合同登记编号：****-***号
长江镇园区绿化补植麦冬项目*标段
项目编号：****-******-****-*****-****
市
发包方（甲方）：****市长江镇人民政府
承包方（乙方）：****
日期：****年**月**日
第*页共**页
| 项目编号：****-******-****-*****-**** |
| 发包方（甲方）：****市长江镇人民政府 |
| 承包方（乙方）：**** |
| 日期：****年**月**日 |
| 第*页共**页 |
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****市长江镇人民政府
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规
定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就长江镇园区绿化补植
麦冬项目*标段施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：长江镇园区绿化补植麦冬项目*标段。
*.工程地点：长江镇。
*.工程立项批准文号：。*.资金来源：*。项目编码是：
*.工程内容：麦冬面积约为*****平方米，土方约为****立方，最终以审
计报告为准。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）。
*.工程承包范围：详见施工图及工程量清单范围内全部内容。
*、合同工期
计划开工日期：****年**月**日（以实际开工日期为准）。计划竣工日
期：****年**月**日。工期总日历天数：**天。工期总日历天数与根据前
述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
质量标准：合格，本工程验收分*次进行，分别为工程竣工后的初验，
的验，*次验收均需合格，如
初验合格后满的中验及中验合格后满
因验收不合格及报验不及时等原因造成的养护期延长，*切由施工方自行负责。
*.*苗木表中所列的规格为最低标准，进场苗木实际规格不低于该标准；
*.*乔、灌木种类发芽率***%，交工验收时成活率****%，承包人应对死亡
的植株和草坪应补植、补栽，苗木在验收时其成活率，保存率***%；草坪验收
时覆盖率应为***%，杂草率小于*%；乔木树种枝条发芽率****%；胸径**公
分以上的大树树冠枝条发芽率***%，树冠完整，无明显枯死枝，对树冠枝条枯
死影响树形的，无论主杆根部上是否萌生枝条皆为不合格。
*.*本工程绿化养护期为在此期限内各绿化项目除达到*.*条款
所列标准外，承包方对施工工程须按园林*级养护标准进行养护，发包人不再
支付费用：对因树木死亡进行补植的，养护期为从补栽之日起仍为**个月。在
第*页共**页
养护期内，发包方每月检查*次如不按发包方要求养护（含苗木补植）的，检查
不合格*次扣质量保证金的**%，不够的从工程款中扣除。
*.*本工程中高度：指苗木自地面至最高生长点之间的距离（对大树而言为
最低高度），胸径：指苗木自地面至*.*米处树干的直径，地径：指苗木自地面
至*.*米处树干的直径，分支点：指苗木自地面至第*分枝点之间主干高度，
蓬径：指苗木灌丛的最大幅度和最小幅度之间的平均直径（要求按“米”字形
测量）。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：********元整
*.合同单价：**元/平方米
**元/立方米
*、项目经理：杜建伟。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：（*）中标通知书；（*）投标函及其
附录；
（*）专用合同条款及其附件；（*）通用合同条款；（*）技术标准和要求；（*）
图纸：
（*）已标价工程量清单或预算书；（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属
于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当
事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合
同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和
安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修
责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*
工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义：本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间：本合同于****年**月**日签订。
*、签订地点：本合同在长江镇签订。
**、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同
第*页共**页
的组成部分。
**、合同生效：本合同自双方签字盖章且缴纳履约保证金后生效。
**、合同份数：本合同*式*份，双方各执*份，其余送相关单位留存。
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理法定代表人或其委托代理人：
物平利
（签字）（签字）
*****
开户银行：开户银行：
账号账号
第*部分通用合同条款（略，执行******—****标准）
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：合同履行过程中双方法人代表或项目负责人书面确认的对合
同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：*:资质类别和等级：:
联系电话：电子信箱：
通信地址：
*.*.*.*设计人：
名称资质类别和等级：
联系电话：电子信箱：
通信地址：
*.*.*工程和设备：按本合同通用条款执行
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》、
《中华人民共和国招标投标法》、*部委第**号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建
设部第**号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、*部委第**号令、
《建设工程质量管理条例》（国务院第***号令）、《****省工程建设管理条例》、《****省建
筑市场管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》等。
*.*标准和规范
第*页共**页
*.*.*适用于工程的标准规范包括中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范、强制性条
款及省、市有关规定：建筑安装工程施工质量验收规范以及相关各专业施工质量验收规范。
当标准互相矛盾时，以最新的为准。。
发包人提供标准、规范的时间：发包人不提供，由承包人自行收集。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：／；发包人提供国外标准、规范的份数：/
发包人提供国外标准、规范的名称：/
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：①本合同协议书：②中标通知书；③投标函及其附录；④
专用合同条款及其附件：通用合同条款；技术标准和要求：图纸；已标价工程量清
单或预算书；发包人与监理人签订的本工程《委托监理合同》。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限；开工前：发包人向承包人提供图纸数量：*套：
发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定；承包人提供的文件的期限为：双方
另行确定；
承包人提供的文件的数量为：双方另行确定；承包人提供的文件的形式为：双方另
行确定；
发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工现场保留*套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使
用。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、
要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：／；发包人指定的接收人为：
承包人接收文件的地点：/；承包人指定的接收人为：！
监理人接收文件的地点：／：监理人指定的接收人为：
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按本合同通用条款执行.
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本工程施工围墙为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：现状，
未具备部分由承包人自行负责，费用已包含在合同价款内
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承
担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规
范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属发包人。
承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第*人，不得进行复制，不得向承包人以外的
第*页共**页
人泄露有关图纸内容。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已
含在合同价中。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按通用条款。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：当工程量清单的误差幅度以**%为界，详见本合
同第**.*条款。
*.发包人
*.*发包人代表
姓名：刘卫华：身份证号：******************
职务：工程师：联系电话：******；
电子信箱：：通信地址：路灯管理处。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使本合同约定的发包方的权力和监
理人需要取得发包人批准的权力。处理与协调工程施工中的重大问题及外部工作联系等事宜。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前*天。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（*）发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。施工过
程中承包人不得因发包人前期手续的原因而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，
应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。
（*）本工程施工所需的水、电、电讯线路由承包人自行解决，并承担相应费用。
（*）施工临时道路、便道由承包人负责，其费用已列入本合同价中。
（*）施工图会审前提供工程地质和地下管线资料。
（*）开工前提供水准点和坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理人现场交验。
（*）图纸会审和设计交底在开工前完成。
（*）现场或有关资料上已明确的地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、
古树名木由承包人负责保护。暂不明确的地下管线如需保护，承包人应提出具体保护措施方
案，由发包人征得有关管理部门同意后，由承包人组织实施；所需费用由承包人提出预算，
发包人审核后支付。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：
发包人是否提供支付担保：。发包人提供支付担保的形式：
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）进场后*周内提供材料计划、详细的施工进度计划、承包人购材料清单、材料进场
计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工前向发包人提供。每月**日
前分别向发包人及监理方提供已完工程量报表（含工程量变更及签证预算）及下月详细的施
工进度计划、发包人供材料清单、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等
资料。如有甲供材料须提前**天提供计划，否则，引起的工期延误责任完全由承包人承担。
第*页共**页
（*）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手续：①根据国家
和工程所在地政府有关部门的规定，由承包人办理交通、环卫、环保手续，负责协调和处理
因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的费用，包括因承包人责任造成的罚款。
②施工过程中排污、环保、市容、消防、治安、人口管理等相关手续的办理以及因施工造成
对临近居民的影响所引起的纠纷等，均由承包人负贵协调处理。现场生活污水和生活垃圾必，
须定期清运，施工现场内雨水、废水、污水必须排入指定的排水沟或排水井内：保持道路畅
通整洁。若污染城市道路和下水管网，则所造成的*切责任和后果均由承包人承担。
（*）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：①承包人应按建设行政管
理部门和相关部门的要求，在施工场地设置安全施工、防火宣传标牌、标语以及设施，组织
专门的保卫和值班人员，坚持昼夜巡视、检查。*承包人在进场前要制订对人员、机械设备
的操作及安全用电等各方面的安全制度，增强全体施工人员的安全意识，落实安全责任，保
证做到绝对安全。③承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的所有责任，并承担
费用。*承包人应在工地大门处设置交通警示灯及减速慢行标志。
（*）承包人提交的竣工资料的内容：按照省、市及行业规定，包括竣工图和竣工结算资
料等。
：
承包人需要提交的竣工资料套数：提供*套完整的竣工图和竣工结算及其他资料。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行负责。
：承包人提交的竣工资料移交时间：本工程竣工验收合格后**日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：按照****市城建档案馆要求整理提交。包括电子文本
与纸质资料。
（**）承包人应履行的其他义务：①施工场地清洁卫生的要求：*.按安全文明施工要求
实施；*.现场施工人员正确使用安全帽等个人防护用品：*.建立、健全安全生产责任制，有
规章制度，有培训记录等：*.工地*周必须设置连续、整齐、牢固的硬质围档：*.出入口要
设置大门，并有门卫和门卫制度：*.出入口及主要制作加工场地做硬化处理：*.安装冲洗设
备、工程车辆不带泥上路；*:渣土车加盖密闭：*.食堂及职工生活区干净卫生），费用由承
包人承担。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区满足不了上述要求，发包人有权安排
其它单位或个人实施，具体发生的费用从工程进度款中扣除。②承包人在接到发包人书面通*
知后**天内拆除现场所有临时设施，并将所有的机械设备、材料及建筑垃圾全部清理、运
出现场，并将场地平整好：清理范围和标准应征得发包人认可：否则，如发生相关费用由发
包人在工程款中扣除。③承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容任何的增
加和删减。发包人对与本合同相关的不可预见的但又是必要的工程增加，承包人必须接受并
予以施工。如承包人拒不执行发包人指令或工程变更，发包人有权另选施工单位，由此造成
发包人在项目中的损失由承包人承担，同时承包人必须向发包人支付该变更项目造价费用
**%的违约金。④对于施工过程中承包人不得因发包人前期手续而索赔或消极施工，需积极
配合，保证工程按计划进行。承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充
分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）
和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有书面告知义务，否则造成工程质量、
安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。在施工过程中，承包人必须为发包人另行
发包的其他专业和现场施工提供配合，服从发包人、监理人的协调，积极进行现场调整。
已完成工程成品在正式移交发包人前，由承包人负责保护，其费用由承包人承担。
*.*项目经理
*.*.*项目经理
姓名：杜建伟；身份证号：******************:
建造师执业资格等级：中级工程师；建造师注册证书号：:
第*页共**页
建造师执业印章号：/；安全生产考核合格证书号：
联系电话：：电子信箱：：通信地址：
承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人对本工程施工和质量保修阶段的
质量、安全、进度、造价，以及合同管理、信息管理、付款签证及工程签证、变更的认证及
增加的工程量认证和施工现场的组织和实施、听从发包人和监理人的指挥，满足合同和交易
文件要求。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：双方另行确定_。
，承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：在未递
交前视同为项目经理缺勤，按项目经理缺勤违约处理办法执行。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现*次处扣违约金元，
且承包人须承担上述违约给发包人造成的*切损失。
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人必须指派投标书中承诺的项目负责人
到施工现场负责施工管理，不得更换。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权书面通知承包人更换其
认为不称职的项目经理，承包人无正当理由拒绝的，在结算时发包人直接在履约保证金中
扣项目负责人到位保证金，同时发包人有权终止合同，勒令承包人退场，已完成工程量不予
结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：台同签订期间上报，
并提交相关人员的劳务合同。
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任发包人有权书面通知承包
人更换其认为不称职的施工管理人员，承包人无正当理由拒绝的，每发生*人在结算时发
包人直接在合同款中扣违约金****元，且承包人须承担上述违约给发包人造成的*切损失。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监或发包人批准，经发包人
认可后方可离开。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人必须指派投标书中承诺的施工
员、质检员、安全员到施工现场负责施工管理，不得更换。若未经发包人批准，擅自更换的，
则按更换每人次扣违约
金****元。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：从工程开工（以开工令为准）
起，承包人主要施工管理人员保证每周不少于*天出勤，并且每天在施工现场工作不少于*
小时，不满*小时视为缺勤*天，每缺勤*天扣违约金****元，累计缺勤**天或连续缺勤
*天（书面请假，发包人同意除外），发包人有权终止合同，勒令退场，已完成工程量不予
结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。
*.*分包
*.*.*分包的*般约定
在履行合同过程中，承包人不得私自转包和分包，*经发现，取消承包资格，罚没全额
履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人负责。
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：发包人在清单中给定暂估价的专业工程属于依法必须招标的
范围并达到规定的规模标准的，由总承包人以招标的方式选择分包人，发包人参与专业工程
分包招标决策，有关交易文件只有经发包人加盖法人印鉴后才能生效，发包人将派代表参与
开标评标，否则中标结果对发包人没有约束力。招标有关的费用采用承包人承担。发包人在
清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由承
第*页共**页
包人按通用条款约定确定分包人，并经发包人确认分包的专业工程价格。
其他关于分包的约定：确有必要分包的单项工程必须得到发包人和监理单位认人口并
分包给具有相应施工资质的单位。
*.*工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。
*.*履约担保
承包人是否提供展约担保：提供。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：①形式：转账或银行汇票：②履约担保
金额：合同价款的**%作为履约保证金；③承包人应按照交易文件规定的时间，将履约担保
足额提供给发包人。④承包人按期保质竣工并经验收合格后，发包人应*次性退还履约保证
金。承包人不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金向发包
人支付违约金。保证金不足以支付违约金时，承包人还应按本合同约定向发包人承担违约责
任
*．监理人
*.*监理人的*般规定
关于监理人的监理内容：按监理合同。关于监理人的监理权限：按监理合同。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按监理合同。
*.*监理人员
姓名：：职务：
监理工程师执业资格证书号：：联系电话：
电子信箱：；通信地址：；
*.*商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确
定：（*）：（*）：（*）
*.工程质量
*.*质量要求
*.*质量要求：合格，本工程验收分*次进行，分别为工程竣工后的初验，初验合
格后满*年的中验及中验合格后满的验，*次验收均需合格，如因验收不合格及报
验不及时等原因造成的养护期延长，*切由施工方自行负责。
*.*苗木表中所列的规格为最低标准，进场苗木实际规格不低于该标准；
*.*乔、灌木种类发芽率***%，交工验收时成活率****%，承包人应对死亡的植株和
草坪应补植、补栽，苗木在验收时其成活率，保存率***%；草坪验收时覆盖率应为***%，
杂草率小于*%；乔木树种枝条发芽率≥***%；胸径**公分以上的大树树冠枝条发芽率***%，
树冠完整，无明显枯死枝，对树冠枝条枯死影响树形的，无论主杆根部上是否萌生枝条皆
为不合格。
*.*本工程绿化养护期为您所，在此期限内各绿化项目除达到*.*条款所列标准外，
承包方对施工工程须按养护标准进行养护，发包人不再支付费用；对因树木死亡
进行补植的，养护期为从补栽之日起仍为**个月。
第*页共**页
*.*本工程中高度：指苗木自地面至最高生长点之间的距离（对大树而言为最低高度），
胸径：指苗木自地面至*.*米处树干的直径，地径：指苗木自地面至*.*米处树干的直径，
分支点：指苗木自地面至第*分枝点之间主于高度，蓬径；指苗木灌丛的最大幅度和最小
幅度之间的平均直径（要求按“米”字形测量）。
承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，
并接受发包人委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。无论监理工程师是否进行并通
过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任，除非质量问题是由
非承包人原因引起的，而此类质量问题承包人须及时通知监理工程师。
对造成质量未达到约定标准双方都有过错的，按各自责任大小承担损失。具体由双方
友好协商，协商不成提交建设行政主管部门进行调解或向****仲裁委提出仲裁。
双方对质量评定意见不*致时，由工程质量监督部门进行质量评定。
*.*.*特殊质量标准和要求：/关于工程奖项的约定：/
*.*隐蔽工程检查
*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽工程检查前**小时书面通
知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
满足****省、****市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实
所有安全技术措施和人身防护用品。建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班
前活动制度、文明施工检查制度。
承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，
如发生事故，责任概由承包人承担。但对由于发包人分包单位的责任造成的安全事故，总包
单位负连带责任。
承包人对施工现场的安全生产负责。承包人在工地现场必须配备专职安全员：安全员必
须持证上岗。
工程施工前和施工中，承包人项目经理或技术负责人应当对有关安全施工技术进行交底；
承包人必须编制安全施工措施和施工现场临时用电、施工现场周边及主要通道的安全防护措
施及其它有关法规要求的专项施工方案，专项施工方案必须经本单位技术负责人批准后，报
发包人代表和现场监理批准后实施。
工程施工前，承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，
负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。
工程施工前，承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产
（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师签字确认后方.
可使用。
特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作
第**页共**页
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责
任：。
（*）其他：。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项（发包人违约的情形）约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约
行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时
整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的责任与损失均由承包人负责。
（*）若承包人在施工过程中出现严重质量问题，则根据质量问题的严重程度按每起扣
违约金****元起处罚，并承担相应的*切损失。
（*）若由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷，则发包人有权终止合同，勒令退场，
除工程质量保证金不予退还外，还应承担赔偿发包人损失的责任。
（*）若发包人按本合同专用条款第**款规定的付款方式及金额向承包人支付工程款后，
承包人的施工人员、材料供应商、机械与设备出租人、与本工程施工建设相关人员及单位等
向发包人索要工资、材料款、机械与设备出租费等，则承包人承担由此引起的*切责任与费
用。并且按合同价的*%向发包人缴纳罚款。
（*）承包人必须确保在施工期间**小时派驻指定管理人员进行现场指导管理，否则发包
人有权按****元每次扣违约金。
（*）承包人在本工程竣工验收后**日内向发包人提交符合要求的完整的竣工资料，经发
包人及城建档案馆验收合格后，退还竣工资料履约保证金，如承包人不能满足此要求，则罚
没全部竣工资料履约保证金，并且按延期每天****元扣违约金。
（*）承包人在工程施工期间必须抓好安全生产工作，如在施工期间发生安全事故，则罚
没全部安全履约保证金，并且，由此所造成的损失由承包人承担。
（*）如经验收达不到国家合格验收标准，除返工合格后，质量履约保证金不退还，返工
损失费自付外，承包人还应按合同总价的**%对发包人进行赔偿。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：*，因承包人原因未按期开工超过**天；*由于
承包人原因造成施工质量存在严重缺陷：*承包人未经发包人许可擅自停工：*承包人出现
严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工
的：*.未经发包人同意，承包人将本工程转包或分包的：*.合同中规定的其他情形。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或
以其名义编制的其他文件的费用承担方式：
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后／天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：发包人投保内容：建设工程和施工场地内的自有人员生命财
第**页共**页
产险。
承包人投保内容：从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产
险、施工机械设备的财产险、第*人人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和
待安装设备的财产险。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：！。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
**.*通知义务：关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：施工过程中具体协商。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：按本合同通用条款执行。选定争议评审员的期限：*。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：／。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：按本合同通用条款执行。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种*方式解决：
（*）向****仲裁委员会申请仲裁；（*）向****市人民法院起诉。
**.补充条款：
*、本工程设项目组成人员在岗保证金/*元，安全保证金/*元。在正式签订工程施工
合同*天内，该保证金与质量保证金、工期保证金、安全保证金*并汇入发包人指定帐户。
*、承包单位必须加强协调配合，做好与其他专业施工队*各方面的总承包管理服务工
作。
*、现场安全文明施工措施费（基本费）费率为暂定，结算时以有关部门核定的结果为
准，未经核定不得作为结算依据。
*、施工单位应自备发电机组，连续停电**小时以上的开机费用签证后进结算，停电造
成工期延误及其他费用，甲方不予签证。
*、本工程的各类保证金*律不计息。
*、承包人需签订竣工结算审核承诺书，向发包人作承诺，承诺在****市审计局审计核
减额达到送审额*%以上的部分审计费用由承包人承担，该款项在承包人工程款中直接扣除；
*、承包人必须严格执行****市人民政府皋政发[****]**号关于《市政府关于在建筑领
域建立农民工工资保障金制度的意见》等有关文件规定，按合同及时支付经许可分包工程款，
按规定采取有效措施，保证农民工工资及时足额兑付。承包人发工资必须直接发给农民工本
人，也可以委托银行发放，但严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个
人。同时企业还要编制工资支付表，如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等
工资支付情况，并保存*年以上备查。如发生拖欠农民工工资现象，发包人有权从承包人应
得工程进度款中扣除相应款项直接发给农民工本人，并处以应发款项**%的罚款。因拖欠农
民工工资而产生的*切后果由承包人承担。
*、发包人对承包人的各项经济处罚，经工程监理签证、书面告知承包人即生效，发包
人直接在承包人的履约保证金中扣除，如履约保证金不足以扣除，则在工程款中扣除。
*、本工程如有安全文明施工措施费，施工单位必须按相关文件要求实施，并接受建设
单位的考核和监督。
第**页共**页
工程质量保修书
工程项目名称：长江镇园区绿化补植麦冬项目*标段
发包人（全称）：****市长江镇人民政府
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条
例》，经协商*致就（工程全称）签订工程质量保修书。
工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修
责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要
求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、
设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如
下：
、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*.本工程竣工图纸中所有内容，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和
主体结构工程，为设计文件规定的工程合理使用年限；
*.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗*为年；
*.装修工程为*年；
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*.供热与供冷系统为**个采暖期、供冷期
*
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
第**页共**页
*.其他项目保修期限约定如下：
*.本工程质量保修期养护期**个月。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算
心
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。
单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日
起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*·天内
派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故
现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的.
*
规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由
原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合
同附件，其有效期限至保修期满。
*、本保修书*式*份，双方各执*份，其余送相关单位留存。
第**页共**页
发包人（公章）：承包公章
地址：地址
法定代表人（签字）：法定代表天（签
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
第**页共**页
| 地址： |
地 |
址 |
| 法定代表人（签字）： |
|
法定代表天（签 |
| 委托代理人（签字）： |
|
委托代理人（签字）： |
| 电话： |
|
电话： |
| 传真： |
|
传真： |
| 开户银行： |
|
开户银行： |
| 账号： |
账号： |
|
| 邮政编码： |
|
邮政编码： |
安全生产合同
为在长江镇园区绿化补植麦冬项目*标段施工合同的实施过程中创造
安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主主****
市长江镇人民政府（以下简称“甲方”）与承包人****（以
下简称“乙方”）特此签订生产合同：
、甲方职责
*、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，负责组织监理施工单位按照行
业主管部门要求进行安全报监备案，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*、按照“安全第*、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”
的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和
评比。
*、重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、
审批，同时施工，同时验收，投入使用。
*、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的文件精
神。
*、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全
隐患。
乙方职责
*、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定，认真执
行工程承包合同中的有关安全要求，主动积极配合上级主管部门的安全措施费考
评和标化工地评审检验工作。
*、坚持“安全第*、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原
则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的
第**页共**页
管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地
开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产人员和具体操作人员，必须
熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总
结和评比。
*、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包
括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能
部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责，层层落实。项目经理是
安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的*%~*%配备安
全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人
员须持有建设部制定的安全生产考核证书，有权按有关规定发布指令，并采取保
护性措施防止事故发生。
*、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违
法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
*、乙方必须具有省建管部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的人员，
必须经安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安
全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、
锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的
人员，经过专业培训，获得《特种作业操作证》后，方准持证上岗。施工现场如
出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
*、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设
施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法：乙方不得将任何各类的
爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
第**页共**页
*、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，施工负责人和安全检查员应
随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*、所有施工机具设备和高空作业的设备均需检测合格，并有安全员经常性
检查的签字记录，保证其经常处于完好状态：不合格的机具、设备和劳动保护用
品严禁使用。
*、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全
技术措施，施工现场必须具有相关的安全警告标志牌和安全操作规程牌。
**、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全专项
方案和事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事
故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不
放过”的原则，严肃处理相关责任人。
*、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同*式*份，双方各执*份，其余送相关单位留存
定
代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工
*
业主：（盖章）承包办
********
法定代表人或其授权的代理人法定代表或其授权的代理人：
（签字）（签字
第**页共**页
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：长江镇园区绿化补植麦冬项目*标段
工程项目地址：长江镇
建设单位（甲方）：****市长江镇人民政府
施工单位（乙方）：****
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，
防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法
权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政
责任书。
第*条甲乙双方的责任
（*）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装
和市场活动等有关法律法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（*）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（*）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法
规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不
得违反工程建设管理的规章制度。
（*）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，
情节严重的，向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第*条甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、
事后应遵守以下规定：
（*）不准向乙方和相关单位索要或接受现金、代币购物券、礼仪储蓄单、
债券、股票及其他有价证券、消费卡、购物卡、电话充值卡、商品提贷单等各种
支付凭证和高档耐用物品、金银制品等贵重物品。
（*）不准在乙方和相关单位报销应由甲方或个人支付的费用。
（*）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、
配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、
娱乐活动。
（*）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同
有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关
单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
（*）不准在逢年过节、婚丧喜庆、工作调动、子女上学等方面收受乙方和
相关单位的礼金、礼品。
第*条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严
格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规
范，并遵守以下规定：
（*）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送现
金、代币购物券、礼仪储蓄单、债券、股票及其他有价证券、消费卡、购物卡、
电话充值卡、商品提贷单等各种支付凭证和高档耐用物品、金银制品等贵重物品。
（*）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（*）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶
子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公
第**页共**页
务的宴请、健身、娱乐等活动。
（*）不准利用逢年过节、婚丧喜庆、工作调动、子女上学等机会向甲方或
个人赠送礼金、礼品。
第*条违约责任
（*）甲方工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，按照管理权限，
依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司
法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）乙方工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，甲方有权终止
施工合同，并报请主管部门取消参与本市范围内工程建设资格；给甲方单位造成
经济损失的，应予以赔偿。
（*）乙方有违反廉政合同内容的，廉政保证金将予以没收。
第*条本责任书作为工程施工合同的附件；与工程施工合同具有同等法
律效力。经双方签署后立即生效。
第*条本责任书的有效期为双方签署之日起至程项*缺
时止。苏
第*条本责任书*式*份，双方各执*份，其余送相关单位留
*
甲方单位：（盖章乙方单位：盖章）
********
代表人：代表人武
月日
*
第**页共**页
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
