
*.**图纸和文件的保密
除第*.**.*款和第*.**.*款规定外，双方还应对本合同内容及双方相互提供标有密级的文
件保密，未经许可不得泄漏给与本合同无关的第*人，违者应对泄密造成的后果承担责任。
*.发包人义务
*.*其他义务
（*）发包人负责做好施工期间的相关社会协调工作。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.**其他义务
（*）本合同工程施工工程区内所需的水、电、交通等临时工程的修建与维护费用全部由
承包人自行承担，施工对乡村便道的损坏由承包人负责恢复；
（*）承包人在发包人提供的施工用地以外的所需用地及其费用，由承包人自行解决；
（*）承包人施工结束时必须结清所雇佣的农民工工资和施工所在地其他所有欠款，如有
投诉，发包人有权扣压应支付给承包人的工程款直至当事双方结清所欠款项；
*.*履约担保
履约担保的形式：现金或银行保函或保证保险等方式；
履约担保的金额：合同价款的*%。
*.*分包
删去本款全文，并代之以：
本工程不允许分包。
*.*联合体
本工程不接受联合体投标。
*.*承包人人员的管理
*.*.*承包人应在施工合同签订后**天内，向发包人和监理人提交承包人在施工场地的管理机构以
及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格。
*.材料和工程设备
*.*发包人提供的材料和工程设备
**
本工程发包人不提供材料和工程设备。
**.开工和竣工（完工）
**.*开工
**.*.*监理人应在施工合同签订后**天内向承包人发出开工通知，开工日期为****年*月
*日。
**.*完工
承包人应在***日历天完成合同工程，合同工程完工日期为****年*月*日。
**.*承包人的工期延误
本款补充如下：
完工日期延长*天，将扣逾期完工违约金****元/天，但其最终的累计金额不应超过合
同价格的**%。
**.*工期提前
删去本款全文，并代之以：
本工程要求承包人按质按量按时完成工程内容，提前完工无奖励。
**.工程质量
**.*质量事故处理
**.*.*工程竣工验收时，业主或监理单位_向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷
处理的备案资料。
**试验和检验
**.*材料、工程设备和工程的试验和检验
**.*.*水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责检查
产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、
受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。无出厂合格证或不符合质量标准的产品不得
用于工程中。
**.*现场材料试验
本条增加：
监理人认为材料试验需送省、地和（或）县级质检部门试验时，承包人应见证取样和（或）
养护送上述质检部门进行试验，试验所需的各项费用按《技术条款》第*章*.**条的有关规定
执行，费用由承包人承担。
**.价格调整
**.*物价波动引起的价格调整
删去本文，并代之以：
本合同采用固定单价发包，合同履行期间，无论何种原因，均不考虑物价波动引起的价格
调整。
**.*法律变化引起的价格调整
本文全文删除并代之以：
本合同采用固定单价发包，合同履行期间，无论何种原因，均不考虑法规更改引起的价格
**
调整。
**.计量与支付
**.*计量
本条款增加下列内容：
按承包方实际完成的工程量，由承包方上报并经监理工程师、建设单位共同确认的工程量
计量及按本合同《技术条款》的有关规定执行。
**.*预付款
合同经双方签字盖章生效，承包人在*天内向发包人提交履约担保（合同签订价款的*%），
发包人收到后支付合同总价**%的预付款。
**.*工程进度付款
**.*.*付款周期
付款周期：按每月工程形象进度支付**%，竣工验收审计定案后付到**%，剩余*%作为质
保金，质保金在承包人履行完缺陷责任义务后无息支付。
**.*.*进度付款申请单
承包人应提交进度付款申请单的份数为*式*份。
**.*.*进度付款证书和支付时间
监理人在收到工程计量证书和进度支付报表后，经审核确认所报内容及工程量属实，向发包
人提出认为应当到期支付给承包人的金额。发包人收到监理人签证的工程计量证书和进度支
付报表后，**天内审批并支付给承包人。
**.*.*工程进度付款
按每月工程形象进度支付**%，竣工验收审计定案后付到**%，剩余*%作为质保金，质
保金在承包人履行完缺陷责任义务后无息支付。
**.*工程结算
*、根据投标文件中有单价的，参照投标单价按实际工程量结算；
*、投标文件中有类似单价的，参照类似单价按实际工程量结算；
*、新增单价，材料价格参照《********造价标准》并结合市场价为准，进行计价结算。
**.*质量保证金
**.*.*结算总价的*%（工程缺陷责任期到期后，*次性无息返还承包人）
**.*竣工审计
发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。合同工程最终结算价
以审计部门审定价为准。
**.缺陷责任与保修责任
**
**.*保修责任
本合同工程保修期为*年。自单位工程验收合格移交之日起算。
**．违约
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
本款增加以下内容：
（*）承包人在接到开工通知后_*天内，如未能按投标文件及合同条款中承诺的人员、
施工设备按时、如数进入工地，致使本项目工程的进度、质量造成严重影响。
**.*承包人索赔处理程序
本款增加以下内容：
（*）因发包人违约而解除合同的，发包人以履约保证金同等数量的金额付给承包人违约
赔偿金。
**.*发包人的索赔
本款增加以下内容：
**.*.*因承包人违约而解除合同的，发包人没收履约保证金作为违约赔偿金。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合
同争议解决方式：依法向****市人民法院提起讼诉。
发包人：****市国有资本投资运营有限责任公司（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
明
承包人：皇明润嘉程有限公司（盖单位公章）
申
法定代表人或真委托代
（签字）
****年*月*日
**
工程廉政合同
合同编号：
建设合同
建
，
廉政合同
监察（厅、局、室）
印制
有关行政主管部门（厅、局、委）
**
建设工程廉政合同（格式）
| 建设单位（甲方）：****市国有资本投资运营有限责任公司 |
| 中标单位（施工、勘察、设计、监理）：昆明润嘉水利水电工程有限公司 |
| 工程名称：****市****年龙街街道高标准农田建设项目*标段 |
| 投资计划批准机关及文号：玉农复（****）**号文 |
| 投资来源：中央和地方财政补助及自筹资金 |
| 投标形式：公开回邀请口直接发包口未招标口 |
| 投标报价：*******.**元拦标价：*******.**元中标价：*******.**元 |
| 建设工期：***日历天 |
| 建设地点：龙街街道龙街社区、广龙社区、双树社区、左所社区、*海社区、提古社区等*个社区。 |
| 评标形式：综合评分回量化评分口合理最佳低价口 |
| 定标形式：当场回隔日口 |
根据国家建设部、监察部《关于在****中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》
和中共****省纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合
同”机制的通知》精神，坚决执行《反对不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等有
关法律法规和政策，为确保建设工程质量达到国家有关规定、争优创优、干部廉洁，在签定工
程建设合同的同时，甲乙双方必须签定建设工程廉政合同。
、甲方不得接受乙方请吃、请喝、请玩；不得接受乙方赠送的礼品、礼金和各种有价证
券、信用卡及其它支付凭证；不得接受乙方任何好处费及工程回扣；不得向乙方报销任何应由
甲方支付的费用；不得借用、租用乙方的交通、通讯工具等物品；不得参加乙方举行的任何祝
贺庆典活动。
*、甲方工作人员的配偶、子女，不得承包或从事与工程有关的材料供应、工程分包、工
程监理、工程装璜和装修、组织提供劳务等活动；不得向施工方推荐分包单位；不得要求施工
方购买合同规定外的材料及设备。
*、甲方人员向乙方索赔，经乙方或其他线索检举，被纪检监察机关立案查处认定的，由
此产生的办案费用由甲方（索赔方单位或个人）承担。不论举报甲方或乙方的购赔行为的举报
人，经查证属实，可由查办案件的机关（单位）依照规定给予奖励。
*、乙方不得以任何形式邀请甲方人员吃、玩或向甲方赠送礼品、礼金、各种有价证券、
信用卡及其它支付凭证或物品。如有违反，由有关行政主管部门对乙方给予扣减应付工程款的
*~*%，或者中止****合同。并视情节轻重，对乙方决策人和经办人以及甲方接受人员给
予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。
*、乙方在工程项目建设中购赔甲方人员、中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案
**
查处的，甲方有权中止****合同。由此给甲方所造成的损失以及发生的*切费用均由乙方
承担。可在工程结算款中扣除。
*、甲乙双方人员赠送、赔赔、接受或索要钱物的行为，如果*方发生，另*方当事人应
立即主动报告本单位领导和纪检监察机关或向检察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，
*经查出，视情节轻重给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。
*、凡是未按规定签定《工程廉政合同》的工程项目，不得办理****项目施工许可证
等相关手续，不得擅自同意或者进行施工（勘察、设计、监理）。违者将由纪检监察机关追究
党纪政纪责任，由有关行政主管部门依照有关法律法规进行处罚。
*、甲乙双方单位法定代表人和分管领导、有关人员要严格履行《工程廉政合同》。履行
《工程廉政合同》中的相互监督、自查自纠等情况，甲乙双方分别在****合同中期要向本
单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门作出报告。纪检监察机关、部门可视情况进
行定期不定期的检查。如有违反，对法定代表人或分管领导从严追究责任。
*、工程竣工验收同期，甲乙双方要分别向本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、
部门写出执行《工程廉政合同》的情况总结和相互鉴定报告。未按规定作出报告或纪检监察机
关、部门不同意验收的工程，不得办理工程竣工验收手续。
*、此合同*式*份：甲乙双方各*份，有关行政主管部门*份，纪检监察机关、部门*
份。
**、此合同自双方签字并经纪检监察机关、部门监证后即生效，单位的纪检监察
部门和监证的纪检监察机关、部门监督执行。
尿电工程有限公司
建设单位(甲方）：****市国有资本投资运营有限责任公司（公章）中标单位（中）昆
利
（公章）昆
地址：****省****市****市凤麓街道地址：南省昆明市东州区团结路**
*****
办事处双创产业园*楼***室号物资人大楼楼
建设单位法定代表人：中标单位法定代表人
联系电话：联系电话：
建设单位项目法人中标单位项目法人：
联系电话：联系电话：
本单位纪检监察部门：（公章）
联系电话：
纪检监察机关、部门：（公章）
联系电话：
****年*月*日
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
