(**-****-****)
园林绿化工程施工合同
(****县华夏大道月季公园项目)
*****
中华人民共和国住房和城乡建设部
制定
国家市场监督管理总局
第*部分合同协议书
发包人(全称):****县美栗源园林投资有限公司
承包人(全称):****
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》
及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双
方就****县华夏大道月季公园项目工程施工及有关事项协商*
致,共同达成如下协议:
*、工程概况
*.工程名称:****县美栗源园林投资有限公司****县华夏大
道月季公园项目。
*.工程地点:****县华夏大道。
*.工程立项批准文号:夏发改审批(****)**号。
*.资金来源:****。
*.工程规模:详见招标文件和工程量清单以及图纸。
*.工程承包范围:招标文件和工程量清单以及施工图纸的所
有内容。
*、合同工期
计划开工日期:****年*月**日。
计划竣工日期:****年*月**日。
工期总日历天数:**日历天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天
数不*致的,以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合合格标准;
园林绿化养护质量符合回《园林绿化养护标准》(***/****)
中*级标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价(不含税)为:
人民币(大写)**************元*角
(¥********.*元);税率:*%;
含税金额:人民币(大写)**************
元*角*分(¥********.**元)。
*.合同价格形式:固定单价合同。
*.结算合同价以****县财政或审计部门审计为准。
*、承包人项目负责人
姓名:张伟;身份证号:_******************。
*、预付款
预付款:在具备施工条件的前提下,发包人应在双方签订合
同、设备人员入场开工且报****县财政局批复后**个工作日内
*
支付合同价的**%作为工程预付款
*、绿化种植及养护要求
*.在施工过程及绿化养护期内植物死亡,须按原设计品种和
规格更换,更换费用由承包人承担。
*.竣工验收时苗木成活率约定(乔木、灌木、地被、草坪等):
***%。
*.养护期满移交时苗木成活率约定(乔木、灌木、地被、草
坪等):不低于**%,重要部位景观树、节点植物***%。
*、其他要求:卜
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件:
(*)中标通知书;(*)投标函及其附录;(*)专用合同
条款及其附件;(*)通用合同条款;(*)技术标准和要求;(*)
图纸;(*)已标价工程量清单或预算书;(*)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成
合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出
的补充和修改,属于同*类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建
设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款,及时足额支
付人工费用至农民工工资专用账户,并加强对施工总承包单位按
时足额支付农民工工资的监督。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,
确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期
及保修期内承担相应的工程维修责任;按照有关规定开设农民工
工资专用账户,专项用于支付本工程农民工工资。农民工工资拨
付周期不超过*个月。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并
承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
**、词语含义
本协议书中词语含义与通用合同条款、专用合同条款中赋予
的含义相同。
**、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
**、签订地点
本合同在****县签订。
**、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是
*
合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份,均具有同等法律效力,发包恭执*份,
承包人执*份。
*
林
发包:(公章)承包人(公
电*******
法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:
(签章)(签章)
社会统*信用代码:社会统*信用代码:
******************
地址:地址:****省****市唯阳区
宋集镇人民政府北***国道路
西**号
邮政编码:邮政编码:******
法定代表人:法定代表人:吴敬敬
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:***********
开户银行:开户银行:中国建设银行****
开发区支行
账号:账号:*******************
*
第*部分通用合同条款
通用合同条款共计**条,采用《建设工程施工合同(示范文
本)》(**-****-****)的“通用合同条款”。
*
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括:
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人和总监理工程师:
名称:****卓建工程管理有限公司;
资质类别和等级:工程监理综合资质
总监理工程师姓名:杨振振;联系电话:***********;
总监理工程师执业资格证书号:********;
电子信箱:***********.***;
通信地址:郑州市金水区南阳路***号*号楼*单元**号。
*.*.*.*设计人和设计项目负责人:
名称:中衍设计集团有限公司;
资质类别和等级:风景园林工程设计专项甲级;
项目负责人姓名:雷文龙;联系电话:***********;
电子信箱:*******@**.***;
通信地址:郑州市郑东新区商鼎路**号*、*座*单元**
*
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:查。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(*)种方式
解决:
(*)向仲裁委员会申请仲裁;
(*)依法向****县人民法院起诉。
**.*通知送达
双方确认本合同载明的联系方式(联系电话、电子信箱、传
真号码及通信地址)准确无误,如有变更应以书面方式及时通知
另*方。由于*方联系方式错误、不详或者无法识别等导致无法
送达,或者联系方式变更未及时通知另*方,以及其他不可归责
于送达方原因造成相关通知或者文件无法送达、拒绝签收,则相
关通知或文件自寄送或发送后第**天起视为已送达。
**
绿化养护责任书
发包人和承包人根据《园林绿化养护标准》(***/****)等
相关规定,经协商*致就****县华夏大道月季公园项目(工程全
称)签订绿化养护责任书。
*、责任范围和内容
承包人在绿化养护期内,按照有关法律规定和合同约定,承
担施工范围内的绿化养护责任。
内容包括对养护范围内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与
排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护(如防台风、
防寒)等技术措施。
*、养护标准
绿化养护质量按照*《园林绿化养护标准》(***/****)或
(地方标准)中*级标准。
*、考核标准
由发包人按《园林绿化养护标准》(回国家标准口行业标准口
地方标准)中*级标准进行考核,相关费用从质量保证金中扣
除。
*,绿化养护期
绿化养护期**个月,从工程竣工验收合格之日起计算。
*、养护责任
*.为确保养护质量,承包人应安排专业队*和人员进行养
**
护管理。
*.承包人在养护过程中应采取安全措施,避免造成对第*
方人身和财产的损害。因承包人操作不当、管理不善而造成人身
伤害或财产损失的,由承包人承担。发生紧急事故需处置的,承
包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场处置。
*.苗木成活率按合同约定执行,发生苗木等植物材料死亡,
须按原设计品种和规格及时更换,更换费用由承包人承担。
*.绿化养护期满后,由发包人组织验收。
*、养护费用
养护费用由承包人承担。
*、其他约定:
绿化养护责任书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签
署,作为施工合同附件,其有效期限至绿化养护期满。
源东园
司***
*
发包收公章承包人(公章
法定代表人或其委托代理人:法定代表活或其委托代理人:
(签字)(签字)
地址:地址:
电话:电话:
日日日期:日期:年月日期:_年月
**
工程质量保修书
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程
质量管理条例》和《园林绿化工程施工及验收规范》(*****),
经协商*致就****县华夏大道月季公园项目(工程名称)签订工
程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承
担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水
工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供
冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程,绿化工
程、园林附属工程(园路与广场铺装、假山、叠石、置石、园林
理水、园林设施安装),以及双方约定的其他项目。具体保修的
内容,双方约定如下:招标文件、投标文件和工程量清单内。
*、质量保修期
工程的质量保修期如下:
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合
理使用年限;
*.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的
防渗为*年;其他防水工程**年。
*.装修工程为**年;
**
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年;
*.供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期;
*.绿化及养护工程为**个月;
*.园林附属工程为**个月;
*.其他项目保修期限约定如下:按照《建设工程质量管理
条例》和设计年限及*般使用年限。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为_**个月,缺陷责任期自工程竣工验收合
格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷
责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通
知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,
发包人可以委托他人修理,费用由承包人承担,从质量保证金中
扣除。
*.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应
当立即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质
量管理条例》的规定,立即向当地住房和城乡建设行政主管部门
及有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相
**
应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。
*在工程质量保修期内,未能在合理期限对工程质量问题
进行修复,或拒绝按要求进行修复的,承包人应向发包人支付修
复工程支出的实际金额。
*.质量保修完成后,由发包人组织验收。
*、双方约定的其他工程质量保修项:
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签
署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人:
(签字)(签字)
社会统*信用代码证号:社会统*信用代码证号:
地址:地址:
邮政编码:邮政编码:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
日期:年月日日期:年月_日
**
发包人:(公章) |
承包人:(公章) |
法定代表人或其委托代理人 |
法定代表人或其委托代理人: |
(签字)(签字) |
|
社会统*信用代码证号: |
社会统*信用代码证号: |
地址: |
地址: |
邮政编码: |
邮政编码: |
电话: |
电话: |
传真: |
传真: |
开户银行: |
开户银行: |
账号: |
账号: |
期:年月日日** |
期:年月_日日 |
廉政建设责任书
为加强建设工程廉政建设,规范建设工程各项活动中发包人
承包人双方的行为,防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生,
保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的
法律法规和廉政建设的有关规定,订立本廉政建设责任书。
、双方的责任
*.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规,相关
政策,以及廉政建设的各项规定。
*.*严格执行建设工程合同文件,自觉按合同办事。
*.*各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原
则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害
国家、集体和对方利益,不得违反建设工程管理的规章制度。
*.*发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应
及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、
司法等有关机关举报。
*、发包人责任
发包人从事该建设工程项目的负责人和工作人员,在工程建
设的事前、事中、事后应遵守以下规定:
*.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价
证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
*.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支
**
付的费用。
*.*不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住
房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供
方便。
*.*不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位
的宴请、健身、娱乐等活动。
*.*不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参
与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动;不得以任何理由
要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
*、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序
开展业务工作,严格执行工程建设的有关方针、政策,执行工程
建设强制性标准,并遵守以下规定:
*.*不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠
送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
*.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个
人支付的费用。
*
*.*不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、
婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
*.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能
影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
*、违约责任
**
*.*发包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的,
依据有关法律、法规给予处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究
刑事责任;给承包人单位造成经济损失的,应予以赔偿。
*.*承包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的,
依据有关法律法规处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责
任;给发包人单位造成经济损失的,应予以赔偿。
*.*本责任书作为本合同的组成部分,与本合同具有同等法
律效力,经双方签署后立即生效。
*、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目凌工验
收合格时止。
*、责任书份数
本责任书作为合同附件,同合同相同份数住
发包人:(公章)
承包人:
皖*******
法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:
(签字)(签字)
地址:地址:
电话:电话:
日期:年月日日期:年_月_日
**
法定代表人或其委托代理人: |
承包人:皖*******法定代表人或其委托代理人: |
(签字) |
(签字) |
地址: |
地址: |
电话: |
电话: |
日期:年月日** |
日期:年_月_日 |