合同编号：
建设工程施工合同
（**-****—****）
项目名称：市政排口雨水资源化利用项目
发包人：****市政府投资建设工程管理第*中心
承包人：****
****年*月
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****市政府投资建设工程管理第*中心
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就市政排口雨水资源化利用项目施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：市政排口雨水资源化利用项目。
*.工程地点：****市龙马潭区枣林园社区、云台社区、江阳区*环路（棉花坡大道）、长江滨江路（龙驰路交叉口）、沱江*桥（南侧）、长江大桥（南侧）。
*.工程立项批准文号：泸市发改行审〔****〕**号。
*.资金来源：财政专项补助资金。
*.工程内容：新建雨水储水池*个、总容积****立方米，管理用房建筑面积**平方米；配套建设土石方及挡墙工程、场地铺装、绿化、党政文化墙、板房、及人行便桥等附属设施；改造管网，配置水处理设备*套等。
*.工程承包范围：对龙马潭区的枣林园社区、云台社区，江阳区的*环路（棉花大道）、长江滨江路、沱江*桥（南侧）、长江大桥（南侧）*个雨水排口进行雨水资源化利用改造，建设地下雨水集蓄设施和雨水回用设施。包含：基坑土石方、路基路面、结构﹑排水、电气、海绵化改造及景观绿化等施工图及招标工程量清单范围的全部内容。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月*日。
计划竣工日期：****年*月**日。
工期总日历天数：***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合合格，满足国家建设工程质量验收标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.人民币（大写）***************元**分（¥********.**元）；
其中：
（*）安全文明施工费：详见招标工程量清单；
（*）材料和工程设备暂估价金额：详见招标工程量清单；
（*）专业工程暂估价金额：详见招标工程量清单；
（*）暂列金额：详见招标工程量清单。
*.合同价格形式：固定单价合同。
*、项目经理
承包人项目经理：高坤。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和
安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修
责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*
工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****市政府投资建设工程管理*中心签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字、盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人或其法定代表人或其
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
地址：****市龙马潭区杜家街***号地址：泸县福集镇泛水路
*
开户银行：开户银行：中国工商银行股份有限公司****江阳南路支行
账号：账号：*******************
电话：****-*******电话：***********
第*部分通用合同条款
（详见招标文件第*章合同条款及格式第*部分通用合同条款）
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：招标文件及其补遗书、补充合同等。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：****城市建设工程咨询集团有限公司。
*.*.*.*设计人：
名称：中国市政工程****设计研究总院有限公司；
资质类别和等级：市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业甲级；
联系电话：邓力禹***********；
电子信箱：/；
通信地址：/。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：工程施工现场辅助的场所。
*.*.*.*永久占地包括：道路及附属设施、护坡等占地。
*.*.*.**临时占地包括：工棚、堆料场、施工便道等占地。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：现行规范性文件。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行标准规范。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
(*）合同协议书；
(*）中标通知书；
(*）招标文件及其补遗书；
(*）投标函及投标函附录；
(*）专用合同条款；
(*）通用合同条款；
(*）技术标准和要求；
(*）图纸；
(*）已标价工程量清单；
(**）其他合同文件。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：完成施工合同之日起**日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：*套；
发包人向承包人提供图纸的内容：设计施工图、设计变更、招标工程量清单等。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：投标文件；
承包人提供的文件的期限为：开工前提供。
提供的文件的数量为：投标文件正本*套、副本*套；
承包人提供的文件的形式为：纸质、电子；
发包人审批承包人文件的期限：根据实际需要。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：工程实施计划前**天。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：****市政府投资建设工程管理第*中心；
发包人指定的接收人为：（发包人代表）王宏毅。
承包人接收文件的地点：****市政府投资建设工程管理第*中心；
承包人指定的接收人为：（项目负责人）高坤。
监理人接收文件的地点：施工现场监理部；
监理人指定的接收人为：（总监理工程师）姜德虹。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款约定。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工用地红线范围为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款约定。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款约定。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款约定。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款约定。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款约定。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按专用条款**.*.*。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按专用条款**.*.*。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：王宏毅；
身份证号：/；
职务：工程*科科长；
联系电话：***********；
电子信箱：/；
通信地址：****市龙马潭区杜家街***号。
发包人对发包人代表的授权范围如下：对本工程质量、工期、进度、投资、安全、文明施工及材料和设备进场进行监督检查；对涉及工期延长、设计变更和现场收方及签证、已完工程量报告、竣工结算报告等影响工程造价的相关事项作出处理；办理中间交工工程验收手续；协调施工现场及外部有关事宜。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款约定。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款约定。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：签订施工合同之日。
发包人是否提供支付担保：不提供。
发包人提供支付担保的形式：无。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：承包人负责竣工图的绘制，且必须符合国家规范的要求，全部重新测量绘制或在图中将与设计变更、技术签证相对应的内容醒目标识，加盖竣工章并有相关各方签名后方符合要求，向发包人提交完整的符合档案管理要求的竣工图、隐蔽资料、竣工结算等全部竣工资料，否则，发包人可以拒绝接收。同时承包人应负责各分包单位竣工资料的收集和整理（包括发包人指定的分包人和另行招标确定的其他承包人），并协助发包人完成工程竣工备案工作。
承包人需要提交的竣工资料套数：原件*套，光盘*套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：完成工程竣工验收后**日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：按《建设工程文件归档规范》（**/******-****）、《****市住房和城乡建设局关于印发****市建设工程纸质档案、电子档案、声像档案归档规定的通知》（泸住建发〔****〕***号）要求。
（**）承包人应履行的其他义务：
*)民工工资支付担保。按《****市人力资源和社会保障局等*部门关于转发〈工程建设领域农民工工资保证金规定〉的通知》（泸市人社发〔****〕**号）执行。
*)办理质量监督、安全监督、施工许可证等相关手续，并接受质量监督和安全监督部门监督、检查。
*)承包人负责对发包人选定的其他承包人的施工质量、安全文明施工、成品保护承担连带责任；对发包人选定的其他承包人的竣工资料负责进行整理、备案、归档；对发包人选定的其他承包人提供必要的材料堆放场(水电费除外)。
*)承包人无条件接受该项目内的增减工程(包括设计变更、现场变更、专业暂估项目等)，增、减工程的计价按**.*.*条的规定执行，不得以其他理由拒绝施工，否则，视为违约，按增减工程金额的*%向发包人支付违约金。
*)对各分包人清洁卫生工作的统*管理等工作由承包人负责。
*)交工前的建渣清运出场工作由承包人负责，并承担相应费用。若不能及时清运，发包人可指定其他承包人负责清运，费用按发包人和其他承包人签证依据为准，从承包人结算款中双倍扣除。
*)承包人负责协调好承包人承建范围内的外围关系，比如：当地各建设行政主管部门、派出所、村社、周边开发商及街道办事处等单位或社会团体的各种关系。
*)承包人在施工全过程中应派专人负责安全保卫及工地照管工作，发生物资被盗、人员伤亡等事件由承包人承担全部责任，发包人不承担任何责任，也不另行支付此项费用，若因此造成发包人或第*人损失的，由承包人承担所有的责任。
*)办公和生活房屋及设施的要求：向建设单位免费提供现场办公室，并提供相应的基本办公条件和休息设施。
**)需承包人办理的有关施工地交通、环卫和施工噪音管理、夜间施工等手续：承包人在开工前按有关城市管理、环卫、公安部门规定办理完毕，并由承包人承担相关费用。
**)已完工程成品保护及费用承担：工程竣工、移交前由承包人负责；移交后由发包人负责。
**)施工场地涉及的地上杆、管、线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护及费用承担：按国家相关法规做好保护工作，费用由承包人承担。
**)施工场地清洁卫生的要求：发包人要求承包人在工程建设中确保文明施工，应采取降噪措施和处理扬尘措施，不得影响居民生活。施工期间需遵守政府的有关安全文明施工，城乡环境综合治理环保、安全的规定。对附近的建筑物及绿化应采取有效的保护措施、不得污染和破坏。
**)施工用水、用电由建设单位协调，有关单位指定位置后，由施工单位负责从发包人提供的接口处接通并进行维护（如需安装临时变压器，变压器的安装及维护费用也包含在投标报价内）；开工后至施工用水、用电接通前，所有临时用水、用电由承包人承担；承包人自备不小于*****的发电机作为备用电源以备不时之需，以满足施工用电要求，该发电机所消耗人工、材料（含燃油）、机械等所有费用由承包人承担，并已包括在承包人应承担的风险费用中，因此，临时停电不能作为承包人要求工期顺延的理由，也不涉及任何费用的索赔，若承包人未自备发电机或自备发电机不能满足施工需要，造成工程施工不能持续，影响工期和质量的，*切损失由承包人承担。满足本工程施工的施工用水、施工用电、施工临时道路等已包含在投标人的报价中，由承包人承担费用，结算时，发包人不再另行计算该部分内容涉及的费用。
**)本工程施工过程中，影响周围单位、行人和道路通行而必须预留的道路由承包人负责维护，费用由承包人承担。
**)服从和配合发包人现场管理、现场抽测、各类款项支付审核、各类款项的确定审核、竣工结算审核等管理、跟踪审核工作。
**)承包人应负责因设计变更或现场签证引起的材料重复回收利用。当设计变更或现场签证涉及可重复利用材料时，应在拆除前与发包人协商可重复利用率，否则视为承包人***%利用原有材料，发包人不再对该原有材料进行计量支付。
**)承包人在施工和结算过程中必须严格按照招标文件的要求进行施工和结算。
**）项目经理必须与投标文件中提供的*致，合同签订前承包人须提供项目经理证件原件(电子证件提供锁定证明材料)，施工期间压证施工，工程完工后归还。承包人未经发包人同意不能变更或以“执行经理”等名义变相变更项目经理，否则视为违约。对于工程现场重要事项的商谈和文件签署，由发包人认定的项目经理参与商谈和文件签署才能被认为有效。更换项目经理和技术负责人须向发包人提供书面申请，经发包人同意，并报经有关行政主管部门同意后方可更换。技术负责人管理要求及违约处理同项目经理。
**）现场人员管理：
①本工程必须按投标书中所列人员上岗，各专业技术人员不得共用到其他项目，直至工程竣工。如承包人更换施工员、质量员、安全员，须向发包人提供书面申请，经发包人同意，并报经有关行政主管部门同意后方可更换，若未经发包人书面批准而更换以上人员，则视同转包，按有关规定处理。
②现场管理人员实行离开工地请假制度：施工员、质检员、安全员应常住现场，应保证每月在现场工作时间不得少于**天。
③承包人须提供与投标文件中*致的项目现场管理层成员名单、职务、联系电话、身份证和上岗证的复印件，交由现场发包人核查备案。
④承包人需聘用与投标文件中*致的相关工程建设的关键人员或者由发包人同意的其他专业人士来完成相关专业工作。发包人只有在由承包人所提议的其他专业人士的资格水平等同或超过资料表中的关键人员时才会同意考虑相关人员的替换。
⑤如果发包人出于工程管理和施工质量、工期等的考虑，要求承包人及分包人所聘用的相关专业工作人员离开此项工程，则承包人必须保证其*天内离开施工现场并与此项工程不再发生任何联系，同时承包人应保证*天内聘用资格水平满足此项工程要求的合格的工作人员，承包人不得以此提出费用的增加要求。
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名：高坤；
身份证号：******************；
建造师执业资格等级：*级注册建造师；
建造师注册证书号：川****************；
建造师执业印章号：/；
安全生产考核合格证书号：川建安*（****）*******；
联系电话：***********；
电子信箱：/；
通信地址：/；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责施工项目的进度、质量、安全、合同、信息、协调、环保等全面管理，且以书面形式明确授权工作范围。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：应保证每月在现场工作时间不少于**天，每天不少于*小时。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按更换项目经理承担违约责任。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如果发包人发现项目经理未事先书面请假、未经批准就擅自离开工地或请假得到批准后未按时返回工地，发包人将对承包人处以人民币****元/次/人的违约金，累计*次则发包人有权要求承包人更换项目经理人并对承包人处以人民币**元/人/次，并可以终止工程施工承包合同。项目技术负责人按项目经理要求执行。对该事件的认定由发包人认定为准。
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人将对承包人处以人民币**元/人/次的违约金。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人将对承包人处以人民币**元/人/次的违约金。
*.*.*承包人因特殊原因确需更换项目经理、技术负责人，须经发包人同意，更换的项目经理、技术负责人不低于原有人员资格，且发包人将对承包人处以人民币**元/人/次的违约金。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款约定。
*.*.*承包人因特殊原因确需要更换施工现场管理人员，须经发包人同意，更换的施工管理人员不低于原有人员资格。
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人将对承包人处以人民币*.**元/人/次的违约金。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款约定。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人将对承包人处以人民币**元/人/次的违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人将对承包人处以人民币****元/人/次的违约金。
*.*分包
*.*.*分包的*般约定
禁止分包的工程包括：法律不允许及未经发包人同意的工程。
主体结构、关键性工作的范围：雨水储水池、管网。
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：分包人资质范围内可承担的非主体结构、非关键性工作。
其他关于分包的约定：无。
*.*.*分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：按通用条款约定。
*.*工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款约定。
*.*履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：：以现金或者支票形式提交，必须通过中标人基本账户以银行转账方式提交；以银行保函或专业担保公司保函或保险公司保险合同形式提交，必须提供银行出具的保函或保险公司出具的保险合同或专业担保公司出具的保函原件，且保费必须通过中标人基本账户转出。
履约保证金=中标价（扣除暂定金额）的**%。
提交履约担保的期限为发出中标通知书之日起至签订施工合同前,履约担保期从签订施工合同到竣工验收合格且竣工资料交招标人审核完善之日。采用现金担保方式的，在工程竣工验收合格且竣工资料交招标人审核完善后退还，现金退还到中标人的基本账户；采用银行保函、保证保险、担保公司担保函方式的，担保期限应在工程竣工验收合格且竣工资料交招标人审核完善后失效。
*.监理人
*.*监理人的*般规定
关于监理人的监理内容：按通用条款约定。
关于监理人的监理权限：按通用条款约定。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。
*.*监理人员
总监理工程师：
姓名：姜德虹；
职务：总监理工程师；
监理工程师执业资格证书号：********；
联系电话：***********；
电子信箱：/；
通信地址：/；
关于监理人的其他约定：在监理合同中约定。
*.*商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：无。
*.工程质量
*.*质量要求
*.*.*特殊质量标准和要求：无。
关于工程奖项的约定：无。
*.*隐蔽工程检查
*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款约定。
监理人不能按时进行检查时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（*）承包人安全文明施工。承包人在现场应遵守所有现行的有关安全、文明施工的规章制度。除非另有协议，自现场开始工作直到工程全部移交为止，承包人应：
*）全面负责在工地上施工的人员的安全，并使工地（只要这些工地已由其管辖）和工程（只要这些工程尚未完成或由发包人占用）保持良好的秩序，以避免发生人身事故。
*）为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在发包人或任何主管单位所要求的时间和地点、承包人应提供并负责维修所有照明、护栏、围墙、警告标志等安全守卫设施，并承担相应费用。
*）采取*切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音或由于其施工方法不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。
*）采取合理措施达到城乡环境综合治理及扬尘治理的相关要求。
（*）承包人的施工安全目标要求：
*）不发生人身死亡事故；
*）不发生重大设备事故；
*）不发生重大施工机械设备损坏事故；
*）不发生重大火灾事故；
*）不发生负主要责任的重大交通事故；
*）不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故；
*）不发生重伤事故，轻伤负伤率≤*‰；
*）不发生因施工原因造成的电网停电事故；
发生以上任*项，承包人向发包人支付违约金按每次**元计算。
*.*.*关于治安保卫的特别约定：按通用条款约定。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款约定。
*.*.*文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按通用条款约定。
*.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按专用条款**.*.*约定。
*.工期和进度
*.*施工组织设计
*.*.*合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人编制的施工组织设计的工期不得超过投标承诺和经发包人批准的施工进度，且施工组织设计中承包人必须报月进度计划，包括每月进度计划的分部分项网络图。
*.*.*施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款约定。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款约定。
*.*施工进度计划
*.*.*施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款约定。
*.*开工
*.*.*开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期*天前。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款约定。
*.*.*开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
*.*测量放线
*.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款约定。
*.*工期延误
*.*.*因发包人原因导致工期延误
（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因政府重大活动保障的停工。
*.*.*因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：***元／天。
（*）承包人投标时所承诺的施工工期同时作为合同工期；
（*）因*周内非承包人原因造成的停水，造成影响工程施工进度累积超过**小时，则超过**小时以外所造成的工期延误时间，由发包人确认，发包人同意将此作为相应顺延工期时间，但对相应造成的经济损失已包含在合同价格中。
（*）对气候原因（如:下雨、雾、风及下雪等）所造成工期延误及其它损失等均由承包人自行承担。
（*）承包人每个月实际执行的施工进度计划必须是经过发包人确认的。
（*）以经发包人确认的进度计划作为本工程的现场进度控制文件，对该文件的任何修改必须经发包人确认。
（*）承包人必须自觉接受发包人对工程进度的监督。如因承包人原因，当实际工程进度与经发包人确认的进度计划不符时，发包人有权以此向承包人提出警告、整改和调整要求，承包人必须给予足够重视，并服从发包人提出的具体的各项工作进度安排（如为保证工期所要求采取措施），由此造成的费用的增加由承包人承担。
（*）因承包人原因造成各分包单位进场时间过迟或造成分包单位正常施工受影响，导致分包人对工期和费用的所有索赔均由承包人承担，因此影响总工期的，还应向发包人承担违约责任。
（*）发包人有权根据工程项目的施工进程、工作计划、特殊事件的处理情况等对工程项目进行修改。发包人有关工程项目的修改并不改变承包人完成合同约定的责任。
（*）如果因为承包人原因造成工期的延期，并造成工程的损失、发包人的损失、承包人的损失或第*人的损失，其*切费用均由承包人承担。。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的*%。
*.*不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：无。
*.*异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：**年*遇的最大降水（雪）量、最高（低）温度。
*.*提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励：无。
*.材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
*.*样品
*.*.*样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：若承包人将应由发包人确认而未被发包人确认的材料用于工程中，发包人有权在工程结算时将此部分材料价从工程总价中扣除，该损失由承包承担，若因该材料引起的工程质量问题由承包人全权负责。招标文件的工程量清单中所提供的工程量不作为承包人采购材料的数量依据，承包人应在采购前自行计算采购量，并充分考虑材料的损耗。如因采购量不足或过多导致的损失（含工期延误）由承包人负责。工程量清单以外的及工程量清单内变更的材料应严格按发包人指定材料的规格型号及价格进行采购。发包人和承包人对清单以内的材料设备采购共同遵守的约定：
（*）对承包人提供样品的确认仅被认为是对样品材料质量和品牌的确认，不能被作为发包人对材料品牌的指定和价格的重新认定。
（*）提供的*种以上样品应做到价质相符，即承包人提供的样品首先被视为承包人已经接受了样品的质量和价格。
（*）发包人始终不能从承包人提供的样品中选择出外观、功能、颜色、质量等符合发包人要求的材料并且承包人拒绝再提供样品时，双方同意共同对此事件采用以下程序进行处理：
*）如果招标文件中对该材料的材质或植物规格、造型作出明确要求，不论承包人在该项材料上投标报价的高低，承包人必须重新提供不低于招标文件中对该类材料的要求的样品供发包人确认。
*）如果招标文件中没有对该类材料的材质或植物规格以及造型作出明确要求，则按现行施工和设计规范由发包人对该类材料的材质作出明确要求，不论承包人在该项材料上投标报价的高低，承包人必须重新提供不低于发包人对该类材料的材质要求的样品供发包人确认。
*）如果招标文件和现行施工、设计规范中均未对该类材料的材质作出明确要求，双方同意由设计单位给予认定。不论承包人在该项材料上投标报价的高低，承包人必须重新提供不低于设计单位认定的材质要求的样品供发包人确认。
*）如以上*项处理条款均不适用，则由双方共同取样送检的办法解决争议。如检验合格，发包人承担由此产生的检验费、交通费，并确认承包人提供的样品；如检验不合格，承包人承担由此产生的检验费、交通费、并无条件接受发包人确认的其他样品。
*）如以上*项处理条款均不适用，则按争议条款处理。
（*）确定用于本工程中的材料及构件，必须严格按照现行施工规范、规定要求进行送检，其检验费采取谁供应谁承担的原则。检测范围属于质量监督部门和国家相关强制性条款要求发包人检测的，检测单位由发包人委托，检测费用由发包人承担；要求承包人检测的，检测单位由承包人委托，检测费用由承包人承担。
（*）承包人不得以抽检频繁、费用过高、能够提供材料合格证明为由拒绝规定范围内的材料抽检。本合同约定承包人已经向质量监督部门充分了解规定，并在投标报价中已经综合考虑了该费用。
（*）承包人送检的材料检验报告必须于第*时间送达现场工程师签收、登记和归档。如隐晦不报或弄虚作假，*旦查处，以承包人违约论处。
*.*施工设备和临时设施
*.*.*承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：
（*）临时占地办理申请手续及相应费用：施工用地红线内的征收、租用的土地办理申请手续及相应费用由发包人承担（交地后产生的*次青苗补偿费由承包人承担），其余及施工用地红线外的办理土地申请手续及相应费用由承包人承担。
（*）施工设备和临时设施规定：工程专用的承包人提供的装备、临时工程和材料，在运至工地后，即被视为专门用于该工程使用，若无发包人同意（但发包人不得无理拒绝）,不应将上述物品或其*部分移往他处。但此规定不包括运输任何人员、劳务、承包人装备、临时工程、工程装备及材料进出工地的车辆。
（*）发包人应根据合同和工程施工需要，配合承包人办理相关施工手续等。
（*）临时道路和交通设施相关费用的承担：由承包人承担。
*.试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*.*试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按照工程质量验收标准和施工设计要求，结合施工现场情况，配置必须的试验场所。
施工现场需要配备的试验设备：按照工程质量验收标准和施工设计要求，结合施工现场情况，配备必须的试验设备。
施工现场需要具备的其他试验条件：按照工程质量验收标准和施工设计要求，结合施工现场情况，具备必须的其他试验条件。
*.*现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按照工程质量验收标准和施工设计要求，结合施工现场情况，开展必须的现场工艺试验。
**.变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：按“泸市府办规〔****〕*号”。
**.*变更估价
**.*.*变更估价原则
关于变更估价的约定:因发包人提出或确定的工程变更引起的价格调整按以下原则进行结算：
（*）已标价工程量清单中有适用于变更工程的子目的，采用该子目的单价。
（*）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由发包人确定变更工作的子目单价。
（*）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按《建设工程工程量清单计价规范》(*******-****)、《****省建设工程工程量清单计价定额》(****)及投标文件递交截止日期前**天已颁布执行的相关规范及配套文件进行组价、变更项目材料价格按施工当期《****工程造价信息》的材料价格或发包人核定材料价格或投标文件中已有的材料价格的价格进行组价（采用发包人核定材料价格或投标文件中已有的材料价格不下浮，组价时按不利于承包人的材料价格进行选择）或施工期间****市财政投资绩效管理中心评审报告中的综合单价（按不利于承包人的综合单价进行选择），并再按投标报价（扣除暂列金）与招标控制价（扣除暂列金）之间的下浮比例下浮后的子目综合单价作为确定变更项目的子目单价（采用发包人核定材料价格或投标文件中已有的材料价格不下浮）。
（*）对已标价工程量清单缺项、漏项，按本专用合同**.*.*（*）约定组价计算。
（*）本合同协议书中约定为单价合同形式。已标价工程量清单中列明的工程量清单子目单价结算时，除单个子目的已标价工程量清单中列明的工程量增加超过**%（不含**%），且该子目的承包人已标价工程量清单合同单价大于按本合同**.*.*（*）约定的计价原则组价的该子目单价时，对工程量的增加超过**%以上（不含**%）部分的该子目单价，按本合同**.*.*（*）约定的计价原则重新进行修正计价外，其余已标价工程量清单中的工程量变化，均执行已标价工程量清单中列明的子目单价。已标价工程量清单中列明的子目，当增减工程量超过原有工程量**%以上(不含**%)，则增减超过**%以上（不含**%）的工程量的单价措施项目中的模板和脚手架按实调整。（*）若变更工程对应的原合同已标价工程量清单综合单价出现严重不平衡报价时，按“泸市府办规〔****〕*号”文件的相关规定进行结算。（*）若取消招标工程量清单中的某*项目（包括取消后不实施或取消后全部变更为其它做法），则按照该子目对应的招标控制价综合单价，再按原中标价下浮比例下浮后，与该子目已标价工程量清单中的综合单价比较，分部分项和单价措施项目按不利于承包人的综合单价进行选择，在合同总价中进行扣减结算；若取消项目的原合同已标价工程量清单综合单价出现严重不平衡报价时，取消项目变更为其它做法后的项目按“泸市府办规〔****〕*号”文件的相关规定进行结算。（*）变更部分只计取安全文明施工费、规费（规费费率按投标文件递交截止日期前**天止承包人的企业资质等级对应费率计取）和税金，施工措施费用除单价措施项目中的模板和脚手架及**.*.*（*）中约定的措施费外，其余措施费用不再另行计算。
**.*承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款约定。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款约定。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：承包人提出合理化建议，发包人认为科学、合理的，可以采用，但不支付额外费用。
**.*暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见招标工程量清单：《暂估价*览表》。
**.*.*依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第*种方式确定。
**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第*种方式确定。
第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和条件。
**.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款约定。
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
**.*.*市场价格波动是否调整合同价格的约定：
（*）工程为固定单价合同，本工程建设需消耗的人工、材料、机械和辅助施工的措施和施工管理等价格波动均不作为调整合同单价的依据。
（*）实际工程量与招标工程量有变化时，除发生**.*.*（*）、（*）、（*）、（*）情形，单价不作调整。
**.*.*.其他约定：
未按招标文件、招标工程量清单的要求进行投标报价的，按不利于承包人的原则，对其他单价进行下浮修正，以修正后的单价为准结算。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
本项目合同为固定单价合同。
固定单价包含的风险范围：
（*）投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；
（*）措施项目中除安全文明施工费按测评进行调整或招标文件另有约定外，其余措施项目包干不作调整；
（*）投标人根据自身施工技术、施工经验，结合本工程建设特点考虑的所有施工措施费用报价，除招标文件另有约定外，中标后包干使用，且若实际施工中发包人为保证施工顺利进行，对施工组织设计进行细化和调整，均不涉及费用调整；
（*）投标人对项目建设地周围环境自行查勘后，了解到的地理环境、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯等调查勘验资料和条件明示或暗示的费用及风险；
（*）施工各项承包工作可能的技术调整涉及的费用和风险；
（*）因非承包人责任的干扰致使工程局部不能持续的，如：施工过程中由于周边关系出现阻工(如周边居民等)等特殊情况，由承包人自行通过优化施工组织合理调整所影响的工期延长及费用；如接到发包人的书面停工通知书，若停工工作面处于经招标人批准的施工组织设计中关键线路上，且连续、全面停工**天以内涉及的所有费用，建设单位只顺延工期，不支付由此产生的其它费用(如：资金利息、闲置机械费、管理人员工资、窝工费、造成施工单位人员以及施工机械多次进出场产生的费用等)；如接到发包人的书面停工通知书，若停工工作面处于经招标人批准的施工组织设计中关键线路上，且连续、全面停工**天以上**天以内，招标人只批准工期顺延及机械闲置费和施工机械进出场费，其他的所有风险费用均由投标人承担(如：资金利息、管理人员工资、窝工费、造成施工单位人员的费用等）；如接到发包人的书面停工通知书，若停工工作面处于经招标人批准的施工组织设计中关键线路上，且连续、全面停工**天以上时，双方另行协商；
（*）开挖后由于地质与地勘报告不*致，引起的土石比例变化和石质情况变化引起的工程费用变化，均不作为调整工程合同单价的依据；
（*）冬、雨季施工、夜间施工以及材料*次搬运可能发生的*切费用；
（*）取土场地和弃土场地均由施工单位负责寻找(弃土场和取土场必须符合相关规定)并承担相关费用；
（**）满足工期要求的赶工及措施费用；
（**）施工范围内的树木以及地下、地上杆管线采取保护措施可能发生费用；
（**）施工期间，与周边工程建设交叉施工的干扰费、降效费；
（**）土石方的施工方案由投标人在投标前通过对周边环境和咨询有关部门了解并结合投标人自身的施工经验后，确定采用何种施工方案并根据该方案报价，无论投标人确定的施工方案当否，以及是否对周边建筑物、构筑物产生影响和是否对周边居民生活产生影响而导致赔偿，中标后均不得要求调整土石方单价；
（**）施工期间施工范围内周边居民进出便道由施工单位负责修建和维护产生的*切费用；
（**）由施工单位负责工程竣工验收后至移交市政管理部门期间的环卫、保护市政设施的完整等所产生的*切费用；
（**）按项目建设地相关管理部门对道路交通安全通行要求的规定，保证交通疏解要求的措施费用，保证本招标工程与红线范围内既有的周边道路的安全通行的费用；
（**）承包人按相关规定必须进行的本合同工程材料、工程设备和工程的试验和检验、现场工艺试验等建筑安装工程费中包括的所有检验、检测的费用；
（**）符合城乡环境综合治理的相关要求及防尘降噪等的费用；
（**）承包人根据现场水位、地质情况改变施工工艺，变更施工方案引起的工程费用变化及措施费用变化；
（**）本工程招标范围内所有回填料（含种植土）必须经发包人同意后才可作回填料，若堆积土石方和开挖土石方不能作为回填料，需用合格回填料替代时，由此造成土石方挖运(弃土)或取土(借土)回填所需的*切费用。
（**）国有土地上(已征用部分)的青苗补偿费，由承包人负责赔偿。
（**）因施工场地积水、沿线因堆积土方边坡等可能导致滑坡或垮塌需采取各种保护处理措施的费用。
（**）工程竣工后需对施工范围的土地进行复耕所产生的*切费用。
（**）开标、评标所需费用和施工合同的制作费用。
（**）施工范围内地面上（除房屋建筑以外）的障碍物拆除、恢复以及垃圾外运所需费用（不含杆、管线搬迁费用）。
风险费用的计算方法：以上**项产生的量、项在招标人提供的清单中并不*定包含，但施工过程中凡是以上**项产生的费用均叫风险费用，属于风险包干范围，投标人在投标报价时应根据招标文件、施工图、地勘资料和现场考察的结果，自行测算上述风险费用，综合考虑，列入综合单价报价中。凡属于上述风险范围内产生的费用*律不再另行计算，由此导致的索赔也不能得到批准，视为该费用已经包括在报价中。
风险范围以外合同价格的调整方法：按专用条款**.*.*调整。
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
预付款支付比例或金额：签订合同后支付合同金额的**%作为预付款。
预付款支付期限：签订合同后。
预付款扣回的方式：拨付第*次工程进度款时开始扣回预付款的**%，当次工程进度款不足部分转第*次进度款拨付时扣回；拨付第*次工程进度款时扣完预付款，工程进度款不足部分转下*次进度款拨付时扣回，直至工程竣工验收前扣完为止。
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：无。
预付款担保的形式为：无。
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则：按《建设工程工程量清单计价规范》(*******-****)、《****省建设工程工程量清单计价定额》(****)及相关规范和配套文件执行。招标工程量清单有特别说明的，按特别说明的计量办法计量。进度款的计量和支付不作为最终结算依据，在施工过程中，凡属于合同承包范围内经发包人确定的合格工程，予以计量支付；属于变更工程的工程计量，应按合同专用条款第**.*.*款确定变更估价后，予以计量支付。
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定：按上月**日至本月**日已完合格工程每月计量。
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
（*）已标价工程量清单中单价子目的计量：计量周期的计量工程量是承包人实际完成，由发包人确定的合格工程，以实际已完工程收方计量，发包人按计量周期根据合同约定核定的进度计量，仅作为进度款支付的凭据，不作为最终结算依据。
（*）已标价工程量清单中固定总额子目的计量：按发包人确认的形象进度比例或合同工期内该部分子目总额价的月平均值进行分解，分解计量金额累计达该分项合同价固定总额的进度支付比例时，即停止该部分子目的进度款计量。
**.*工程进度款支付
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定：
*.按月进行支付；
（*）进度款
进度款以工程每月实际完成工程量计算工程款，按月进度的**%拨付给承包人（第*次工程进度款含已标价工程量清单中安全文明施工费基本费的**%，以后每期工程进度款含当期安全文明施工费基本费，已标价工程量清单中安全文明施工费基本费拨付至***%时停止拨付，安全文明施工费余额在工程竣工结算审计完成后拨付），农民工工资拨付依据《关于贯彻落实〈工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法〉的意见》（泸市人社办〔****〕**号）文件规定按**%拨付至农民工专户，若遇特殊情况双方另行协商；工程竣工验收合格且竣工结算资料移交发包人初审合格后，拨付至计量金额的**%；工程竣工资料编制完善并向城建档案管理部门移交*套符合要求的工程纸质档案、电子档案、声像档案后支付至工程竣工结算审定金额的**%，剩余*%质保金在缺陷责任期（*年）满后支付。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款约定。
**.*.*进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：每个付款周期截止时间前**日，按发包人批准的格式，向发包人提交*式*份进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：收到进度付款申请单后*天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到进度付款申请单后*天内。
（*）发包人支付进度款的期限：进度款所有审查、签字完善，并且承包人已提交进度款支付申请后。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：无。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款约定。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：工程竣工验收后至管护单位签署工程接收证书前。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：****元/天。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：无。
（*）单机无负荷试车费用由/承担；
（*）无负荷联动试车费用由/承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：无。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限工程完成竣工验收后必须全部退场。
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款约定。竣工验收后及时进行工程竣工结算。若承包人在工程竣工验收后**天内仍不按前述规定向发包人提交竣工结算申请单及相关结算资料的，每延误*天承担****元的违约金。
竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算书、发包人已支付承包人的工程价款及相关资料、设计施工图、竣工图、隐蔽资料、变更资料以及相关完整的竣工结算资料。承包人应对其提供的结算资料的真实性、完整性、合格性负责。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款约定。
发包人完成竣工付款的期限：按专用条款**.*.*约定。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款约定。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*份。
承包人提交最终结清申请单的期限：按通用条款约定。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款约定。
（*）发包人完成支付的期限：按专用合同条款**.*.*约定。
**.*.*竣工结算审核完毕后，审减率超过*%以上（不含本数）或审增的审核效益费用由承包人承担，承包人将该部分审核费用支付给审核单位后，审核单位书面出具的收款证明作为施工单位申请拨付结算尾款的依据之*。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：竣工验收之日起*年。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：无；
（*）经审计合格的结算价的*%的工程款；
（*）其他方式:无。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:无。
关于质量保证金的补充约定：无。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：详见本工程质量保修书。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款约定。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。
（*）其他：无。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：未按施工质量、安全相关规范和规定要求实施或未履行专用条款*.*承包人的*般义务。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用合同条款、专用合同条款相关条款约定。此外，承包人还需承担以下违约责任：
（*）未按施工质量、安全相关规范和规定要求实施，承包人须向发包人支付违约金****~*****元/次。
（*）发生特别重大事故承包人须向发包人支付违约金**-***元/次，发生重大事故承包人须向发包人支付违约金*-***元/次，发生较大事故承包人须向发包人支付违约金*-**元/次，发生*般事故承包人须向发包人支付违约金*-**元/次。发生安全事故后，未按安全监督部门整改期限完成整改，承包人须向发包人支付违约金****~*****元/次。安全隐患未按监理人、发包人等相关单位及部门的整改期限内完成整改，承包人须向发包人支付违约金****-*****元/次。
（*）因承包人原因造成返工，承包人须立即整改并向发包人支付违约金****-*****元/次。
（*）已完成（竣工）工程不按时办理结算或不提供已完成（竣工）结算资料，承包人须向发包人支付违约金****元/天。
（*）竣工结算审核，承包人未在发包人规定时间内核对也未提出具体的书面意见，超过**日视为承包人已核对并同意按审计单位的审核意见及审核金额出具结算审核报告，同时承包人须向发包人支付违约金*-***元/次。
（*）未按专用合同条款*.*（*)提交竣工资料，承包人须向发包人支付违约金*-**元。
（*）其他违约情形，承包人须向发包人支付违约金****-*****元/次。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：另行协商。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按专用合同条款*.*约定。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：按通用条款约定。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：因投保（含安全生产责任保险）产生的保险费和其他相关费用由承包人承担。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款约定。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款约定。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：无。
选定争议评审员的期限：无。
争议评审小组成员的报酬承担方式：无。
其他事项的约定：无。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：无。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
附件：*.工程质量保修书
*.廉政建设责任书
附件*：
工程质量保修书
发包人（全称）：****市政府投资建设工程管理第*中心
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致就市政排口雨水资源化利用项目（工程全称）签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和****，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
本工程市政工程承包范围内容。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；
*．****为*年；
*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*．其他项目保修期限约定如下：
其它专业工程按照其专业工程规定。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日
起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内
派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故
现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的
规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由
原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：缺陷责任期满后**日内扣除因承
包人拒绝履行或未及时履行保修义务而产生的鉴定、维修费用后无息返回。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合
同附件，其有效期限至保修期满。
程
（公章
承包人：
发包人：（公章）
*
*****
法定代表人或其
法定代表人或其
（签字）
（签字）委托代理人：
委托代理人：
**
工程缺陷责任期为 ** 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。
附件*：
廉政建设责任书
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政建设责任书。
*、双方的责任
*.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
*.*严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
*.*各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
*.*发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
*、发包人责任
发包人从事该建设工程项目的负责人和工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
*.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
*.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
*.*不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
*.*不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
*.*不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
*、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严
格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
*.*不得以任何理由为发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、
贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
*.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
*.*不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女
的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
*.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的
宴请、健身、娱乐等活动。
*、违约责任
*.*发包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律、法
规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损
失的，应予以赔偿。
*.*承包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律法规
处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，
应予以赔偿。
*.*本责任书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，经双方签署
后立即生效。
*、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
*、责任书份数
本责任书*式*份，发包人承包人各执*份，具有同等效力。
公章
发包人：（公章）承包人：
法定代表人或其********
法定代表人或其
委托代理人：（签字）委托代理人：
*************
**
，*
合同编号：
建设工程施工合同
（**-****—****）
中*物
项目名称：市政排口雨水资源化利用项目
发包人：****市政府投资建设工程管理第*中心
承包人：****
****年*月
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****市政府投资建设工程管理第*中心
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规
定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就市政排口雨水资源化利用
项目施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：市政排口雨水资源化利用项目。
*.工程地点：****市龙马潭区枣林园社区、云台社区、江阳区*环路（棉花
坡大道）、长江滨江路（龙驰路交叉口）、沱江*桥（南侧）、长江大桥（南侧）。
*.工程立项批准文号：泸市发改行审〔****〕**号。
*.资金来源：财政专项补助资金。
*.工程内容：新建雨水储水池*个、总容积****立方米，管理用房建筑面
积**平方米；配套建设土石方及挡墙工程、场地铺装、绿化、党政文化墙、板
房、及人行便桥等附属设施；改造管网，配置水处理设备*套等。
*.工程承包范围：对龙马潭区的枣林园社区、云台社区，江阳区的*环路（棉
花大道）、长江滨江路、沱江*桥（南侧）、长江大桥（南侧）*个雨水排口进
行雨水资源化利用改造，建设地下雨水集蓄设施和雨水回用设施。包含：基坑土
石方、路基路面、结构﹑排水、电气、海绵化改造及景观绿化等施工图及招标工
程量清单范围的全部内容。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月*日。
计划竣工日期：****年*月**日。
工期总日历天数：***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算
的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合合格，满足国家建设工程质量验收标准。
，*
*、签约合同价与合同价格形式
*.人民币（大写）***************元**分（¥********.**
元）；
其中：
（*）安全文明施工费：详见招标工程量清单；
（*）材料和工程设备暂估价金额：详见招标工程量清单；
（*）专业工程暂估价金额：详见招标工程量清单；
（*）暂列金额：详见招标工程量清单。
*.合同价格形式：固定单价合同。
*、项目经理
承包人项目经理：高坤。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部
分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属
于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当
事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合
同约定的期限和方式支付合同价款。
，*
，*
开户银行：开户银行：中国工商银行股份有限公
司****江阳南路支行
账号：账号：*******************
电话：****-*******电话：***********
，*
| 开户银行： |
开户银行：中国工商银行股份有限公司****江阳南路支行 |
| 账号： |
账号：******************* |
| 电话：****-******* |
电话：*********** |
第*部分通用合同条款
（详见招标文件第*章合同条款及格式第*部分通用合同条款）
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：招标文件及其补遗书、补充合同等。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：****城市建设工程咨询集团有限公司。
*.*.*.*设计人：
名称：中国市政工程****设计研究总院有限公司；
资质类别和等级：市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业甲级；
联系电话：邓力禹***********；
电子信箱：/；
通信地址：/。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：工程施工现场辅助的场所。
*.*.*.*永久占地包括：道路及附属设施、护坡等占地。
*.*.*.**临时占地包括：工棚、堆料场、施工便道等占地。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：现行规范性文件。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行标准规范。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
，*
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
(*）合同协议书；
(*）中标通知书；
(*）招标文件及其补遗书；
(*）投标函及投标函附录；
(*）专用合同条款；
(*）通用合同条款；
(*）技术标准和要求；
(*）图纸；
(*）已标价工程量清单；
(**）其他合同文件。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：完成施工合同之日起**日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：*套；
发包人向承包人提供图纸的内容：设计施工图、设计变更、招标工程量清单等。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：投标文件；
承包人提供的文件的期限为：开工前提供。
提供的文件的数量为：投标文件正本*套、副本*套；
承包人提供的文件的形式为：纸质、电子；
发包人审批承包人文件的期限：根据实际需要。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：工程实施计划前**天。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、
，*
指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：****市政府投资建设工程管理第*中心；
发包人指定的接收人为：（发包人代表）王宏毅。
承包人接收文件的地点：****市政府投资建设工程管理第*中心；
承包人指定的接收人为：（项目负责人）高坤。
监理人接收文件的地点：施工现场监理部；
监理人指定的接收人为：（总监理工程师）姜德虹。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款约定。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工用地红线范围为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：
无。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承
包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制
的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归
属：按通用条款约定。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款约定。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款约定。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款约定。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担
方式：按通用条款约定。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按专用条款**.*.*。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按专用条款**.*.*。
，*
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：王宏毅；
身份证号：/；
职务：工程*科长；
联系电话：***********；
电子信箱：/；
通信地址：****市龙马潭区杜家街***号。
发包人对发包人代表的授权范围如下：对本工程质量、工期、进度、投资、安全、
文明施工及材料和设备进场进行监督检查；对涉及工期延长、设计变更和现场收
方及签证、已完工程量报告、竣工结算报告等影响工程造价的相关事项作出处理；
办理中间交工程验收手续；协调施工现场及外部有关事宜。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款约定。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款约定。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：签订施工合同之日。
发包人是否提供支付担保：不提供。
发包人提供支付担保的形式：无。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：承包人负责竣工图的绘制，且必须符合国
家规范的要求，全部重新测量绘制或在图中将与设计变更、技术签证相对应的内
容醒目标识，加盖竣工章并有相关各方签名后方符合要求，向发包人提交完整的
符合档案管理要求的竣工图、隐蔽资料、竣工结算等全部竣工资料，否则，发包
人可以拒绝接收。同时承包人应负责各分包单位竣工资料的收集和整理（包括发
，*
包人指定的分包人和另行招标确定的其他承包人），并协助发包人完成工程竣工
备案工作。
承包人需要提交的竣工资料套数：原件*套，光盘*套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：完成工程竣工验收后**日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：按《建设工程文件归档规范》
（**/******-****）、《****市住房和城乡建设局关于印发****市建设工程纸质
档案、电子档案、声像档案归档规定的通知》（泸住建发〔****〕***号）要求。
（**）承包人应履行的其他义务：
*)民工资支付担保。按《****市人力资源和社会保障局等*部门关于转发〈工
程建设领域农民工资保证金规定〉的通知》（泸市人社发〔****〕**号）执
行。
*)办理质量监督、安全监督、施工许可证等相关手续，并接受质量监督和安全监
督部门监督、检查。
*)承包人负责对发包人选定的其他承包人的施工质量、安全文明施工、成品保护
承担连带责任；对发包人选定的其他承包人的竣工资料负责进行整理、备案、归
档；对发包人选定的其他承包人提供必要的材料堆放场(水电费除外)。
*)承包人无条件接受该项目内的增减工程(包括设计变更、现场变更、专业暂估
项目等)，增、减工程的计价按**.*.*条的规定执行，不得以其他理由拒绝施工，
否则，视为违约，按增减工程金额的*%向发包人支付违约金。
*)对各分包人清洁卫生工作的统*管理等工作由承包人负责。
*)交工前的建渣清运出场工作由承包人负责，并承担相应费用。若不能及时清运，
发包人可指定其他承包人负责清运，费用按发包人和其他承包人签证依据为准，
从承包人结算款中双倍扣除。
*)承包人负责协调好承包人承建范围内的外围关系，比如：当地各建设行政主管
部门、派出所、村社、周边开发商及街道办事处等单位或社会团体的各种关系。
*)承包人在施工全过程中应派专人负责安全保卫及工地照管工作，发生物资被
盗、人员伤亡等事件由承包人承担全部责任，发包人不承担任何责任，也不另行
支付此项费用，若因此造成发包人或第*人损失的，由承包人承担所有的责任。
，*
证明文件。
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：收到进度付款申请单后*天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到进度付款申请单后*天内。
（*）发包人支付进度款的期限：进度款所有审查、签字完善，并且承包人已提
交进度款支付申请后。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：无。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款约定。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
无。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：工程竣工验收后至管护单位签署工程接收证书
前。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：****元/天。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：无。
（*）单机无负荷试车费用由/承担；
，**
（*）无负荷联动试车费用由/承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：无。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限工程完成竣工验收后必须全部退场。
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款约定。竣工验收后及时进行工程
竣工结算。若承包人在工程竣工验收后**天内仍不按前述规定向发包人提交竣
工结算申请单及相关结算资料的，每延误*天承担****元的违约金。
竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算书、发包人已支付承包人的工程价款及
相关资料、设计施工图、竣工图、隐蔽资料、变更资料以及相关完整的竣工结算
资料。承包人应对其提供的结算资料的真实性、完整性、合格性负责。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款约定。
发包人完成竣工付款的期限：按专用条款**.*.*约定。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款约定。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*份。
承包人提交最终结清申请单的期限：按通用条款约定。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条
款约定。
（*）发包人完成支付的期限：按专用合同条款**.*.*约定。
**.*.*竣工结算审核完毕后，审减率超过*%以上（不含本数）或审增的审核效
益费用由承包人承担，承包人将该部分审核费用支付给审核单位后，审核单位书
面出具的收款证明作为施工单位申请拨付结算尾款的依据之*。
，**
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：竣工验收之日起*年。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条
款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：无；
（*）经审计合格的结算价的*%的工程款；
（*）其他方式:无。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包
括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:无。
关于质量保证金的补充约定：无。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：详见本工程质量保修书。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
，**
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：工
期顺延。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的
工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款约定。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合同约定，或因
发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工
的违约责任：工期顺延。
（*）其他：无。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正
其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：未按施工质量、安全相关规范和规定要求实施或未履行
专用条款*.*承包人的*般义务。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用合同条款、专用合同条款相关条
款约定。此外，承包人还需承担以下违约责任：
（*）未按施工质量、安全相关规范和规定要求实施，承包人须向发包人支付违
约金****~*****元/次。
（*）发生特别重大事故承包人须向发包人支付违约金**-***元/次，发生重大
事故承包人须向发包人支付违约金*-***元/次，发生较大事故承包人须向发包
人支付违约金*-**元/次，发生*般事故承包人须向发包人支付违约金*-**元
/次。发生安全事故后，未按安全监督部门整改期限完成整改，承包人须向发包
人支付违约金****~*****元/次。安全隐患未按监理人、发包人等相关单位及部
门的整改期限内完成整改，承包人须向发包人支付违约金****-*****元/次。
，**
（*）因承包人原因造成返工，承包人须立即整改并向发包人支付违约金
****-*****元/次。
（*）已完成（竣工）工程不按时办理结算或不提供已完成（竣工）结算资料，
承包人须向发包人支付违约金****元/天。
（*）竣工结算审核，承包人未在发包人规定时间内核对也未提出具体的书面意
见，超过**日视为承包人已核对并同意按审计单位的审核意见及审核金额出具
结算审核报告，同时承包人须向发包人支付违约金*-***元/次。
（*）未按专用合同条款*.*（*)提交竣工资料，承包人须向发包人支付违约金*-*
*元。
（*）其他违约情形，承包人须向发包人支付违约金****-*****元/次。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：另行协商。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承
包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按专用合
同条款*.*约定。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支
付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：按通用条款约定。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：因投保（含安全生产责任保险）产生的保险费和其他相关
费用由承包人承担。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款约定。
**.*通知义务
，**
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款约定。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：无。
选定争议评审员的期限：无。
争议评审小组成员的报酬承担方式：无。
其他事项的约定：无。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：无。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
附件：*.工程质量保修书
*.廉政建设责任书
，**
附件*：
工程质量保修书
发包人（全称）：****市政府投资建设工程管理第*中心
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，
经协商*致就市政排口雨水资源化利用项目（工程全称）签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修
责任。
质量保修范围包括地基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要
求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、
设备安装和****，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如
下：
本工程市政工程承包范围内容。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*．地基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；
*．****为*年；
*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*．其他项目保修期限约定如下：
其它专业工程按照其专业工程规定。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
，**
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。，，**
单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日
起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内
派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故
现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的
规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由
原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：缺陷责任期满后**日内扣除因承
包人拒绝履行或未及时履行保修义务而产生的鉴定、维修费用后无息返回。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合
同附件，其有效期限至保修期满。
程
包
（公章
发包人：（公章）承包人：
福
*****
法定代表人或其
法定代表人或其
（签字）
委托代理人：（签字）委托代理人：
**
附件*：
廉政建设责任书
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，
防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，
根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政建设责任书。
*、双方的责任
*.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设
的各项规定。
*.*严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
*.*各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有
规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建
设工程管理的规章制度。
*.*发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节
严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
*、发包人责任
发包人从事该建设工程项目的负责人和工作人员，在工程建设的事前、事中、
事后应遵守以下规定：
*.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好
处费、感谢费等。
*.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
*.*不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶
子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
*.*不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐
等活动。
*.*不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设
管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、
材料和设备。
*、承包人责任
，**
，**
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严
格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
*.*不得以任何理由为发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、
贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
*.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
*.*不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女
的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
*.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的
宴请、健身、娱乐等活动。
*、违约责任
*.*发包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律、法
规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损
失的，应予以赔偿。
*.*承包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律法规
处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，
应予以赔偿。
*.*本责任书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，经双方签署
后立即生效。
*、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
*、责任书份数
本责任书*式*份，发包人承包人各执*份，具有同等效力。
公章
发包人：（公章）承包人：
法定代表人或其********
法定代表人或其
委托代理人：（签字）委托代理人：
*************
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
