合同编号：[******]****[**]*******
****省****合同（工程类）
编制说明
*.《》《》签订合同应遵守《中华人民共和国****法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关
规定。
*.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定
进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。；
*.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。
*.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。
甲方：****县第*中学
住所地：****县河东乡永镇街*号
联系人：****
联系电话：***********
传真：****-*******
电子邮箱：*********@***.***
乙方：****
住所地：****市延平区工业路*号锦江花苑*#***
联系人：陈杨青
联系电话：****-*******
传真：/
电子邮箱：/
根据项目编号为[******]****[**]*******的****县第*中学扩容项目—填土方等工程项目（以下简称：“本项目”）
的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：
*、合同组成部分
*.*本合同条款及附件；
*.*采购文件及其附件、补充文件；
*.*乙方的响应文件及其附件、补充文件；
*.*其他文件或工程量清单等材料：
/
*、合同标的
总金额(元):¥***,***.**
-第*页-
| 品目编码 |
********* |
品目名称 |
土石方工程 |
| 采购标的 |
****县第*中学扩容项目--填土方等工程 |
施工工期（单位） |
自合同签订之日起**日完成 |
| 工程范围 |
****县第*中学扩容项目--填土方等工程 |
****县第*中学扩容项目--填土方等工程 |
****县第*中学扩容项目--填土方等工程 |
| 项目经理 |
王晓露 |
执业证书信息 |
闽**************** |
合计金额人民币（大写）：********元整（¥***,***.**）
*、合同总金额
*.*合同总金额为人民币大写：********元整（***,***.**）
*、合同标的交付时间、地点和条件
*.*交付时间：自合同签订之日起**日完成。
*.*交付地点：****省****市****县。
*.*交付条件：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。经采购人最终验收合格后交付。
*、合同标的应符合采购文件、乙方响应文件的规定或根据各行业规范、标准等要求约定，具体如下：
符合《工程施工质量验收规范》合格标准。经采购人最终验收合格后交付。
*、验收
*.*验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：
符合《工程施工质量验收规范》合格标准。经采购人最终验收合格后交付。
*.*本项目是否邀请其他投标人参与验收：
否
*、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：
| 期次 |
支付金额（元） |
计划支付日期 |
收款人 |
支付说明 |
| * |
***,***.** |
****-**-** |
**** |
合同签订之日起进场施工**日后，看施工进度情况，预付工程款原则不超**%。 |
| * |
***,***.** |
****-**-** |
**** |
合同签订之日起**日，验收合格后，成交供应商提供正式的税务发票后，支付合同总金额的**%。 |
| * |
***,***.** |
****-**-** |
**** |
合同签订之日起**日，结算审核后，成交供应商提供正式的税务发票后，支付合同总金额的**%。 |
| * |
**,***.** |
****-**-** |
**** |
合同签订之日起**日，质保期满且复验合格后，成交供应商提供正式的税务发票后，支付合同总金额的*%。 |
-第*页-
*、履约保证金
*.*乙方向甲方缴纳人民币**,***.**元作为本合同的履约保证金。
*.*履约保证金缴纳形式：银行转账
*.*履约保证金退还情况说明：至本项目履约期结束后，采购人*次性无息返还。
*、合同有效期
合同从签订之日起开始生效,在双方约定的合同终止日结束。
*、违约责任
(*)因成交人原因造成承包合同无法按时签订，视为成交人违约，成交人违约对采购人造成的损失的，需支付中标金额**%的违约
金。
(*)在签定承包合同之后，成交人要求解除合同的，视为成交人违约，对采购人造成的损失的，需支付中标金额**%的违约金。
(*)因成交人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成
交人的权利，并报相关行政主管部门处罚。
(*)成交人应做好安全施工的各项保障措施，施工过程中造成成交方施工人员、采购方及其它第*方人员人身伤害、死亡等安全责
任事故均由成交方承担*切法律责任(包含但不仅限于经济赔偿等善后处理工作)，采购方无须承担任何责任。
(*)若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大
安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损
失，还应承担赔偿责任。
(*)成交人应做好各项安全防范、防火工作，所有安全事故责任及费用*律由成交人负责，并赔偿采购人的所有经济损失。
(*)在明确违约责任后，成交人应在接到书面通知书起*天内支付违约金、赔偿金等。
**、知识产权
**.*乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第*方关于侵
犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第*方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与
第*方交涉，并承担可能发生的*切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。
**.*若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格
将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：
/
**、解决争议的方法
**.*甲、乙双方协商解决。
**.*若协商解决不成，双方明确按以下第*种方式解决：
*、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：
*、向人民法院提起诉讼。
**、不可抗力
**.*因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力*方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主
管机关证明后的**日内向另*方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力*方延期履行
、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
-第*页-
**.*本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、
火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
**、合同条款
专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或签署的文件视为本合同的组成部分。
*.*.*合同当事人及其他相关方*.*.*.*监理人：名称：********宥利工程项目管理有限公司资质类别和等级： 房屋建筑工程乙级，市政公用工程乙级；联系电话： ***********；电子信箱： ；通信地址： 。*.*.*.*设计人：名称： ；资质类别和等级： ；联系电话： ；电子信箱： 通信地址： 。*.*.*工程和设备*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：*.*.*.*永久占地包括：详工程总平面布置图 。*.*.*.**临时占地包括：详工程总平面布置图 。*.*法律
适用于合同的其他规范性文件： 现行的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和
国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等有关工程建设的法律、法规及地方政府颁布的政策性文件。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括： 《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量评定
检验标准》等国家颁布的现行验收标准、规范及省、市有关执行标准 。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按设计单位提出的技术要求（书面形式），承包人提出施工
工艺，工程师认可后执行。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：⑴合同协议书；⑵中标通知书；⑶投标人的投标书文件；⑷专用合同条款（含招标文件及其补充资料与此有关的内容）；⑸通用合同条款；⑹技术标准和要求；⑺图纸；⑻已标价工程量清单；⑼工程预算书（含招标文件及其补充资料与此有关的内容）；⑽其他合同文件。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订并收到承包人履约保证金*天内；发包人向承包人提供图纸的数量： *套 ；发包人向承包人提供图纸的内容： 经审核通过的详细施工图 。*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计、施工技术措施、施工专项方案设计及各项资源需要量的计划等
；
承包人提供的文件的期限为： 接到中标通知书后*天内 ；承包人提供的文件的数量为： *份 ；承包人提供的文件的形式为： 书面及电子文档 ；发包人审批承包人文件的期限： 在承包人提供文件后*天内审定完毕 。*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存*套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进
行工程检查时使用 。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在 *天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见
、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点： ****县第*中学 ；
发包人指定的接收人为： 业主派驻现场代表 。承包人接收文件的地点： 承包人施工现场项目部 ；承包人指定的接收人为： 项目经理 。监理人接收文件的地点：监理人施工现场监理办公室 ；监理人指定的接收人为： 总监或总监代表 。*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：发包人、发包人上级机关以及政府相关职能部门等相关工作人员有出入现场指导、检查的权
利。
*.**.*场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以发包人地界为准。
-第*页-
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无
*.**.*超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要
求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：只允许本施工工程使用，与本工程无关的单位和个人不得随意复制、传播
、和使用。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人无需承包人同意有使用权利及存档权利。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。*.**工程量清单错误的修正
工程量清单错误修正的其他情形：不调整。*.**招标控制价错误的修正关于招标控制价错误修正的其他约定：/。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名： **** ；身份证号： ******************；职务： 副校长；联系电话： *********** ；电子信箱： ；
通信地址： ****县河东乡河东村 。
发包人对发包人代表的授权范围如下： *、督促监理工程师按照监理合同办事；*、协调各有关单位工作；*、工程进度
与工程量的确认；*、督促并控制好工程进度、质量、投资。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工前*天。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：*通*平。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： 无。发包人提供支付担保的形式： 不提供 。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：*、完整准确的竣工图纸*、竣工内业资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图*套（要求计算机出图），其中原件*套，电子文件*套；竣工内业资料*套
。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前。承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件。（**）承包人应履行的其他义务： ①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经
甲方监理工程师批准的工程施工进度计划进行施工，按照《建设工程项目管理规范》（**/******-****）规定建立施工项
目组织管理机构，及时派出投标时承诺的现场施工主要管理人员（项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、机械员、试验员、材料员），和施工班组技术骨干以及施工人员及时到岗到位，做好工程各项施工工作。
②若承包人不能按期组织上述人员到位，按照专用条款第**.*条的规定予以处罚，并责令承包人履行承诺，采取措施保
证人员到位。
③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、
环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。
④承包人若发现合同图纸或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人。⑤承包人应当详细了解施工场地周围地下管线邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，采取适当
措施予以保护，如果上述事件发生时，承包人应当承担全部责任和费用，并使发包人免受任何损失，包括经济和名誉。
⑥承包人有责任对发包人有权指定的非本合同范围内的施工项目提供无条件配合。⑦承包人施工时必须与电信、广电、给水、电力等有关部门密切配合，保质保量完成施工任务。⑧承包人在施工时，必须全面协调好与周边环境关系，施工时承包人因自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工，
发包人将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。
⑨承包人若未按时交付工程竣工资料,发包人可不予拨付工程结算款。*.*项目负责人
*.*.*项目负责人：姓名： 王晓露 ；身份证号： ****************** ；建造师执业资格等级： *级 ；建造师注册编号： 闽****************；建造师执业印章号： 闽**************** ；安全生产考核合格证书号： 闽建安*（****）*******；联系电话： ****-******* ；电子信箱： / ；通信地址：****省****市延平区工业路*号锦江花苑*#***；
承包人对项目负责人的授权范围如下： 全权处理本项目的*切事务。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人每月到位率必须不少于**天，每天不少于*小时。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：按招标文件约定内容承担违约责。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：，在正常施工过程，项目负责人如不能达到承诺的到位率，在当月
的工程进度款中按****元/天扣罚；如累计到位率不到总到位率的**%（到位率由监理工程师与发包方派驻工程师共同考核），则承包人将承担中标价*%的违约金 。
*.*.*承包人擅自更换项目负责人的违约责任：在正常施工过程，乙方擅自更换项目负责人按每人次**元人民币扣罚。
-第*页-
乙方无正当理由更换项目负责人，对甲方造成的工期延误和经济损失由需乙方承担 。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后*天内 。*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：质量员、安全员、材料员、施工员、试验员等持证上岗
人员，如不能达到承诺的到位率，在当月工程进度款中按***元/人天扣罚。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须以请假条方式获得发包人同意。*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：在正常施工过程，未经发包人同意不得擅自更换主要施工管理人员
，更换技术负责人，按每人次**元人民币扣罚；更换施工员、质量员（质检员）、安全员、机械员（机管员）、试验员和材
料员等持证上岗人员，按每人次**元人民币扣罚。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
承包人必须保证项目负责人、项目技术负责人和其他主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工，对上述人员实行每天签到登记制度，并于每周*上午将签到登记表送交监理工程师，发包人代表和监理工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人或监理工程师发现签到登记表不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同
意的，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗处罚，项目负责人、项目技术负责人缺岗按每人天****元标准处罚承包人，施工员、质量员（质检员）、安全员、机械员（机管员）、试验员和材料员缺岗按每人天***元标准处罚承包人，其罚款由监理
工程师签发，发包人直接从承包人的当月工程进度款中扣除，并按项目负责人、项目技术负责人累计缺岗天数的*倍延迟拨付
进度款。因承包人工程管理人员缺岗致使连续*个周每周被处罚款达到****元的，发包人有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均有承包人负责，发包人有权向承包人索赔或没收其履约担保。
*.*分包
*.*.*分包的*般约定禁止分包的工程包括： 按通用条款执行。主体结构、关键性工作的范围：按通用条款执行。
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：中标人在施工的过程中，使用建筑起重机械施工的，必须选用具有建机*体化资质的企业
。
其他关于分包的约定：无。
*.*.*分包合同价款关于分包合同价款支付的约定： 在同期工程进度款内支付。*.*工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工之日起至工程竣工验收合格后施工单位离场止。
*.*履约担保
承包人是否提供履约担保：提供。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书*日内以现金（银行转帐或银行电汇）或银行保函
、担保保函、保险保函等方式提交履约担保。金额为合同总额的**％；履约担保有效期至工程竣工验收合格为止。履约保证金不计利息退还。
*.监理人
*.*监理人的*般规定
关于监理人的监理内容：。关于监理人的监理权限：。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。*.*监理人员
总监理工程师：
姓名： 周毅；职务： 总监理工程师；监理工程师执业资格证书号： ；联系电话： *********** ；电子信箱： ；通信地址： ；关于监理人的其他约定： 。*.*商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（*）/；（*）；（*）。
*.工程质量
*.*质量要求
*.*.*特殊质量标准和要求：达到国家工程施工质量验收规范合格标准。关于工程奖项的约定：无。
关于建造要求：
（*）绿色建筑等级要求：/；（*）智慧工地管理要求：/；（*）建筑垃圾减量化目标：/；（*）装配式建筑装配率要求：/；（*）/。*.*隐蔽工程检查
*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在
共同检查前**小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人不能按时进行检查时，应提前*小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：**小时。
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款执行。
-第*页-
*.*.*关于治安保卫的特别约定：由承包人负责。关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责。
*.*.*文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。*.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：在同期工程进度款内支付。
*.工期和进度
*.*施工组织设计
*.*.*合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：说明各分部分项工程的施工方法和布置，包括临时设施和施工
道路的施工总布置图及其他必须的图表、文字说明书，主要包括工程概况，施工部署，施工方案，施工进度计划，资源供应计
划，施工准备工作计划，技术组织措施计划，项目风险管理，信息管理，实施难点和对策，关键节点工期的控制等。
*.*.*施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：收到中标通知书后*天内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：承包人提交后*日历天。*.*施工进度计划
*.*.*施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：承包人提交后*日历天。*.*开工
*.*.*开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
*.*.*开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起**天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解
除合同。
*.*测量放线
*.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：施工前*日历天。*.*工期延误
*.*.*因发包人原因导致工期延误
（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人的原因造成的设计变
更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书
面文件为准）。
*.*.*因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延误逾期罚款为每日历天***元人民币；由发包人直接
从承包人的工程款中抵扣。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的**%。
*.*不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：无。
*.*异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（*）*级及以上地震；（*）*级及以上大风袭击工程所在地；（*）*昼夜内降雨量达到****以上（上述情况均以工程所在地气象台的资料为准）。*.*提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励：无。
*.材料与设备
*.*样品
*.*.*样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人项目建设材料进场验收制度执
行。
*.*施工设备和临时设施
*.*.*承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：关于修建临时设施费用承担的约定：临时设施费已包含在工程预算中发包人不再另
行支付费用。
*.试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*.*试验设备
施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款。施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款。施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款。
*.*现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。
**.变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：按招标文件的合同通用条款执行。
**.*变更估价
**.*.*变更估价原则
关于变更估价的约定:（*）发包人确认的①设计变更的工程量增减，②材料变更；（*）工程量清单中标明未计算的项
目内容；(*)工程量清单中标明可调的项目内容；(*)招标人的暂列金；(*)钢筋、水泥（含商品砼、沥青砼）市场价格变化幅度在±*%以外的；（*）合同以外*星项目。
**.*.*.*（*）现行计价定额：。
**.*承包人的合理化建议
-第*页-
监理人审查承包人合理化建议的期限：无。发包人审批承包人合理化建议的期限：无。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
**.*暂估价
暂估价分包工程、服务的明细详见附件**：《专业工程暂估价表》。**.*.*依法必须招标的暂估价项目（*）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。（*）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率（*%-**%之间约定）。**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
**.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
**.*.*主要材料和设备价差调整（*）主要材料和设备单价的风险承包幅度为±*%。**.*.*施工机械使用费价差调整（*）施工机械台班单价的风险承包幅度为/。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
**.*.*单价合同。综合单价其它风险内容：。超过风险范围以外的调整方式：。**.*.*总价合同。综合单价其它风险内容：。超过风险范围以外的调整方式：。**.*.*其他价格方式：。**.*预付款
**.*.*预付款的支付预付款支付比例或金额：无。预付款支付期限：无。预付款扣回的方式：无。**.*计量
**.*.*计量原则工程量计算规则：按闽建价[****]*号《关于实施国家****版建设工程量清单计价与计量规范有关专项的通知》执行
。
**.*.*计量周期关于计量周期的约定：承包人应于每月**日前向工程师送交当月完成工程量和进度报表。报表应按发包人批准的格式
填写，*式*份。
**.*.*单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按已标价工程量清单（如有变更或增加部分按专用条款**、**条方法计算）。**.*.*总价合同的计量关于总价合同计量的约定：不适用。**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不适用
。
**.*.*其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：不适用。**.*工程进度款支付
**.*.*付款周期关于付款周期的约定：按通用合同条款执行。**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按监理人批准的格式。
**.*.*进度付款申请单的提交（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款**.*.*.(*)的支付分解表支付约定。（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：不适用。
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不适用。
**.*.*进度款审核和支付（*）监理人审查并报送发包人的期限：进度款按每月完成工程量的**%支付，承包人应于每月**日按照《工程进度款
支付申请表》的格式及内容要求，上报当月完成工程量的进度款支付申请表（资料齐全）。监理人应在**天内审核、签证完毕，上报至发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：*天。
（*）发包人支付进度款的期限：*天。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。**.*.*支付分解表的编制
(*)、总价合同支付分解表的编制与审批：不适用。
(*)、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：不适用。**.*.*人工费用拨付数额或比例：按通用合同条款执行。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：**小时。**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
-第*页-
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
**.*.*移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款*.*.*条“因承包人原因导致工期延误”违约金的计算方法
。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：合同承包范围内根据施工规范要求需要的试车工作内容。
（*）单机无负荷试车费用由承包人承担；（*）无负荷联动试车费用由承包人承担。**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：工程竣工验收合格之前投料试车费用由承包人承担，工程竣工验收合格之后投料试车费
用由发包人承担。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场承包人完成竣工退场的期限：按通用条款执行。
**.过程结算和竣工结算
**.*过程结算
**.*.*关于采用过程结算的约定：/。过程结算节点如下：/。**.*.*当期过程结算价款内容包括：**.*.*.承包人提交过程结算申请文件的期限：/。过程结算资料清单和份数：/过程结算申请清单包括：/。**.*.*发包人审批过程结算申请文件的期限：/。发包人完成付款的期限：/。
当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：
当期过程结算价款支付款项包括：
**.*竣工结算
承包人提交竣工结算申请单的期限：申请单*式*份，验收完成后**天内。
竣工结算申请单应包括的内容：按有权终审单位要求提供完整的资料。
发包人审批竣工付款申请单的期限：有权终审单位接收完整竣工结算审核资料后按有关规定时限审结。发包人完成竣工付款的期限：双方对竣工结算结果无异议并盖章确认后**天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按竣工结算审核程序进行复核。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：申请单*式*份。承包人提交最终结算申请单的期限：保修期结束后**天内。**.*.*最终结清证书和支付（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：保修期满后承包人提出支付申请发包人于**日内
审核确认。
（*）发包人完成支付的期限：保修金待保修期满并经发包人确认后的*个月内付清，保修金不计利息。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：工程竣工并交付使用后**个月。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：按照审定工程结算价款的*%作为工程质量保修金，保修金在验收合格满**个月后的
**天内结清。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第*种方式：（*）质量保证金保函，保证金额为：无；（*）工程结算价款的*%%的工程款；（*）其他方式:/。**.*.*质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第*种方式：（*）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及
价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；（*）其他扣留方式:无。
关于质量保证金的补充约定：按****省住建厅《建设工程质量保证金管理暂行办法》闽建建[****]**号执行。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：按《建筑工程质量管理条例》有关规定。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按《建筑工程质量管理条例》有关规定。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：/。
-第*页-
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/
。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点
变更等情况的违约责任：/。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（*）其他：/。**.*.*因发包人违约解除合同承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的
，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：按专用合同条款**条补充条款执行。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：按专用合同条款**条补充条款执行。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按专用合同条款**条补充条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承
担方式：按专用合同条款**条补充条款执行。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力为烈度*度以上地震、**年*遇洪水、*
级以上（含*级）的台风、按气象、地震部门公布为准，*昼夜内降雨量达到****以上（以气象台的资料为准）；因战争、政治性原因导致的停工。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人应按照国家强制性规定和自身需要，以承包人或承包人和发包人共同名义投保有关
险种，所需费用包含在投标报价中。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：承包人应按照国家强制性规定和自身需要，以承包人或承包人和发包人共同名义投保有关险种，所
需费用包含在投标报价中。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人必须及时告知发包人并提供相关证明文件。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
**.*.*争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：否。选定争议评审员的期限：否。争议评审小组成员的报酬承担方式：否。其他事项的约定：否。**.*.*争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：否。**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；（*）向建设项目所在地人民法院起诉。
**、其他约定
**.*合同文件与本合同具有同等法律效力。
**.*合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；通过****省****网上公开信息系统
采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自**证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间
为准。
**.*乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保
障权益”的有关要求。
**.*本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
**.*本合同正本*式*份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执*份；副本*份，备案及其他
-第**页-
**.*本合同已用于****合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：/，甲乙双方应当按照融资合同的约定进行
资金使用及款项支付。
中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起/内，向发放政采贷的金融机构提交****中标（成交）通知书和政府采
购合同，贷款金额以****合同金额为限。
**.*其他
/
**、合同附件
/
甲方（采购人）：****县第*中学（盖章），乙方（中标或成交人）：****(盖章）
法定（授权）代表人：****，法定（授权）代表人：叶翔
纳税人识别号：******************，纳税人识别号：******************
开户银行：****县信用联社营业部，开户银行：中国农业银行****市延平支行
账号：**********************，账号：*****************
签订地点：****县第*中学
签订时间：****年**月**日
-第**页-
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
