第*部分专用合同条款
**般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：（*）本合同协议书；（*）中标通知书；（*）本合同专用条
款：（*）招标文件、投标书（含工程报价单）及其附件：（*）本合同通用条款；（*）标准、规
范及有关技术文件；（*）图纸：（*）工程量清单：（*）最高投标限价或预算书。合同履行中，
发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同专用条款的组成部分。若对同
*问题合同文件出现矛盾和含糊，则以时间在后的文件或条款为准。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称****
资质类别和等级：市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级
联系电话：***********
电子信箱：
通信地址：
*.*.*.*设计人：
名称中京方正（北京）工程技术有限公司****分公司
资质类别和等级：建筑行业（建筑工程）甲级
联系电话：***********
电子信箱：
通信地址：
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包人项目部、监理、设计、审计、检测
等服务单位办公场所。
*.*.*.*永久占地包括：
*.*.*.**临时占地包括：如在规划红线外租用临时用地，费用由承包人承担。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：①《中华人民共和国民法典》：②《中华人民共和国建筑法》：
③《中华人民共和国招标投标法》：④《建筑工程质量管理条例》：《中华人民共和国安全生
产法》：国家关于建设工程款结算的有关规定；①****市相关的法规和政策文件等。
*.*标准和规范
*
| 名称 |
**** |
|
资质类别和等级：市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级 |
| 联系电话： |
*********** |
| 电子信箱： |
|
| 通信地址： |
|
| *.*.*.*设计人： |
|
| 名称 |
中京方正（北京）工程技术有限公司****分公司 |
| 资质类别和等级： |
建筑行业（建筑工程）甲级 |
| 联系电话： |
*********** |
| 电子信箱： |
|
| 通信地址： |
|
*.*.*适用于工程的标准规范包括：虫华人民共和国建设部颁发的现行有关标准、规范及省
市有关规定、****省及****市的相关管理办法、设计图纸中规定采用的相关施工验收规范及相关
配套规范检测、评定、验收资料。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：
发包人提供国外标准、规范的份数：
发包人提供国外标准、规范的名称：
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：①本合同协议书：②中标通知书；③招标文件、投标书及其附
录（含投标承诺书）；④本合同专用合同条款及其附件；本合同通用合同条款；技术标准、规
范及有关技术文件等要求：图纸；已标价的工程量清单或预算书：*发包人委托编制的预算
书；①双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件等。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：签订施工合同后*天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供*套完整的施工图纸，未经发包人同
意不得复制。不得向承包人以外的人员泄露图纸的有关内容；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套经审查的施工图
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项方案、项目开工报验的全套资料，包
括但不限于施工进度计划、材料清单、材料进场计划、劳动力计划等，以及发包人、监理要求提
供的其他资料：
承包人提供的文件的期限为：进场前*天
承包人提供的文件的数量为：根据发包人要求
承包人提供的文件的形式为：书面及电子版
发包人审批承包人文件的期限：*天。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：所有施工必须以发包人提供的图纸为准，发包人须向承包人提供
经审查的有效图纸。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、
要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：施工现场
发包人指定的接收人为：现场代表
*
承包人接收文件的地点：施工现场
承包人指定的接收人为：项目负责人
监理人接收文件的地点：施工现场
监理人指定的接收人为：总监理工程师
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：根据施工需要，承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续
和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费
用和建设费用。中标单位负责办理施工期间*切有关公安（交通）的行政许可，并承担费用。可
使用周边道路，不得损坏，承包人负责保护，如发生损坏承包人自行修复。同时承包人做好现场
环境保护和安全文明，在影响主要道路交通时及时向发包人汇报并听从发包人安排。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用条款及施工现场情况划定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人按现
状交给承包人，其它由承包人自行办理，费用由承包人承担。承包人应自行踏勘现场，将现有道
路和交通情况了解清楚，将应考虑的费用在投标报价时考虑，任何因不了解现场情况而提出的增
加费用将不被批准。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范
以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人按现状交给承包人，其它由承包人自
行办理，费用由承包人承担。承包人应自行踏勘现场，将现有道路和交通情况了解清楚，将应考
虑的费用在投标报价时考虑，任何因不了解现场情况而提出的增加费用将不被批准。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、
改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，
承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第*方。
承包人违反*.**.*以及*.**.*的约定的，需承担本合同总金额*%的违约金。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包
人承担。
*.**工程量清单错误的修正
*.**.*出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：
*
无论招标时工程量清单中项目特征描述是否完整或准确，发包人要求承包人的投标报价应为
完成施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，除本招标文件及施工合同中约定允许调整外，中
标的综合单价不予调整。
承包人在投标报价时，是以工程量清单并结合施工图进行报价，如工程量清单项目特征描述
虫不全面或未明确，但施工图中有明确做法，投标报价时已考虑施工图中的做法进行报价，如未
考虑的，视为承包人优惠，其价格包括在其综合单价中。如项目特征与施工图做法不*致，项目
特征中已有明确做法的，以项目特征描述报价。
工程量按实际完成的工程量结算。最终以发包人委托的有执业资格的工程造价咨询机构或射
阳县财政局审计中心审核确认后的工程竣工结算价为准。其中，由承包人代交纳的相关规费等费
用，在最终结算时凭缴费发票进入结算总价中。
*.**.*允许调整合同价格的工程量偏差范围：
（*）非承包人原因造成的工程变更（含设计变更）或其它不可预见的工程量；
（*）由于设计变更等非承包人原因引起的工程量增减，当工程量清单项目工程量的变化幅
度不超过**%时，其综合单价执行中标综合单价。当工程量清单项目工程量的变化幅度超过**%
时，应由受益方在合同约定时间内向合同的另*方提出工程价款调整要求，由承包人提出增加部
分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经发包人确认后作为结算的依据。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：身****县长荡镇人民政府
姓名：
身份证号：
职务：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人负责整体工程协调管理、批准所有签证及
变更方案实施。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后*日内
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
**
（*）经发包人加盖公章确认后的变更签证单（原件）和各种奖罚单（如有）
（*）经发包人加盖公章确认的工期顺延证明（如发生延误）
（*）根据竣工图纸和变更签证计算的工程量计算书和结算报价书（含组价软件电子版、工程量
计算式电子版等）。
承包人必须提交完整的、符合要求的结算资料，并安排专门人员密切配合发包人在规定时间
内完成结算核对工作，否则发包人有权推迟结算审核工作，责任由承包人承担。对于在实际竣工
后**天内未提交的资料或提交的资料不完整、不符合发包人要求的，视同承包人放弃该部分的结
算要求，相应价款作为承包人对发包人的让利。
**.**竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按财政部、建设部联合颁发的《建设工程价款结算暂行
办法》（财建[********号）执行。
发包人完成竣工付款的期限：按招标文件约定的工程款支付条款约定付款
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按通用条款。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。
（*）发包人完成支付的期限：按通用条款。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：**个月
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：根据工程情况商定。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（*）种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：*%工程款
(*）*%的工程款；
（*）其他方式：
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支
**
付、扣回以及价格调整的金额
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式：
关于质量保证金的补充约定：在缺陷责任期内，因承包人原因造成工程缺陷、损坏的，承包
人未能及时修复的，发包人可直接委托第*方修复，所需费用由承包人承担，缺陷责任期满将剩
余部分退还承包人）。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：
质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，具体保修范围、保修期限、保修责任、保修金
的支付、返还应按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量保证金管理暂行办法》等规定及
双方约定执行。保修期内若因承包人施工责任引起的质量缺陷，承包人应该在本保修书约定期限
内派人到场保修，并承担保修责任及保修费用：承包人不能在约定期限内派人到场保修的，可委
托发包人委托他人保修，保修费用发包人从暂留的承包人质量保证金中扣除。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：*天。（*、属于保修范围、内容的项目，
承包人应当在接到保修通知之日起*天内人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可
以委托他人修理。*、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢
修；承包人不按时派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用由承包人承担。）
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：工期作适当顺延。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：
（*）发包人违反第**.*款【变更的范围）第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他
人实施的违约责任：
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导
致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人负责整改到位，工期顺延。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人负责整改到位，工期顺延。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：
**
*
(*）其他：
上述（*）-（*）应作具体明确
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项（发包人违约的情形）约定暂停施工满_天后发包人仍不纠正其违约行
为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
*）未能按投标文件承诺工期按期交付工程，工程质量不能达到承包人在投标文件中承诺的质
量，不服从发包费人安排，接到发包人通知不按时进场等。
*）承包人同意发包人确定的存在下列情形的视为围标、串标、挂靠、弄虚作假：
①投标保证金交纳的资金非本公司资金（挂靠人投资），履约保证金（或履约担保非本公司
资金）。
②所有工程款都直接转入投标人投标时的基本帐户，如发现投标人的资金流向出现异常（转
入挂靠公司或挂靠人），视为投标人挂靠。
③投标文件的制作工具、投标文件的编制人员非本公司正式职工等现象。
④投标时的项目负责人及项目部成员必须全部到现场参与项目实施管理，如人员不到位或到
位的人员起不到相应的作用或除投标人员名单外增减变更管理人员为非投标公司管理人员等现象。
*）工程竣工验收后且在合同约定付款比利时，施工单位应具备全额支付农民工工资的能力且
必须全额付清所有农民工的工资，否则被认为施工单位不具备投标能力和不应参与投标。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法
*）承包人已进行现场勘察，并将从发包人指定的水、电接口接至施工现场的水、电等材料及
施工费用考虑在投标报价中，发包人不再另行支付。
*）承包人在投标时已充分考虑在施工期间必须设置醒目的交通安全标志、标牌及警示灯，同
时保证道路正常通行。
*）承包人必须到现场进行勘察向发包人了解施工现状，充分考虑本工程施工中可预见或不可
预见的情况，各项事宜必须服从发包人安排和管理。
*）承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非发包人原因，发
生的*切问题和责任与发包人无关，相关*切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。若承包人
不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，发包人有权处理相关事务，所发生
的费用在支付工程款时扣除。
**.*.*因承包人违约解除合同
**
在本合同履行过程中，如承包人发生如下情形之*，发包人将视承包人严重违约，立即解除
合同，冻结专户资金，承包人承担违约责任并承担由此造成的*切损失，承包人在现场的人员无
条件退场，承包人在现场的设备和材料无条件供发包人使用，其设备租金和材料价值待仲裁机构
裁定后，如有剩余，在仲裁生效后*天内支付。
①不同意本工程合同条件；
②停工或拖延施工进度或影响施工质量；
③无正当理由，单方面要扶发包人提高合同价款；
④无正当理由，单方面要狭发包人给予某种补偿。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其
名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
**.*.*不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾，
以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害（以当地气象部门公开发布的资料为准）：
（*）持续高温：连续*日日最高气温**℃以上；
（*）持续低温：连续*日日最低气温-**℃以下：
（*）大风天气：施工区域日风力在*级以上且持续时间不少于*小时，或阵风大于*级；
（*）暴雨天气：日降雨量****及以上，或降雨强度大于****/*:
**.*.*不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措
施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。若由于承包人迟延通知而造成的扩大部分损
失由承包人自行承担。发包人认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后**
小时内承包人向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续
发生，承包人应每隔*天向发包人报告*次受害情况。不可抗力结束后**天内，承包人向发包
人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
**.*.*因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按下列方法分别承担：
（*）工程本身的损害、因工程损害导致第*人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施
工的材料和待安装的设备的损害，由承包人承担；
（*）双方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
（*）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担：
（*）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发
包人承担：
（*）工程所需清理、修复费用，由发包人承担：
（*）延误的工期相应顺延。
**
**.*.*因合同*方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：按照通用条款。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：按照通用条款。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按照通用条款。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按照通用条款。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：按照通用条款。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：按照通用条款
选定争议评审员的期限：按照通用条款
争议评审小组成员的报酬承担方式：按照通用条款按照通用条款
其他事项的约定：按照通用条款。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：按照通用条款
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向****仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程所在地人民法院起诉。
附件
附件*：工程质量保修书
附件*:安全生产合同
**
附件*:
工程质量保修书
发包人（全称）：****县长荡镇人民政府
承包人（全称）：_****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》
经协商*致就_****（工程全称）签订工程质量保
修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修
责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要
求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、
设备安装和****，以及双方约定的其他项目。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*
年；
*．****为*年；
*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*.供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*.其他项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。
单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日
起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
**
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内
派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故
现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的
规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由
原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合
同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）承包人（公章）：
地址：_县地址：
法定代表人法定代表人（签字）*
*
委托代理人（签字委托代理人（签字）
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
**
| 地址：_ |
|
地址： |
| 法定代表人 |
* |
法定代表人（签字） |
| 委托代理人（签字 |
|
*委托代理人（签字） |
| 电话： |
|
电话： |
| 传真： |
|
传真： |
| 开户银行： |
|
开户银行： |
| 账号： |
|
账号： |
| 邮政编码： |
|
邮政编码： |
附件*:
安全生产合同
为在****施工合同的实施过程中创造安全、高
效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人****县长荡镇人
民政府（以下简称"甲方”）与承包人****（以下简称“乙
方”）特此签订安全生产合同：
*、甲方职责
*、严格遵守国家有关安全生产的法律、认真执行工程承包合同中的有关安
全要求。
*、不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定
要求。
*、不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全
防护用具、机械设备、施工机具及配件。
*、乙方职责
*、乙方应遵守国家工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织
施工，采取*切必要的安全措施，消除事故隐患，确保施工安全，并对施工现场
发生的*切安全问题负责。
*、坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安
全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和
安全生产管理制度，配备专职及兼职安全管理人员，有组织有计划地开展安全生
产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和
遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评
比。
*、建立健全安全生产责任制。从派驻项目实施的项目经理到生产工人（包
括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能
部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的
第*责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的*%-*%配备安全员，专职负
责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有
关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
**
*、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违
法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
*、乙方必须具有安全生产许可证，项目经理、安全员须取得安全考核合格
证，参加施工的人员必须接受*级安全教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术
操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事特殊工种作
业时，项目经理必须承担管理责任。
*、对于易燃、易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防
设施。所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类
的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行
为。
*、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应
随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*、所用施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常
处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全
*
技术措施，技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
**、施工现场必须具有相关的安全技术资料建立档案，并确定专人管理，安
全技术资料应当真实、完整齐全。
**、乙方应当接受甲方、监理单位及政府安全监督机构对其安全生产的监督
检查。对于检查单位下达的整改意见通知，乙方要立即予以整改，由此发生的费
用乙方自负。对于因此而造成工期延误的，乙方还要按合同规定向甲方支付违约
金。
**、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全专项
方案和事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照有关规定，及时上报有关
部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任。
**、乙方应按有关规定在施工现场及周边环境设置必要的道路施工安全标志、
警示标志、禁行标志等交通安全设施。必要时实施封闭施工，同时加强雨、雪
等恶劣天气及夜间的值班巡查，确保车辆和行人安全。
**、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门
**
并通知现场工程师，同时按政府有关部门要求处理。
*、违约责任
*、乙方应对发生在本工程施工段内自开工至竣工交付期间的交通安全、施
工安全事故（包括人员）负全部法律责任，并承担由此而发生的*切经济损失
*、如乙方发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷或诉讼，甲方有权扣留
其未付工程款用于支付事故处理费用。
本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工
程竣工验收合格后交付使用后失效。
工
发包人（公章）：承包人
地址：地金
法定代数字）：
法定代表人（签字
**
委托代理人（签字）：委托代理人
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
**
| 发包人（公章）： |
承包人 |
| 地址： |
地金 |
| 法定代表人（签字** |
法定代数字）： |
| 委托代理人（签字）： |
委托代理人 |
| 电话： |
电话： |
| 传真： |
传真： |
| 开户银行： |
开户银行： |
| 账号： |
账号： |
| 邮政编码： |
邮政编码： |
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
