建设工程施工合同
****年农村公益事业财政补助项目*古城乡许冲村
****
住房城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
建设工程施工合同
发包人(甲方):****县古城乡人民政府
承包人(乙方):****
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关
法律规定,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事
项协商*致,达成如下协议:
工程概况
工程名称:****年农村公益事业财政补助项目—古城乡许冲村****
工程地点:古城乡许冲村
资金来源:****,已落实
*、工程承包范围:以清单和合同为准,如工程量变更或增加,以承
包方、发包方共同签署的签证单为准。
*、合同工期
开工日期:年月_日;
竣工日期:年月日。
*、质量标准
工程质量合格。
*、合同价款及支付办法
*、签约合同价为:
人民币(大写):******元整(¥:******.**元)。
*、工程进度款支付:关于付款周期的约定:进场施工后支付合同价的
**%,工程量达到**%以上支付合同价的**%,工程竣工验收合格后,审计
结束后*天内支付合同价的**%,剩余合同价*%作为质量保证金,*年后无
质量问题退还质量保证金。
*、项目经理及监理人员名单
承包人建造师:姬江枫
*、结算
*、工程验收合格后*日内,承包人提供竣工资料、凌工验收单、支款
凭证、工程竣工移交书、质量保修合同(单)和决算评审等文件,申请发
包方结算付款。
*.发包人审验付款的期限:发包人应在收到前述资料后**个工作日内
向承包人最终结清工程款。
*.工程量变更或增加,以签证单为准据实审计结算。
*、承诺
*、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并
按照合同约定的期限和方式支付合同价款
*、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程
质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相
应的工程维修责任。
*、承包人做到文明施工、安全施工,执行国家安全生产规定,如发生
工伤事故或造成他人损害由承包人承担赔偿责任。
*、承包人保证不拖欠农民工工资,如因此发生纠纷,承包人承担全部
责任。
*、发包人和承包人通过招投标形式签订合同,双方理解并承诺不再就
同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、投保
承包人应为施工人员投人身意外伤害保险,相关费用由承包人承担。
*、违约责任
*、承包人的违约责任
承包人未履行本合同义务的,出现质量、安全责任事故,承包人应承
担返工、维修等相应责任;工期延误,每延误*日,扣减工程总价款日*
分之*作为违约金。
*、发包方违约责任
因发包人逾期拨付工程款导致工期延误,每延误*日向承包人支付工
程总价款日*分之*的违约金。
*、合同履行中如因发包方原因导致工期延误,如遇价格上涨,竣工结
算时,据实调整价款。如因承包方原因导致工期延误,如遇价格上涨,合
同价不变。
*、因不可抗力因素导致本合同全部或部分不能履行时,双方各自承担
因此造成的损失。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
**、争议解决
因履行本合同发生争议,双方应本着诚信原则协商解决,如协商不成,
双方均有权向****县人民法院提起诉讼。
本合同未尽事宜,可另签补充协议。本合同*式*份,发包人执*份,
承包人执*份均具有同等法律效力。
发包人(公章):承包人(公章)
年月*****年*:月*日
日*****年*:月*日
地址:地址:****省****市****县
邮政编码:邮政编码:******
法定代表人或其授权的代理人:
法定代表人或其授权的代理人
电话:电话:***********
开户银行:开户银行:中国工商银行股份有限
公司****滨河支行
账号:账号号:*******************
验收报告
采购单位 |
采购单位 |
****县古城乡人民政府 |
****县古城乡人民政府 |
|
中标供应商 |
**** |
**** |
采购项目名称 |
采购项目名称 |
****年农村公益事业财政奖补项目-古城乡许冲村**** |
项目批复编号 |
|
|
招标文件编号 |
|
采购项目内容(规格、型号、数量) |
采购项目内容(规格、型号、数量) |
采购项目内容(规格、型号、数量) |
采购项目内容(规格、型号、数量) |
采购项目内容(规格、型号、数量) |
|
|
采购合同金额 |
古城乡许冲村****建设 |
古城乡许冲村****建设 |
古城乡许冲村****建设 |
古城乡许冲村****建设 |
古城乡许冲村****建设 |
|
|
******元 |
验收情况 |
验收依据:合同、清单、相关规范验收报告:准,评定为合格工程,同意验收。采购人验收小组成员(签字) |
验收依据:合同、清单、相关规范验收报告:准,评定为合格工程,同意验收。采购人验收小组成员(签字) |
验收依据:合同、清单、相关规范验收报告:准,评定为合格工程,同意验收。采购人验收小组成员(签字) |
验收依据:合同、清单、相关规范验收报告:准,评定为合格工程,同意验收。采购人验收小组成员(签字) |
该工程按照合同约定及清单要求,均已完工,施工资料完整、齐全;经验收小组组织检查验收,该工程质量达到相关规范要求,符合国家质量标验收负责人(签字):年月日 |
该工程按照合同约定及清单要求,均已完工,施工资料完整、齐全;经验收小组组织检查验收,该工程质量达到相关规范要求,符合国家质量标验收负责人(签字):年月日 |
该工程按照合同约定及清单要求,均已完工,施工资料完整、齐全;经验收小组组织检查验收,该工程质量达到相关规范要求,符合国家质量标验收负责人(签字):年月日 |
验收情况 |
采购单位负责人意见:单位负责人(签字(公章)***年*月**日 |
采购单位负责人意见:单位负责人(签字(公章)***年*月**日 |
采购单位负责人意见:单位负责人(签字(公章)***年*月**日 |
采购单位负责人意见:单位负责人(签字(公章)***年*月**日 |
采购代理机构人员签字:年月日 |
采购代理机构人员签字:年月日 |
采购代理机构人员签字:年月日 |
验收情况 |
监理单位意见:***-***设计单位意见:(公章)商家經集月日 |
监理单位意见:***-***设计单位意见:(公章)商家經集月日 |
监理单位意见:***-***设计单位意见:(公章)商家經集月日 |
监理单位意见:***-***设计单位意见:(公章)商家經集月日 |
工程施工位意啊南中标供应商意见成本定*((公章**年月 |
工程施工位意啊南中标供应商意见成本定*((公章**年月 |
工程施工位意啊南中标供应商意见成本定*((公章**年月 |
审计报告
唐仁信基建审(****)***号
****县古城乡人民政府:
我们接受委托,对****县****年农村公益事业财政奖补
项目古城乡大许冲村道路硬化工程实施决算造价审核,****县
古城乡人民政府对其提供的建设项目资料及其相关证明材料
的真实性和完整性负责,我们的责任是按照审计程序实施审计
并出具审计报告。
*、工程概况:
*、工程地点:****县古城乡大许冲村蔡岗;
*、工程内容:大许冲村蔡岗自然村修建混凝土道路;
*、施工单位:****;
*、施工日期:****年*月。
*、审核依据:
*、依据施工合同、项目凌工验收报告等资料;
*、依据《建设工程工程量清单计价规范》(*******-****)、
《****省市政工程预算定额》(****)和相应的计价办法及
有关的建筑法规文件;
*、主要材料价格依据施工阶段《****工程造价信息》发布价
并参考市场价调整。
*、审核结果:
经审核:****县****年农村公益事业财政奖补项目古城
乡大许冲村道路硬化工程决算造价为******.**元(详见附
表)。
****仁信有限责任会计师事务所
***年**日
工程造价审计审定表
建设单位:****县古城乡人民政府
工程名称:古城乡大许冲村道路硬化工程
施工单位:****
工程造价:***,*****元
会计师事务)
审核单位:****仁信会计师事务所
施工单位:
建设单位:
****省建设工程造价计价软件测评合格编号:****-*****;****-*****:****-*****:****-*****