建筑工程施工合同
发包方：****珍珠泉旅游度假区管理办公室
联系地址：****市浦北区诊峰街**号
联系人：
联系方式：*
承包方：****
联系地址：****市深水区东屏镇工业集中区
联系人：黄艳秋
联系方式：***********
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行
政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商*
致，定立本合同。
工程概况
*、工程名称：*******地块电力外线接入工程
*、工程地点：****市浦口区
*、工程立项批准文号：
*、工程内容：*******地块电力外线接入工程，具体详见工程量清单。
*、工程承包范围：*******地块电力外线接入工程，具体详见工程量清单。
*、合同价款
*、本合同工程价款采用固定单价模式，固定单价以中标文件为准。承包人投标单
价风险范围包括技术风险、管理风险、材料价格涨跌风险、工程量清单错误或漏项风险、
施工期内各项节假日和政府管控风险等，在合同期内，合同单价不因上述因素变化而调
整。
*、中标价（小写）：*******元，大写：******元，合同暂估价（小写）：
*元，大写：*元，其中暂列金（小写）：******.**元，大写：*****任*
****元*角*分元。
*、根据投标人经评审确定后的投标报价作为合同签订价，以审计单位审核确认的
价格作为最终结算价。
报价清单详见中标通知、投标文件等。
*、施工过程中出现工程变更的，承包方按工程签证程序向发包方申请确认完成的
工程量、造价，经发包方、监理方签字并盖章后计入决算。变更工程量按实计算，单价
按投标单价中相同或相似价格，投标单价中没有的项目，由承包方在变更后*天内向发
包方报价，经监理单位、发包方确认可以计入最终结算，最终价格由审计单位审计确定。
非经签证程序确认，工程量增加部分结算时均不予考虑。
*、工期
*
*、承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。
合同工期：**日历日。
*月**日。
计划开工日期：****年
计划竣工日期：****年*月*且。
具体开工时间以甲方委托的监理方开具的开工令为准。工期总日历天数与根据前述
计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。发包方以书面形式
确认增加的*星工程，工期以发包方通知的为准。
*、有下列情况之*，经发包方书面批准，工期可以顺延，承包人自行妥当安排好
人员、****、材料等，发包人不做任何补偿：
（*）因发包方原因影响开工或发包方要求停工的：
（*）因发包方认可的原因致使工期延误；
（*）不可抗力、中高考、公祭日、春节、大型文体活动、政府管制、环保或城管
管控等。
但是，因非承包方原因导致工期延误超过*个月的，承包方有权就人工费和**类
材料市场价格波动超过±*%以上的部分要求发包方予以补偿。
*、因承包方原因，工程不能按期竣工，承包方应承担违约责任和因此造成的发包
方损失。工期每延误*日，承包方承担暂定总价*分之*/日的违约金。
*、承包方应在合同签订后*日内自行安排查勘现场并编制工程进度计划和分解表，
交由监理单位审批后报发包方审批执行。工程进度计划的编制和分解表的编制应结合工
程实际科学、合理编制，列明工程进度节点。发包方按照工程进度计划和分解表对承包
方进行工期考核，施工中因发包方原因导致工程进度计划变更的，承包方应在*日内就
相关原因编制补充进度计划和分解表，报监理方、发包方审批后执行，逾期不报的仍按
原计划进行考核。承包方不按期编制并报送进度计划及分解表的，以工程总价款为基数
按照每日*分之*的标准支付违约金。
*、因承包方原因导致施工晚于计划或工期出现明显延误的，每延期*日以工程总
价款为基数按每日*分之*的标准向发包方支付违约金，违约金的支付并不豁免其进行
整改、赶工的责任。
*、发包方、监理方有权对承包方进行工期考核，发现工期延误或晚于进度计划的
*
有权要求承包方在期限内整改，承包方不予整改或未能在期限内整改完成的，发包方有
权安排第*方进场赶工，由此产生的赶工费用由承包方承担在结算中予以扣除。合同约
定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的或延期超过【**】日的
发包方有权解除合同。
*、工程质量及验收
*、质量标准：合格。
*、承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的
施工方案组织施工。
*、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完
全责任，因承包方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由承包方自负，因此造成
工期延误的，承包方承担全部责任。
*、承包方必须接受发包方在施工过程中的管理，及时办理质量检验手续。承包方
应按国家竣工验收有关规定，向发包方代表提供完整的过程检验资料、竣工报告资料及
竣工图纸等。
*、工程款支付
*、本合同详见款项按下列方式支付：
（*）工程送电完成且竣工验收合格后，发包方支付至合同计量价的**%；
（*）工程出具结算审计报告后，付至工程结算审定价的**%；
（*）工程竣工验收合格满*年后付清尾款（不计利息）。
*、如有变更减少工程施工内容，合同暂定总价相应减少，并按减少后的合同暂定
总价为基数计付工程进度款。
*、发包方在收到承包方开具的每笔相应金额的增值税发票后进行付款，承包方不
开具发票的，发包方有权推迟付款并不承担任何责任。
*、付款时发包方若发现承包方安装的材料不符合合同要求时，发包方有权暂停付
款，并要求不合格材料拆除、退场，相关费用由承包方承担，工期不予顺延。
*、所有罚款、违约金及其他各类扣款，均在支付下*节点进度款时扣回。
*、承包方同意并理解本项目需经审计单位进行审计确定最终结算价，审计期限由
审计单位确定。发包人及鼓楼区审计局有权委派跟踪审计单位对项目进行跟踪审计，承
*
包人应当予以配合。
*、如因春节、重大社会活动、防疫、环保管控或其他非承包人原因致使工程工期
延长超过**天的、发包方可以在承包人实际完成合格工程量（经监理单位、跟审单位
（如有）审核后）的**%内（含预付款）支付工程进度款。
*、材料供应及设备管理
*、全部材料由承包方自行采购，经发包方或监理方确认样品后进行采购使用。
*、材料进场前应接受发包方组织的验收，不合格材料由发包方标识后，限时运出
场外。场内严禁堆放不合格材料，过期不处理的不合格材料，发包方有权自行处理。
*、承包方在执行合同时如有弄虚作假、以次充好、偷工减料、不遵守发包方材料
品牌的约定、不按要求施工的情况，发包方有权通知乙方停工、整改和更换，并按以上
部位价款的**倍对发包方进行罚款，如发生*次及以上，则加倍处罚：由此造成的工
程延期，承包方承担延期违约责任。累计达到*次的，发包方有权解除合同，并按全部
工程价款的**%计收违约金。
*、****由承包方自备，费用包含在报价中，结算时不予调整。
*、发包方责任
*、负责按照合同约定支付合同价款；
*、发包方指派【杨浩天】为现场代表。
*、发包人就近提供水、电源接口，承包人自行接至工程地点，临时水电设施由承
包人自行解决，发包人不另行承担相关费用。发包人按月代为缴纳水电费，工程款支付
时扣回，相关费用及所有水费、电费已包含在合同价款中，发包人不再另行承担。如因
城市供电、供水部门等非发包人原因导致的停水、停电，承包人不得向发包人索赔。
*、承包方的责任
*、承包方指派【唐建军】为项目经理，负责施工组织、安全管理、工程结算等全
部事务。
*、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。现场管理班子
应包括满足招标文件评分标准所投人员配置中的全部人员，未经发包方允许，不得变更。
现场管理班子所有成员不得擅自离岗，每少*人，罚款****元/次，累计计算，上不封
顶：项目经理离开工地需经发包人及总监理工程师同意，若无正当理由且未经发包人及
总监理工程师的同意不在工地现场的，发现*次罚款****元；承包人项目经理及项目
主要管理人员无故连续*天不在工地，则发包人有权选择：（*）要求承包人撤换相关
人员：（*）解除与承包人的所有建设工程合同，并要求承包人赔偿*切损失，违约赔
偿金在每次付工程款中扣除。
*、承包人在合同签订后不得因自身投标价格低为由拒绝按清单内容施工，否则发
包人有权要求解除合同，要求承包人按合同金额**%支付违约金，并将承包人行为上报
****市财政局等主管部门。由此影响承包人后续在****市场投标行为概不负责。
*、承包人擅自更换项目经理及管理人员或无正当理由拒绝更换不称职的项目管理
人员，应承担*****元/次的违约金，且发包人有权解除合同。
*、承包方在施工期间应当遵守发包人、监理人的各项规章制度和对施工现场的管
理、指挥、检查和监督，服从发包人、监理人的指令。承包方或其工作人员违反规章制
度或不服从发包人、监理人的管理或指挥的，发包人有权视情节轻重处以每次
****-*****元的处罚。
*、做好施工原始记录，按发包方要求的工程资料的样式及填写方式，汇集施工技
术资料，提供给发包方*套；施工完毕，承包方整理、提供竣工资料给发包方，竣工资
料包括：材料检测报告和合格证、竣工验收报告、竣工图纸等。
*、除按规范要求执行外，关键工序施工完毕后，须经监理、发包人验收合格并签
字后（承包人应在验收前向发包人提交*检记录、施工交底记录等资料），方可进行下
道工序施工，否则每次承包人支付违约金****元，并且暂停支付该部分进度款，直至
发包人确认该部分工程合格为止，其相应责任由承包人承担。
*、因发包人原因造成停工的，发包人于*天前书面通知承包人，承包人应积极配
台发包人做好施工计划调整，并合理调整人员和施工机械，工期顺延，发包人不承担停
工、窝工费用；因不可抗力或政府管制造成停工，工期顺延，停工、窝工的损失由承包
人自行承担，发包人不承担任何补偿或责任。
*、如工程不符合合同约定的质量及施工要求，承包方负责无条件返工并承担相关
费用；如发生*次及以上，承包方需承担￥：***，***元/次的违约金；如因返工造成工期
延误，承包方还应承担相应逾期违约责任。
**、工程施工过程中发包方会不定期对工程的质量、安全等内容进行检查，发现问
题后有权要求承包方限期整改。如承包方未按时整改或拒不整改的，按合同金额*分之
*
*每日承担违约金；超过**日的，发包人有权解除合同。
**、承包人应在工程竣工后**天内提供*套完整的竣工图、*套电子图（如招标
时有施工图纸）和全部竣工资料，应符合工程档案管理的要求，同时承担相关费用。如
迟延交付，按****元/日的标准向发包人支付违约金。。
**、承包方无条件配合工程审计。造价咨询费承担原则：（*）结算审核核减额在
结算送审价的**%以内时，咨询费全部由发包人承担；（*）结算审核核减额超出结算送
审价的**%（含**%）时，咨询费全部由承包人承担；（*）咨询费用计算方式按鼓楼区
审计局与咨询单位签订的咨询合同办理；（*）承包人承担的咨询费用扣除方式：从承
包人结算价款中扣除。
**、保修期为竣工验收合格之日起*年。保修期内承包方应在*小时内响应发包方
提出的维修要求，并在**小时内到达现场维修，如未能按照本合同约定派人到场维修，
则发包方有权安排第*方到场维修，维修费用由承包方承担。
**、保修期内经*次维修仍不符合合同约定的质量及施工要求，则发包方有权根据
具体情况选择要求承包方全部更换，承包方应在收到发包方书面通知后*个日历日内负
责按照发包方的要求完成相关工作。
**、因承包人违约而解除合同后，承包人必须在*天内无条件退场。发包人将按承
包人已完成工程量的**%给予结算，承包人并承担由此而给发包方造成的*切损失。
*、安全生产与文明施工
*、承包方应派专职安全员（具有承包方安全员相应证书），该专职安全员应与投
标文件人员配置表中的人员*致。未经发包方允许不得变更。对施工用电、施工机械进
行管理，加强使用过程中的检查，确保使用安全。
*、承包方必须按文明施工要求组织施工，做到施工现场文明整洁。
*、承包方在施工中，应严格安全措施，佩戴安全帽、登高作业系好安全带、严禁
高空抛物、特种作业需持证上岗。
*、承包方在施工中，如发生人身和设备事故，*切费用和善后问题的处理，均由
承包方负责，并承担因此给发包方造成的经济损失。
*、工程分包
除发包方书面同意外，本工程严禁承包方分包、转包，承包方不得将其承包的全部
*
或部分工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给
他人，如现场发现未经发包方现场代表同意的第*方进入现场施工，发包方有权采取勒
令停工、驱逐出场或解除合同等行动，因此造成的*切损失均由承包方承担，同时由承
包方向发包方支付违约金*：*****元/每次。
**、争议解决
双方友好协商解决：如无法协商解决，双方约定向工程所在地有管辖权的人民法院
提起诉讼解决。
**、补充条款
*、工程竣工交付后必须在发包方要求的时限内，将所有承包方施工人员、临时设
施、施工机械、设备和器材撤离现场，否则，发包方按每日*****元收取罚款。
*、在履行合同过程中，承包人应遵循国家或地方的法律、法规、法令或任何对工
程有管辖权的部门规章，及时办理各项相关手续，并按要求支付有关费用。如需发包人
配合的，发包人应予以配合。
*、承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发现的质量问题必须
及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的*切损失由承包人负责。
*、承包人施工过程中发生重大质量事故，发包人有权责令承包人退场，*切损失
由承包人承担。
*、渣土及建筑垃圾外运必须委托城市管理部门公布核准的渣土运输企业或*小工
程渣土运输车。
*、各分部工程的序时进度符合施工组织设计进度要求，否则视同工期违约，因承
包方原因造成的总进度滞后，每滞后*天承担暂定总价*分之*/日的违约金，累计计
算，上不封顶。
*、保修期内，承包人无条件免费保修，在承包人接到发包方通知后*小时做出响
应，并于**小时内到达现场无偿给予修复，如承包人在规定时间内未能及时履行修复
义务，发包人有权另请其他工程队进行维修，维修费用在承包人预留的*%工程保修款内
支付，超出保修款部分由承包人承担。
*、承包人在签订合同后向发包人缴纳垃圾清场保证金（双方协商）或向发包人提
供垃圾清场纸质承诺，若承包人不按照发包人的规定将垃圾及时清运出场，招标人有权
*
安排其他人员将垃圾清运出场，由此产生的费用从保证金中或工程款中扣除。
*、每次例会项目经理本人必须到场，无故缺席会议按每次****元罚款。
**、施工过程中如遇周围居民投诉或阻挠施工，施工方需协助建设方共同处理，确
保项目按期完成。
**、进场材料需提供样品供发包人选择，确定后方可施工。
**、工验收之日起，**天内承包方向发包方递交全套送审资料，否则，由此造
成的决算延误由承包方自行承担。
**、承包方需加强现场安全文明施工管控，加强扬尘管控，如遇环保、城管等相关
部门处罚、由承包方承担此罚款。
**、附则
*、本合同双方约定经签字，盖章后生效。
*、合同份数：本合同正本*份，具有同等效力，由发包方、承包方分别保存*份。
*、本合同履行期间，双方往来的信函、签订的补充协议等书面文字资料均是本合
同附件，与本合同具有同等法律效力。
（以下无正文）
*
（签章页）
承包方：：****（公章）
发包方：（公章）
丽中沐经木街***号
地址：地址：****市漂水区东屏镇工业集中区
法定代表人或
法定代表人或
授权代表：黄艳秋
*
授权代表：
电话：***-********电话：***********
传真：无
传真：
开户银行：农行项山支行开户银行：交通银行股份有限公司****江东中路
支行
账号：*****************账号：*********************
签订时间：****年*月**日
*
**-*：工程设备暂估价表
| 序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
|
单价（元）|合价（元）备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
**-*:专业工程暂估价表
| 序号 |
专业工程名称 |
工程内容 |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小计： |
小计： |
小计： |
小计： |
**
附件*：建设工程项目安全协议书
发包人（全称）：****珍珠泉旅游度假区管理办公室
承包人（全称）：****
甲方将本建设工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第*、预防为主”的方针，
根据《****省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确
保施工安全，签订本安全协议：协议内容如下：
*、各方必须认真贯彻国家、****省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有
关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
*、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全
干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位
责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。
*、乙方在施工前要认真勘察现场：乙方进场后首先必须做好施工现场围护，防止
闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。
*、工程项目由乙方按甲方的要求自行编制实施性施工组织设计；并制定有针对性
的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安
全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报甲方备案，以便甲方监督管理。工地安
全员必须持证上岗。
*、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制
观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪
律、制度和法规。
*、施工前乙方应对管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管
理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，介绍施工中
有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
*、根据工程项目内容、特点，甲方和乙方应做好安全技术交底，并有交底的书面
材料，交底材料*式*份，由甲方和乙双方签字后各执*份。
*、施工期间，乙方需指派专人负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方需指
派专人负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。各方应经常联系，相互协助
检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。
**
*、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，
接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查
的义务，对于查出的隐惠，乙方必须限期整改。
**、在生产操作过程中的乙方员工防护用品，由乙方自理，乙方都应督促施工现场
人员自觉穿戴好防护用品。
*、乙方人员对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真
检查，发现隐患立即停止施工，并落实整改后方准施工。*经施工，就表示该施工单位
确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方
对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。
**、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方必须向
甲方借用或租赁，应由乙方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制
度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做
好书面记录。借入方*经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格
执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，
由借入使用方负责。
**、乙方人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得
擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和乙方指派的安全管
理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的
后果，由该方人员及其单位负责。
**、乙方特种作业人员必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经
省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；
中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员
必须遵守“*不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁违章使用电器、****。
**、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消
防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“*不烧”
规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员
同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。
**、乙方必须严格执行各类安全用电制度，违反本规定擅自乱拉电气线路和违章用
电造成后果的均由乙方负责。乙方配电系统必须有专人**小时值班，工地生活区内严
禁乱拉乱接电线，严禁使用不安全电器等，防止漏电触电事故发生。
**、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障
碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，
采取保护措施。
**
**、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火
灾等*切事故、均由乙方自己负责，甲方负责教育的责任。乙方人员在施工期间造成伤
亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应进行紧急抢救伤员和保护现场，甲方予以协
助，乙方按国务院及****省有关事故报告规定在事故发生后的廿*小时内及时报告上级
主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，
有乙方承担。
**.施工期间如遇疫情防控，施工单位需无条件按建设单位要求做好防控措施，并
对工地进行封闭式管理，如有政策补偿按相关文件执行。
**.本协议作为工程合同的附件，本协议书*式*份，各方各执*份，与工程合同
具有同等的法律效力，协议经双方签署后立即生效。
**.本协议同工程合同正本同日生效，各方必须严格执行，由于违反本协议而造成
伤亡事故，由违约方承担*切经济损失。
甲方（盖章）：****珍珠泉旅游度假区管理办公室
法定代表人或授权代理人（签字）：
乙方（盖章）：****
法定代表人或授权代理人（签字）；黄艳秋
签约日期*年*月*/日
**
附件**：农民工工资足额支付承诺书
致：****珍珠泉旅游度假区管理办公室
我公司谨郑重承诺以下内容，并对之负法律责任。
*、我公司将严格按照《保障农民工工资支付条例》、****省地方规定依法
与招用的农民工签署合同并按时足额支付农民工工资，工资将直接发放给农民工
本人。
*、我公司保证按照合同约定按时足额支付农民工工资，确保不发生民工讨
薪事件。如发生农民工不同形式的讨薪事件，我公司承诺及时妥善处理，同时贵
单位有权暂停工程款支付，并可在应付我公司工程款中拨付款项直接支付给农民
工。
*、如果发生拖欠农民工工资行为，我公司自愿接受贵单位依据情况严重程
度做出的处罚决定。
*、我公司承诺将妥善完整保存农民工用工台账档案备查，贵单位有权进行
检查。
*、我单位将按招标文件的规定履行合同责任和义务；
申请人：****盖章）
法定代表人或
*.*
其授权的代理人：黄艳秋（签字)
申请人地址：****市漂水区东屏镇工业集中区
邮政编码：******
电话：***********
日期：**年*月**日
**
附件**
承诺书
****珍珠泉旅游度假区管理办公室：
我公司已充分了解碳商文件及现场情况，做出以下承诺：
*、我公司承诺中标后不得有分包、转包行为。
*、我公司承诺现场人员与投标人员*致，并承诺施工期间投标文件人员配
置表中的全部人员每天在岗，施工过程中不得进行更换。采购人在施工过程中随
时抽查人员在岗履职情况，如发现有人员不到岗情况，贵局可按照施工合同/采
购合同的约定对我公司予以罚款。该罚款累计计算，上不封顶。
*、我公司保证全力组织人力物力确保按期完成工程施工，因我公司原因导
致工程进度晚于施工计划或工期延误的，我公司自愿按照合同约定承担违约金、
赶工费等赔偿或补偿责任。
*、我公司承诺投标所用品牌符合招标人推荐品牌表、或经贵局同意的同档
次的品牌。禁止中标后以次充好损害工程质量，如有违反自愿按照合同约定承担
罚款、处罚、违约金等责任。。
*
供应商（盖章）：****
法定代表人（签字）：黄艳秋
磨走果
项目经理（签字）
期：***年*月**日
日
**
附件**
投标承诺函
致****珍珠泉旅游度假区管理办公室：
本公司参与贵方组织的“*******地块电力外线接入工程”项目招投标活动，我司
知悉本项目为财政资金拨款民生类项目，我公司承诺如下：
，我公司不在本项目中进行低价竞争，不低于成本报价，不恶意压价。
、我公司的报价是基于市场价的合理报价，报价能够涵盖我公司合理的成本、税
金、利润，我公司能够确保按所报价格完成全部项目内容。
*、我公司已完整详细阅读并理解碳商文件的全部内容，包含各附件内容、施工合
同/采购合同文本、澄清和答疑文件等。若我公司中标，我公司保证按照施工合同/采购
合同文本签署协议并保证按时保质保量完成各项工作，安全文明施工，服从招标人、总
包单位、监理单位及行政管理部门的管理，配合审计。
*、如我公司违反上述承诺，招标人有权依据合同约定追究我公司违约责任，并有
权将我公司违约行为报送行政主管部门、“信用中国”等监管和征信管理部门。
特此承诺。
投标人（盖章）：****东仁建设土程有限公司
*年*月*日
*
**
**
附件**：
****珍珠泉旅游度假区管理办公室工程
结算承诺书
****珍珠泉旅游度假区管理办公室：
我单位承建的*******地块电力外线接入工程工程的竣工结算资料现送达贵单位进
行审计，本着实事求是的原则现郑重作出如下承诺：
、我单位提供的送审资料是真实、合法、完整、准确的。
、若上述工程项目审计核减率为*%以内，审计费用由你单位全额承担。
*、若上述工程项目审计核减率为*%（含*%）～**%（不含**%）的，超过*%的部
分，审计费用由我单位全额承担。
*、若上述工程项目审计核减率为**%（含**%）～**%（不含**%）的，审计费用
由我单位全额承担。
*、若上述工程项目审计核减率为**%（含**%）～**%（不含**%）的，除审计费
由我单位全额承担外，自愿按审定造价让利*.*%结算工程款。
*、若上述工程项目审计核减率超过**%（含**%）的，除审计费由我单位全额承
担外，自愿按审定造价让利*%结算工程款。
*、以上条款如有违反，本单位愿承担*切后果，包括法律货住。
施工单位（章）：苏东仁建设*程有限公司
法定代表人/委托代理人（签名：黄艳秋
**
***年*月*/日
**
第*篇材料品牌表
| 序号 |
材料设备名称 |
技术标准和质量要求 |
推荐厂家品牌（*个以上） |
备注 |
| * |
电缆 |
合格 |
江南、远东、上上 |
|
| * |
环网柜 |
进入供电局名录，满足供电局验收标准 |
|
|
投标人在投标时承诺使用招标人提供的品牌，在合同履行过程中进行选择。
投标人拟选择推荐的厂家或品牌以外的产品时，必须满足上表中的技术标准和质量要求，
并在“澄清答疑”环节中向招标人提出具体品牌，招标人将在“澄清答疑”环节中答复
是否同意。
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
