****年春节****合同公示
(招标编号:*******-*-***)
,中标人信息:
标段(包)[***]****年春节****:
中标人:****中标价格:*.*****元
*、其他:
合同主体信息
采购人(甲方):****市****区城市管理委员会(机关)
地址:****市****区光荣道与向东南路交口
联系方式:***-********
供应商(乙方):****
地址:****市河西区郁江道**号*-*-***
联系方式:***-********
*,合同主要信息
主要标的名称:****年春节****
规格型号:详见附件
主要标的数量:*项
合同金额:*.****(*元)
履约期限、地点等简要信息:详见附件
采购方式:邀请比选
*、合同签订日期:****年**月**日
*、其他补充事宜:详见附件
*、监督部门
本招标项目的监督部门为/。
*、联系方式
招标人:****市****区城市管理委员会
地址:****市****区光荣道与向东南路交口
联系人:****
电话:***-********
电子邮件:
招标代理机构:****
地址:****市****区咸阳北路银泰大厦*座*层
联系人:****
电话:***-********
电子邮件:**********@***.***
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)(签名)
(盖章)
招标人或其招标代理机构:
****市
建设工程施工合同
(**-****-****)
*******
****市城乡建设委员会
监制
****市工商行政管理局
协议书
发包人(全称):****市****区城市管理委员会
承包人(全称):****
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、
行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程的施工
事项经协商达成*致,订立本合同。
工程概况
工程名称:****年春节****
工程地点:****市****区西站南广场
工程内容:工程量清单及预算中的工作内容
工程立项批准文号:无
资金来源:财政拨款
、工程承包范围
承包范围:面积约**平米(包括景观结构、图案造型、灯箱、字体、夜景亮
化以及双方约定的其他项目等),具体以最终设计图纸及工程量清单为准。
*、合同工期
开工日期:****.**.**
竣工日期:****.**.**
合同工期总日历天数为:**天。
*、工程质量标准
工程质量标准:国家质量验收规范合格标准
*、合同价款
金额:(大写):*******元整(人民币)
¥:*****元整。
*、组成合同的文件
组成台同的文件包括
*、本合同协议书
*、中标通知书(如有)
*、投标书及其附件(如有)
*、本合同专用条款
*、本合同通用条款
*、标准、规范及有关技术文件
*、图纸
*、工程量清单
*、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
*、本协议书中有关词语的含义与本合同第*部分《通用条款》中分
别赋予它们的定义相同。
*、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保
修期内承担工程质量保修责任。
*、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及
其它应当支付的款项。
*、合同生效
合同订立时间:****年**月**日;
合同订立地点:****市****区城市管理委员会
本合同双方约定签字、盖章后生效。
发包人公承包公章
住所:住所:
****市****区光荣道与向东南路交****市河西区清湾路下河圈公园
法定代表人:
法定代表人:印
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行开户银行:中国农业银行股份有限
公司****蓝水支行
账号:
账号:*****************
邮政编码:******邮政编码:******
专用条款
、词语定义及合同文件
*、合同文件及解释顺序
合同文件及解释顺序:本合同协议书、安全合同、图纸、工程量清单及预算书。
*、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准
*.*本合同出使用汉语外,还使用语言文字。
*.*需要明示的法律、行政法规:国家现行的法律法规以及****市有关条例、
文件。
*.*适用的标准、规范
适用的标准、规范的名称:国家及****市现行的技术标准及施工验收规范。
发包人提供标准、规范的时间:开工前
国内没有相应标准、规范时的约定:由发包人向承包人提出施工技术要求,承包
人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。
*、图纸
*.*发包人向承包人提供图纸日期和套数:无约定
发包人对图纸的保密要求:承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第*
人
关于使用国外图纸的要求及费用承担
无约定
、双方*般权力和义务
*、工程师
*.*监理单位委派的工程师
姓名:无职务:无
发包人委托的职权:无
需要取得发包人批准才能行使的职权:无
*.*发包人派驻的工程师
姓名:无职务:无职权:
*.*不实行监理的,工程师的职权:无
*、项目经理
姓名:叶坦职务:项目经理
职权:负责施工进度、质量、投资的控制监督管理工作及安全生产、文明施工、
合同文件管理:协调承包方同本工程相关单位之间的关系,对本工程施工进度、
质量、投资及工程量增减变更进行全面控制。
*、发包人的工作
*.*发包人应按约定的时间和要求完成以下工作
(*)施工场地具备施工条件要求和完成时间
执行《通用条款》第*.*条第(*)(*)款,并在开工前完成。
(*)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点
供应要求:执行《通用条款》第*.*条第(*)款
(*)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:在开工前开通施工现场
与公共道路的连接,并保证施工期间的运输需要
(*)工程地质和地下管线资料的提供时间:开工前
(*)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间
无约定
(*)水准点与坐标控制点交验要求:开工前确定水准点与坐标控制点,进行现
场校验。
无约定
(*)图纸会审和设计交底时间:
(*)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、
古树名木的保护工作:无约定
无约定
(*)双方约定的发包人的其他工作;
*.*发包人委托承包人办理的其他工作:
无约定
*、承包人的工作
*.*承包人应按约定的时间和要求,完成以下工作:
(*)需设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:
开工前
*
(*)应提供计划、报表的名称及完成时间:无约定
*)承担施工安全保王工作及非夜间施工照明的责任和要求:
执行《通用条款》第*.*条第(*)款
(*)向发包人提供的办公和生活港务及设施的要求:无约定
(*)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:
无约定
(*)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:已完工工程未交付发包人之前,
承包人负责已完成工程的保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以维修:
但承包人提出竣工验收申请后,发包人应在*日内组织验收接收,否则承包人不
承担已完成工程的损坏维修责任。
(*)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名
木的保护要求及费用承担:承包人做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构
筑物的保护工作。
(*)施工场地清洁卫生的要求:承包人保证施工场地清洁,交工前清理现场
(*)双方约定承包人应做的其它工作:无约定
*、施工组织设计和工期
*、进度计划
*.*承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:开工前*天提供。
工程师确认的时间:收到后**小时内回复
*.*群体工程中有关进度计划的要求:无约定
**、工期延误
**.*双方约定工期顺延的其它情况:执行通用条款第**条。
*、质量与验收
**、隐蔽工程和中间验收
**.*双方约定中间验收部位:执行《通用条款》第**条
**、工程试车
**.*试车费用的承担:无约定
*、安全施工
*、合同价款与支付
**、合同价款及调整
**.*本合同价款采用固定价格方式确定。
(*)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围
除非合同中另有规定,具有标价的工程量清单中所报的单价和合价,以及报价汇
总表中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、材料加工制造、运输、安装
施工、维护、保险、利润、佣金、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、
措施、责任(包含招标人认为需要考察的主要设备、材料考察费用)等各项费用。
综合单价、合价应精确到小数点后*位,总价为整数。
风险费用的计算方法:已包括在固定价格中。
风险范围以外合同价款调整方法:施工技术方法及重大设计变更,由承包人提出,
设计单位出变更图,经发包人确认后,进行计量支付
(*)采用可调价格合同,合同价款调整方法:不采用
(*)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:不采用
***双方约定合同价款的其它调因:无约定
**、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:无
扣回工程款的时间、比例:无
**、工程量确认
承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间:无约定
**、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:按采购人要求制作安装完毕后,
且春节假期结束后按照采购人要求拆除并运至指定地点后,按照结算审核后的金
额*次性付清全款,成交供应商需配合采购人提供符合财务要求的增值税发票。
甲方需在每期付款之前对乙方工作进度进行确认。
*、材料设备供应
**、发包人供应材料设备
**.*发包人供应的材料设备与*览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:
*
(*)材料设备单价与*览表不符:由发包人承担·切损失和责任
(*)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与*览表不符
由发包人承担*切损失和责任
(*)承包人可代为调剂串换的材料:经发包人签证同意
(*)到货地点与*览表不符:无约定
(*)供应数量与*览表不符:无约定
(*)到货时间与*览表不符:无约定
**.*发包人供应材料设备的结算方法:无约定
**、承包人采购材料设备
承包人采购材料设备的约定:按双方协议约定执行
*、工程变更
*、竣工验收与保修
**、竣工验收
**.*承包人提供竣工图的约定:无约定
**.*中间交工工程的范围和竣工时间:无约定
**、缺陷责任与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的期限:展期结束日期
**.*保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为:展期结束日期
*、违约、索赔和争议
**、违约
**.*本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通过条款第**条约定发包人违约应承担的违约责任:无约定
本合同通过条款第**.*款约定发包人违约应承担的违约责任:
执行《通用条款》第**.*条,发包人如违约,每延期*天付工程款,发包人按
照合同总价*分之*向承包人支付违约金,最高不超过合同总价的*分之*
本合同通过条款第**.*款约定发包人违约应承担的违约责任:无约定
*
双方约定的发包人其他违约责任:无约定
**.*本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
本合同通过条款第**.*款约定承包人违约应承担的违约责任:执行《通用条款》
第**.*条,由于承包人的原因造成工期延长,每延期天,承包人按照合同总
价*分之*向发包人支付违约金,最高不超过合同总价的*分之*
本合同通过条款第**.*条约定承包人违约应承担的违约责任:执行《通用条款》
第**.*条,由承包人负责整改并达到合格标准
双方约定的承包人其他违约责任:无约定
**、争议
双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的,确定
按以下第*种方式处理:
*.提交仲裁委员会仲裁;
*.依法向工程项目所在地有管辖权的人民法院起诉。
**、其他
**、工程分包
本工程发包人同意承包人分包的工程:无约定
分包施工单位为:无约定
**、不可抗力
双方关于不可抗力的约定:执行《通用条款》第**条。
**、保险
本工程双方约定投保内容如下:
(*)发包人投保内容:无约定
发包人委托承包人办理的保险事项:无约定
(*)承包人投保内容:无约定
**、担保
本工程双方约定担保事项如下:
(*)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:
无担保合同作为本合同
附件。
(*)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:无担保合同作为本合同
附件。
**
(*)双方约定的其它担保事项:无约定
**、合同份数
双方约定合同副本份数:正本*份,双方各执*份。
**