（ＧＦ－****－****）
建设工程监理合同
项目名称：****年****县教育等公建项目监理
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*部分协议书
委托人（全称）：****县城乡建设投资（集团）有限公司
代建单位（全称）：****县重点****管理中心
监理人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有
关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托
监理与相关服务事项协商*致，订立本合同。
*、工程概况
*.工程名称：****年****县教育等公建项目监理
（项目编号：**************）;
*.工程地点：****县；
*.工程规模：包括张老圩路小学项目、上派镇包公路幼儿园项目（采
用模块化建造集成技术实施）、****县幼教集团总园项目、****第*中学改
扩建项目、上派初级中学改扩建项目（采用模块化建造集成技术实施）、职
教中心*期项目、绿地幼儿园改扩建项目、集贤路小学改扩建项目、桃花镇
青少年活动中心项目、桃花镇顺和小学改扩建项目（跨度约**米）、翡翠
湖初中改扩建项目（采用模块化建造集成技术实施）、*******中华南城
分校改扩建项目（采用模块化建造集成技术实施）、刘河小学迁址新建项目、
官亭中心校改扩建项目、****县交通服务设施改造项目（公交站亭），总建
筑面积约***平方米；本次为****年****县教育等公建项目监理招标，
本项目全过程工程****（包含供水、供电、燃气、绿化等监理内容），
包括项目实施阶段的质量、进度、费用控制管理和安全、合同、信息等方面
协调管理服务。
*.工程概算投资额或建筑安装工程费：*********.**元。
*、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、组成本合同的文件
*.协议书；
*.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
*.投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招
标工程）；
*.专用条件；
*.通用条件；
*.附录，即：
附录*相关服务的范围和内容
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
*、总监理工程师
总监理工程师姓名：柏应文，身份证号码：******************，
注册号：********。
*、签约酬金
签约酬金（暂定价）：************（¥*******.**元）。
*.监理酬金：最终监理费用结算根据工程结算审定价格作为基数，乘以
监理中标费率进行计算。即：最终****费=中标监理费率*工程结算审定
价格，且最终结算价不超过监理费概算价。监理项目费率不再根据项目及工
程量的增减或取消、工期的调整而变动。
暂定合同价=*********.****.**%=*******.**元。
*.相关服务酬金：\。
其中：
（*）勘察阶段服务酬金：\。
（*）设计阶段服务酬金：\。
（*）保修阶段服务酬金：\。
（*）其他相关服务酬金：\。
*、期限
监理期限：直监理合同签订之日起至缺陷责任期满为止。
*、双方承诺
*.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
*.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、
资料，设备，并按本合同约定支付酬金。
*，合同订立
*订立时间：****年*月**日
*.订立地点：****市****县
*.本合同*式、*压甸，具有同等法律效力，获方客执世务案工份。
委托人：*章）监理人
住所：住所：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人或其投权法定代表人或其授权
的代理人：（签章）的代理人：（签章）
开京银行开户银行：中国建设银行马江山佳山支行
热号：账号：********************
电话：电话：****-********
转真、传真：
社分信用代码：社会信用代码：******************
第*部分通用条件
*.定义与解释
*.*定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款
所赋予的含义：
*.*.*“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
*.*.*“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的*方，及其合法的继承人或受
让人。
*.*.*“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的*方，及其合法的继承人。
*.*.*“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当
事人，及其合法的继承人。
*.*.*“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、****标准、勘察
设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行
管理，对****相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务
活动。
*.*.*“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、
保修等阶段提供的服务活动。
*.*.*“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人工作。
*.*.*“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
*.*.*“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
*.*.**“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合
同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
*.*.**“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的
金额。
*.*.**“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议
书中载明的签约酬金额。
*.*.**“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人金额。
*.*.**“*方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第*方”
是指除委托人和监理人以外的有关方。
*.*.**“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子
数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*.**“天”是指第*天*时至第*天*时的时间。
*.*.**“月”是指按公历从*个月中任何*天开始的*个公历月时间。
*.*.**“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过
程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、
骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
*.*解释
*.*.*本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用*种及以上语言文字
时，应以中文为准。
*.*.*组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，
本合同文件的解释顺序如下：
（*）协议书；
（*）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（*）专用条件及附录*、附录*；
（*）通用条件；
（*）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同*类内容的文件，应以最
新签署的为准。
*.监理人的义务
*.*监理的范围和工作内容
*.*.*监理范围在专用条件中约定。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（*）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第*次工地会议*天前报委托人。根
据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（*）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（*）参加由委托人主持的第*次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参
加专题会议；
（*）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专
项施工方案与****强制性标准的符合性；
（*）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
（*）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（*）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（*）检查施工承包人的试验室；
（*）审核施工分包人资质条件；
（**）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（**）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（**）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合
性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（**）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委
托人审核、批准；
（**）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求
施工承包人整改并报委托人；
（**）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（**）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相
关验收标准；
（**）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（**）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合
同争议等事项；
（**）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（**）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（**）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（**）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
*.*.*相关服务的范围和内容在附录*中约定。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括：
（*）适用的法律、行政法规及部门规章；
（*）与工程有关的标准；
（*）工程设计及有关文件；
（*）本合同及委托人与第*方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
*.*.*相关服务依据在专用条件中约定。
*.*项目监理机构和人员
*.*.*监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监
理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
*.*.*本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以
保证监理工作正常进行。
*.*.*监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监
理工程师时，应提前*天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目
监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
*.*.*监理人应及时更换有下列情形之*的监理人员：
（*）严重过失行为的；
（*）有违法行为不能履行职责的；
（*）涉嫌犯罪的；
（*）不能胜任岗位职责的；
（*）严重违反职业道德的；
（*）专用条件约定的其他情形。
*.*.*委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
*.*履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、****有关标准及本
合同履行职责。
*.*.*在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时
提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协
商解决。
*.*.*当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理
人应提供必要的证明资料。
*.*.*监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变
更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批
准时，应在发出指令后的**小时内以书面形式报委托人。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权
要求承包人予以调换。
*.*提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
*.*文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相
关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
*.*使用委托人的财产
监理人无偿使用附录*中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条
件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，
在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移
交。
*．委托人的义务
*.*告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理
机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
*.*提供资料
委托人应按照附录*约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，
委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
*.*提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
*.*.*委托人应按照附录*约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿
使用。
*.*.*委托人应负责协调****中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的
外部条件。
*.*委托人代表
委托人应授权*名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本
合同后*天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，
应提前*天通知监理人。
*.*委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通
知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
*.*答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事
宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
*.*支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
*.违约责任
*.*监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
*.*.*因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。
赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由
双方协商确定。
*.*.*监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
*.*委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
*.*.*委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
*.*.*委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
*.*.*委托人未能按期支付酬金超过**天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
*.*除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造
成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、
损害。
*.支付
*.*支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、
比例和汇率在专用条件中约定。
*.*支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的*天前，向委托人提交支付申请书。支付
申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
*.*支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
*.*有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后
*天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分
的款项按第*条约定办理。
*.*项目实行信用信息公开。履约期间，服务人、服务人法定代表人、施工单位
项目经理及项目主要管理人员信息、项目履约过程信息等，按照发包人信用信息公开
和履约评价考核管理要求，直接上传至****市、****县相关信用信息平台系统，按照
公开范围，公开企业、个人信用信息。
*.*服务人必须在每月**日下午*时前将项目监理月报（含安全专项、农民
工资专项）上报到发包人，在每月**日下午*时前将施工单位提交已完成工程
量的报告及支付工程进度款申请表审核完毕并上报到发包人，否则停付当期监理费。
因服务人没按程序办理造成施工方拿不到工程款，服务人负连带责任，并停付当期监
理费。
*.*按照规范要求的旁站的部位，发包人或质监站到场**分钟内没有见到对应
的监理人员，视同监理没有旁站，除承担该部位质量问题的监理责任外，对服务人每
次处****元违约金。
*.*服务人必须对工程设计变更、签证、结算审定持严谨、负责的态度。
*.*凡由于服务人责任而影响工程造价、工期和工程质量的，造成的工期滞后和
经济损失由服务人承担。发包人有权从合同款中扣减并追索损失费用。
*.*服务人必须强化施工现场的安全管理监督工作，将严格按照发包人相关文件
执行。安全文明施工管理是服务人的日常工作，若被上级有关部门通报批评，媒体曝
光，服务人要承担相应违约金。
*、其他
本合同未约定事宜，签署补充协议*星约定。
附录
附件*：相关服务的范围和内容
附件*：委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
附件*：廉政协议
附件*：履约保证金格式
附件*：总监理工程师质量终身责任承诺
附录*：相关服务的范围和内容
相关服务的范围和内容
*-*勘察阶段：\，。
*-*设计阶段：\，。
*-*保修阶段：\，。
*-*其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：\，。
附录*：委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设
备*-*委托人派遣的人员
| 名称 |
数量 |
工作要求 |
提供时间 |
| *.工程技术人员 |
无 |
|
|
| *.辅助工作人员 |
无 |
|
|
| *.其他人员 |
无 |
|
|
|
|
|
|
*-*委托人提供的房屋
| 名称 |
数量 |
面积 |
提供时间 |
| *.办公用房 |
|
|
|
| *.生活用房 |
|
|
|
| *.试验用房 |
|
|
|
| *.样品用房 |
|
|
|
|
|
|
|
| 用餐及其他生活条件 |
|
|
|
附件*：廉政协议
廉政协议
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的
合法权益，根据国家有关法律法规和****省、****市廉政建设的规定，****县
城乡建设投资（集团）有限公司(以下称甲方)与****天翰工程咨询有限责任
公司(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。
第*条甲乙双方的权利和义务
（*）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行
政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人
民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉
政建设的规定。
（*）严格执行****县教育等公建项目监理的合同要求，自觉履行合同约定
的相关义务。
（*）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、
集体利益。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处
违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情
节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。
第*条甲方的义务
(*)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，
不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。
（*）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公
平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方
及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。
（*）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶
活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍
家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。
（*）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物
品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易
形式非法收受请托人财物。
（*）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、
咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
（*）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
（*）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其
他合作单位。
第*条乙方的义务
(*)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、
贵重礼品。
（*)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支
付的任何费用。
(*)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公
正、公平性的宴请及娱乐活动。
（*）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物
品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。
（*）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验
收等条款进行私下商谈或者达成默契。
（*）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦
费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。
（*）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。
（*）乙方须按照专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。
第*条违约责任
（*）甲方及其工作人员违反本协议第*、*条规定。甲方按管理权限，对
相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司
法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
甲方投诉联系部门：，联系电话：。
（*）乙方及其工作人员违反本协议第*、*条规定。根据具体情节和造成后
果，甲方有权对乙方采取以下*种或多种处理办法：
*.全额收取乙方合同履约保证金不子退还
*.追究乙方其他违约责任：
*.终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同
*.乙方*定期限内（*个月至*年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作
为发包人（业主）的工程项目投标。
甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通
过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第*条双方约定
本协议由双方或双方上级单位负责监督可由甲方或甲方上级单位的纪检监察
部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查提出在
本协议规定范围内的裁定意见
第*条本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。
第*条作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
限咨询有限
乙方（盖章
法定代表大或法定代表或
授权代表：（职务）授权代表：（职务）
姓名：姓名：
签字:签字:
廉政监督联系人廉政监督联系人
姓名：姓名：王立勤
签字:签字：
电话：电话：****-********
地址：地址：
日期：日期：
附件*：履约保证金格式
履约保证金
（受益人名称）：
鉴于（以下简称“受益人”）与，（以下简称“申请人”）
于年月日就（标段编号）的（标段名称）有关事
项协商*致共同签订《》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合
同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基
于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，
向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。
*、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益
人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权
的费用。
*、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。
*、本保函有效期自开立之日起至。
*、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的*日内无条件支付，前
述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（*）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（*）载明要求支付的金额；
（*）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（*）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责
任的情形；
（*）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。
受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字
并加盖公章。
*、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意
转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。
*、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不
影响本保函的独立有效。
*、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。
*、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，
由受益人所在地人民法院管辖。
*、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
开立人：，（公章）
法定代表人（或授权代表）：，（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
开立时间：年月日
附件*：总监理工程师质量终身责任承诺
总监理工程师质量终身责任承诺
致：****县城乡建设投资（集团）有限公司（招标人名称）
本人作为拟委任的总监理工程师，承担相关质量终身责任现郑重承
诺如下：*、严格执行工程监理规范：
=严格按照工程进度及监理工作情况配备人员并确保所有人员到
岗服职：*、严格依照法律、法规以及有关技术标准、经施工图审查机构
审查合格的
设计文件和监理合同对工程实施监理；
*、发现施工过程有违法违规和违反****强制性标准的行为，
应签发监理通知书，要求施工单位整改，并认真对整改的结果进行复查，
情况严重时，应签发工程停工令，并及时报告建设单位，施工单位拒不整
改或不停工的，应及时向有关主管部门报送监理报告
*、严格依法依规履行相关工程质量检查、验收及调查、处理事故等
监理责任；
*、履行其他法律法规规定的职责。
年月日
（签字）日期：
总监理工程师
中标通知书
编号：*****-**-****-******
（****）
你公司于（****年****县教育等公建项目监理）项目招
标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标人
招标项目名称：****年****县教育等公建项目监理
招标项目编号：**************
口中标金额：（大写）
（小写）
国中标费率：*.**%
口其它：
质量标准：响应招标文件要求
中标工期：****日历天
中标范围：招标文件等全部内容
项目总监：柏应文
特此通知。
招标人：（盖章）：招标代理机构：（盖章）
***年*月*日
****年*月*日
****年**月**日
****年**月**日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
