建设工程施工合同
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
第*节合同协议书
发包人（全称）：****县*和集镇人民政府
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平
和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****县*和集镇大陈村小胡组人居环境整治项目。
*.工程地点：****县境内。
*.工程立项批准文号：定发改审批（****）***号。
*.资金来源：****。
*.工程内容：新建混凝土道路****平方米、雨污水管道****米，配套建设路侧石、窨井、绿化、护
栏、文化墙、立面改造、健身广场、健身器材、安装太阳能路灯、庭院灯、雨水篦等设施，沟塘清淤整治
和环境整治工程等。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）。
*.工程承包范围：本工程施工图纸和工程量清单中的所有内容。
*、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：**日历天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，
以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量必须达到国家工程施工质量验收标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：人民币***********元整(¥*******.**元)；
其中：
（*）安全文明施工费：
人民币（大写）(¥元)；
（*）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）(¥元)；
（*）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）(¥元)；
（*）暂列金额：
人民币（大写）(¥元)。
*.合同价格形式：单价合同。
*、项目经理
承包人项目经理：蒋怡伟。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）响应函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应
以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付
合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法
分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过竞争性谈判形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同
实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月*日签订。
*、签订地点
本合同在****县*和集镇人民政府签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自签字、盖章生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份，代理机构执*份，
公管局执*份。
发包人：(公章)，承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字），（签字）
组织机构代码：，组织机构代码：******************
地址：，地址：****省****市****县定城镇岱山路东侧古城上河
坊**幢***室(自主承诺:商铺)
邮政编码：，邮政编码：******
法定代表人：，法定代表人：****
委托代理人：，委托代理人：/
电话：，电话：***********
传真：，传真：/
电子信箱：，电子信箱：/
开户银行：，开户银行：徽商银行股份有限公司****支行
账号：，账号：*******************
日期：****年*月*日，日期：****年*月*日
第*节通用合同条款
采用《建设工程施工合同(示范文本)》（**-****-****）中通用合同条款。上述资料由供应商自行准备。
第*节专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义与解释
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：；
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
*.*.*.*设计人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
*.*.*.*永久占地包括：。
*.*.*.**临时占地包括：。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国****法》《中华人民共和国民法典》、《中华人
民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及工程所在地现行有
效的法律法规和规章。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关
规定。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：承包人自备国内现行适用的标准、规范；
发包人提供国外标准、规范的份数：；
发包人提供国外标准、规范的时间：。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供和交底
发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知前**日内提供；
发包人向承包人提供图纸的数量：*套，不足的由承包人自行复制，费用自理；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图，。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：；
承包人提供的文件的期限为：；
承包人提供的文件的数量为：；
承包人提供的文件的形式为：；
发包人审批承包人文件的期限：。
*.*.*图纸和承包人文件的保管
关于图纸和承包人文件保管的约定：执行通用条款。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请
求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：；
承包人指定的接收人为：。
监理人接收文件的地点：；
监理人指定的接收人为：。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映
发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人
员泄漏有关图纸内容，工程竣工后，原图全部收回。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按实计量调整。
工程量清单及最高投标限价编制说明中约定包死的不允许调整。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：；
身份证号：；
职务：甲方代表，；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：施工组织设计和总进度计划的审批权；工程变更、签证的确认
权；发布开工令、停工令、复工令权；工程款的审查权和支付权；特殊及重要施工工艺和材料发包及指定
分包权；建筑材料价格的确认权；合同的解释；等等。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：，。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：在取得施工许可证的*个月内办结工程款支付担保。
施工单位在收到工程款支付担保后*日内将相关资料上传至至项目所在地农民工资支付监管平台，未按
时按承诺提交工程款支付担保的工程建设项目，将视作建设资金未落实。
发包人是否提供支付担保：提供支付担保。
发包人提供支付担保的形式：工程款支付担保可以采用银行保函、保证保险、工程担保公司担保等方
式。银行保函、保证保险和工程担保保单应当为不可撤销的保证。发包人应当向承包人提供签约合同价*%
的工程款支付担保。
对于政府投资的工程建设项目，发包人可以提供财政等政府有权部门出具的落实项目建设资金保障证
明作为工程款支付担保凭证。工程款支付担保保证期限原则上应与施工合同约定的期限保持*致（采用分
阶段担保的，建设单位支付相应的工程款后，当期工程款支付担保解除，进入下*阶段工程款支付担保）。
施工工期延期的，建设单位应在保证期限到期前**天，办理保函、保单延期手续。
工程款支付担保保证有效期内，建设单位未按照规定向农民工工资专用账户拨付工资性工程款或者未
按照合同约定支付施工进度款的，施工总承包企业（包括专业承包企业，下同）可以要求保证人履行保证
责任，同时将拖欠信息报送工程所在地住房城乡建设主管部门和人力资源社会保障主管部门。
在我省开展工程款支付担保业务的保证人应向有关主管部门提供担保凭证网络验证途径。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：另行约定。
承包人需要提交的竣工资料套数：另行约定。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：另行约定。
承包人提交的竣工资料形式要求：另行约定。
（**）承包人应履行的其他义务：
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目经理的授权范围如下：负责施工组织；现场技术、安全、质量、进度管理；变更签证、
验收和结（决）算；资料整理、收集、归档、管理、移交等。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在岗时间不得少于**天，每天不少于*小时，特殊
情况下需离开时必须事先征得甲方和监理同意后方可离开。未按规定在岗履责的，对项目负责人（建造师）
处以*****元/人·天的违约金。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用合同。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人未能按照承诺到岗尽职的，发包人将视情
况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，发包人有权责令其停工整改、
直至解除合同。发包人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿发包人的有关损失或工
期延误的损失，并就此向承包人索赔。
每离开*天，承包人应向发包人支付*****元违约金，累计离开达到**天的，发包人有权解除合同，
由此产生的*切责任与费用由承包人承担。如项目经理*个月内连续离开施工现场超过*天的，每超过*
天，承包人应向发包人承担*****元违约金。发包人可于工程款支付中直接扣除违约金。
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人不得擅自更换投标时所报项目经理,否则发包人有
权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换
的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，并支付***元的违约金，更换后的人员不得低于
承包人投标时所报人员资质和技术水平。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包方项目经理不满足岗位管理水平及技术
水平等原因要求时，发包人和监理人可要求承包方更换，更换后人员不得低于承包人投标时所报人员资质
和技术水平，并经发包人书面认可。如承包人拒不更换项目经理，发包人有权要求承包人退场。
*.*承包人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订合同时。
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，
发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳违约金，处
罚标准：技术负责人******元/人•次（人民币）；专业工程师******元/人•次（人民币）。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需离开时必须事先征得发包人和监理人同
意后方可离开。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人不得擅自更换主要管理人员,否则发包人
有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更
换的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，并支付**元/人的违约金，更换后的人员不得
低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。发包人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出
更好的调整。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场的，从当期工程款中扣除，
每人每次****元违约金。
*.*分包
*.*.*分包的*般约定
禁止分包的工程包括：。
主体结构、关键性工作的范围：。
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：。
其他关于分包的约定：未经发包人书面同意，承包人不得分包，否则承包人向发包人支付合同价款*%
的违约金，同时发包人有权解除合同，造成的*切损失由承包人承担。
*.*.*分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：。
*.*工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日
起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
*.*履约保证金
承包人是否提供履约保证金：提供。
承包人提供履约保证金的形式：银行转账或保函（电子保函、银行直开或分离式纸质保函）或支票或
汇票或本票或保险。
缴纳方式：按谈判文件要求。
履约担保的形式：☑银行转账☑保函（□电子保函□银行直开或分离式纸质保函）☑支票☑汇票☑本
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其
有效期限至保修期满。
发包人(公章)：，承包人(公章)：
地址：，地址：
法定代表人(签字)：，法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：，委托代理人(签字)：
电话：，电话：
传真：，传真：
开户银行：，开户银行：徽商银行股份有限公司****支行
账号：，账号：*******************
邮政编码：，邮政编码：
日期：****年*月*日，日期：****年*月*日
| 发包人(公章)： |
承包人(公章)： |
| 地址： |
地址： |
| 法定代表人(签字)： |
法定代表人(签字)： |
| 委托代理人(签字)： |
委托代理人(签字)： |
| 电话： |
电话： |
| 传真： |
传真： |
| 开户银行： |
开户银行：徽商银行股份有限公司****支行 |
| 账号： |
账号：******************* |
| 邮政编码： |
邮政编码： |
| 日期：****年*月*日 |
日期：****年*月*日 |
附件*：承包人主要施工管理人员表
承包人主要施工管理人员表
| 名称 |
姓名 |
职务 |
职称 |
主要资历、经验及承担过的项目 |
身份证号码 |
| *、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
|
| 项目主管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
|
| *、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
|
| 项目经理 |
蒋怡伟 |
项目经理 |
|
|
****************** |
| 项目副经理 |
|
|
|
|
|
| 项目技术负责人 |
|
|
|
|
|
| 施工员 |
|
|
|
|
|
| 质检员（质量员） |
|
|
|
|
|
| 安全员 |
|
|
|
|
|
| 资料员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件*：廉政协议
廉政协议
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有
关法律法规和****省、项目所在地廉政建设的规定，(以下称甲方)与(以下称乙方)，特此订立本协议共同
遵照执行。
第*条甲乙双方的权利和义务
（*）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业
贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题
的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。
（*）严格执行的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。
（*）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上
级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。
第*条甲方的义务
(*)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由
甲方单位或个人支付的费用等。
（*）甲袁工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；
不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工
具和高档办公用品等。
（*）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以
及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）甲袁工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业
务有关的经济活动。
（*）甲袁工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场
的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。
（*）甲袁工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、
辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
（*）甲袁工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
（*）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。
第*条乙方的义务
(*)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（*)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
(*)乙方不得以任何理由安排甲袁工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐
活动。
（*）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与
工作无关的房屋、汽车等。
（*）乙方不得与甲袁工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或
者达成默契。
（*）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲袁工作
人员给予或赠送钱物。
（*）乙方不得向甲袁工作人员提供干股或红利。
（*）乙方须按专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。
第*条违约责任
（*）甲方及其工作人员违反本协议第*、*条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定
给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，
应予以赔偿。
甲方投诉联系部门：，联系电话：。
（*）乙方及其工作人员违反本协议第*、*条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方
采取以下*种或多种处理办法：
*.全额收取乙方合同履约保证金不予退还；
*.追究乙方其他违约责任；
*.终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；
*.乙方*定期限内（*个月至*年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的
工程项目投标。
甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方
获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第*条双方约定
本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上
级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。
第*条本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。
第*条本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：，乙方（盖章）：
法定代表人或，法定代表人或
授权代表：(职务)，授权代表：(职务)
姓名：，姓名：
签字：，签字：
廉政监督联系人，廉政监督联系人
姓名：，姓名：
签字：，签字：
电话：，电话：
地址：，地址：
日期：****年*月*日，日期：****年*月*日
附件*：履约保证金
履约保函示范文本
编号：
（受益人名称）：
鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就（标段编号）的（标段名称）有关
事项协商*致共同签订《》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合
同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益
人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保
函”）。
*、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿
因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
*、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。
*、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止。
*、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的*日内无条件支付，前述书面付款通知即为
付款要求之单据，且应满足以下要求：
（*）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（*）载明要求支付的金额；
（*）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（*）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（*）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。
受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
*、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何
权利，对我方不发生法律效力。
*、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。
*、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。
*、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院
管辖。
*、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
开立人：（公章）
法定代表人（或授权代表）：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
开立时间：年月日
附件*：预付款担保
预付款保函示范文本
编号：
（受益人名称）：
鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就（标段编号）的（标段名称）有关
事项协商*致共同签订《》（以下简称“基础合同”），开立人根据主合同了解到申请人为主合同项
下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人按照合同约定正确
和合理地为合同目的使用预付款，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本
保函”）。
*、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向受益人承
担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
*、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。
*、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款之日止。
*、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的*日内无条件支付，前述书面付款通知即为
付款要求之单据，且应满足以下要求：
（*）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（*）载明要求支付的金额；
（*）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（*）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（*）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。
受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
*、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任
何权利，对开立人不发生法律效力。
*、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。
*、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。
*、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院
管辖。
*、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
开立人：（公章）
法定代表人（或授权代表）：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
开立时间：年月日
附件*：支付担保
支付保函示范文本
编号：
（受益人名称）：
鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就（标段编号）的（标段名称）有关
事项协商*致共同签订《》（以下简称基础合同），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同
项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人
签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向受益人
提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。
*、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向受益人承担的违约责任
和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
*、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。
*、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之
日后日止。
*、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的*日内无条件支付，前述书面付款通知即为
付款要求之单据，且应满足以下要求：
（*）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（*）载明要求支付的金额；
（*）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（*）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（*）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。
受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
*、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任
何权利，对开立人不发生法律效力。
*、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。
*、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。
*、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由申请人所在地人民法院
管辖。
*、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
开立人：（公章）
法定代表人（或授权代表）：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
开立时间：年月日
附件*：安全生产合同
安全生产合同
为在（项目名称）（标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全
管理工作，本项目发包人（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人（承包人名称，以下简称“承包人”）
特此签订安全生产合同：
*.发包人职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产
与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时
验收，投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（*）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
*.承包人职责
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的
法律法规、《建设项目安全设施“*同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同
中的有关安全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全
员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，
有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉
和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安
全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人
有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及
有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安
全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍
治安的行为。
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安
全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。
对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯
检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特
种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟
悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他
人，或允许、容忍上述同样行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的
穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完
好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须
具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果
发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有
关部门，并坚持“*不放过”的原则．严肃处理相关责任人。
（**）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
*.本合同正本—式份，副本份，合同双方各执正本—份，副本份，当正本与副本的内容不*致时，以
正本为准。
发包人：（盖单位章），承包人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字），法定代表人或其委托代理人：（签字）
日期：****年*月*日，日期：****年*月*日
附件*：项目经理质量终身责任制承诺
项目经理质量终身责任制承诺
致：****县*和集镇人民政府(招标人名称)
本人作为拟委任的施工项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：
*、在取得施工许可证后进行施工。
*、严格执行施工规范及标准。
*、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。
*、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织
施工。
*、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样制度。
*、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。
*、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。
*、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。
*、履行其他法律法规定的职责。
项目经理：（签字）
日期：****年*月*日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
