湖北省来凤县经济开发区管委会本级工业园区污水收集工程合同公告-比地招标网

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

中标项目数

中标率

中标总金额

平均下浮率

同比增长：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

****省****县经济开发区管委会本级****合同公告

*、合同编号：无

*、合同名称：****

*、项目编号：********

*、项目名称：****

*、合同主体

*、采购人（甲方）：****省****县经济开发区管委会本级

*、地址：****

*、联系方式：***********

*、供应商（乙方）：****鑫州建设工程有限公司

*、地址：翔凤镇瓦尔高小区**号***室

*、联系方式：***********

*、合同主要信息

*、主要标的名称：排水管道井及绿化修复

*、规格型号（或服务要求）：详见合同文本

*、主要标的数量：*条

*、主要标的单价：*****元

*、合同金额：*.****(*元)

*、履约期限、地点等简要信息：

履约期限：****年**月**日至****年**月**日；履约地点：****

*、履约保证金收取情况：

收取金额： *(*元) 收取比例： *%

*、采购方式：单*来源

*、采购计划备案号：******-****-*****

*、合同签订日期：****-**-**

*、合同公告日期：****-**-**

*、其他补充事宜：

无

相关下载

****（****.**.**）.***

更多咨询报价请点击： ****://***.****-*****.***.**/********/******/********_********************************.****

****

合同文件

工程施工合同

安全生产合同

廉政合同

建设单位：****经济开发区管委会

施工单位：****鑫州建设工程有限公司

签订日期：****年*月**日

****

施工合同

建设单位：****经济开发区管委会（以下简称甲方）

施工单位：****鑫州建设工程有限公司（以下简称乙方）

工程项目

*.工程名称：****。

*.工程地点：****县工业园区。

*建设内容：排水管道井、绿化修复等。

*承包方式：施工总承包

*合同价款：**********元*角*分，

（小写：￥******.**元），以竣工决算为准。

*质量标准：交（竣）工验收质量评定合格。

*工期：工程总日历工期**日历天。从合同签订之日算起。

*.缺陷责任期，自实际交工日起计算：*年。

*.保修期，自实际交工日起计算：*年。

技术标准

（*）技术标准：

*.按照现行国家相关技术标准、规范施工。

*.质量评定、验收执行《工程施工质量验收规范》及其它相关质量检验评定

验收标准。

*.所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

*、双方的权利和义务

（*）甲方的权利和义务

*.甲方委派的业主代表：

职权：在施工阶段对工程的质量、工期、资金、施工安全进行监督、检查、

指导，对工程变更、计量、工程价款支付进行签证。

*．监理单位委派的监理负责人：

职权：负责工程质量、进度、安全的现场监理与控制，对施工阶段质量、工

程计量签证，对工程价款支付进行初审，参与工程竣工验收以及保修阶段的相关

工作。

*.乙方在公路建设施工过程中，出现安全质量问题或施工过程中的重要过错，

甲方取消以后公路项目建设的资格。

（*）乙方的权利和义务

*.现场负责人：

乙方须在开工前确定项目经理，现场负责人及项目经理同时代表乙方就此工

程项目全权对甲方负责。

*.乙方主要工作：

*.本合同签订后收到发包方通知*天内，乙方进场完成施工准备。

*.严格按照甲方提供的工程设计要求施工图进行施工，不得擅自更改设计要

求及工程内容。特殊路段如需变更，必须征得业主、监理方同意。

*.严格按照有关施工规范施工，执行业主代表、监理人员的各项指令，接受

监督和检查，确保工程质量。

*.负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全

防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。

*.做好现场设备、材料的照管工作，做好现场施工记录，配合甲方和监理单

位进行质量检查。

*.负责所施工工程的验收通过。

*.工程竣工验收后*周内向甲方提供竣工图及竣工资料。

**.乙方应在开工前按照有关规定办理好工程*切险和第*者责任险等保险

事宜。

**.甲方在招标文件中提出的，乙方在投标文件中认可且与本合同不矛盾的

其他工作。

*、工程价款

*.本工程采用总价包*方式，此包干总价涵盖了完成该工程项目所需的包括

所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶

工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其

他*切费用。该总价在合同实施期间不受市场价格及政策性价格的调整而增减，

其总价保持不变,最终工程价款以来结算审计结论为准。

*.本工程合同单价不变，最终结算工程量以变更签证及竣工验收为准，若

有新增子项，其单价经双方协商确定且不得高于定额。

*、工程价款的支付

*.工程验收合格后，甲方按合同工程价款的**%向乙方支付工程价款。乙方

完成审计决算后由甲方按审计结论支付剩余工程款项，并扣留*%质量保证金。

*、乙方所留*%的质量保证金，待该工程保修期满后及时支付，如保修期内

由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位*天内不

开始履行保修责任，由甲方处理，所发生费用乙方在*%保证金内承担，不足部门

乙方向甲方补足。

*.乙方应严格遵守国家法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及农

民工工资等费用。

*.本工程不提供预付款，不设置奖励。

*、安全文明施工

*.乙方应严格执行建设工程施工现场管理的有关规定，精心组织、文明安全

施工；甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解

除合同。

*.乙方在施工过程中发生的*切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承

担相应的经济责任、法律责任及相应的*切经济赔偿。

*乙方必须在正式开工前购买为施工人员购买团体保险，保额至少达到**

*元以上。

*、竣工验收

*.乙方在工程具备竣工验收条件前**小时通知甲方组织竣工验收。甲方在

收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后*天内给予认可或提出整改

意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

*.乙方在通过竣工验收合格后*周内向甲方提供符合公路工程建设竣工档案

管理要求的竣工资料。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应

的电子文档资料。

*、违约责任

（*）.甲方违约：

因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，则工期顺延。

（*）乙方违约：

*.因乙方原因，未按本合同第*条第*点所示工期按时竣工，每延误*天，

乙方按***元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。

逾期交工违约金限额：*%签约合同价。

*.因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返

工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新

检测所需费用均由乙方自行负责。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改

要求后*天内乙方仍未予以完善的，甲方有权另行安排、完成相应整改工作，由

此发生的费用及损失均由乙方承担。

*.乙方在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿

损失外，每发现*次罚款****元。

*.如施工完毕后，未能通过相关部门的验收，甲方将不予以支付工程款，直

到验收合格后，甲方无息支付。

*、争议

*.在履行合同过程中产生争议时，双方首先协商解决；若协商不成，可由来

凤县仲裁委员会仲裁。

*、合同生效与终止

*.本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效；

*.合同订立时间：****年*月**日；

合同订立地点：****省****经济开发区管委会

*.甲方、乙方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价

款支付完毕，本合同即告终止。

**、合同附件

**.廉政合同、安全生产合同

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，按时间顺序以最后编

写或双方最后确认的文件为准，而与该文件在本合同中的排列顺序无关。

**、合同份数

本合同*式*份，双方各执*份，具有同等法律效力。

**、本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议，补充协议是合同的组

成部分。

（公章）施工单位：（公章）

建设单位：

法定代表人：沐瑜（签字）

法定代表人签字）

(签字)授权代理人：（签字）

授权代理人：

签订时间：*年月日

安全生产合同

为在****县建设工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施

工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人****经济开

发区管委会（以下简称“发包人”）与承包人****鑫州建设工程有限公司

（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

*.发包人职责

（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包

合同中的有关安全要求。

（*）按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”

的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检

查、总结和评比。

（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：

同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生

产的精神。

（*）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理

发现的各种安全隐患。

*.承包人职责

（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生

产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生

产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机

械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有

关安全要求。

（*）坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原

则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项

安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查

人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、

生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，

做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生

产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到

底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，

人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，

应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质

条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保

卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，

并采取保护性措施防止事故发生。

（*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员

工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格

证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种

的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗

操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、

焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，

经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现

场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足

够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；

承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何

其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安

全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用

品的人员不得上岗。

（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安

全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和

劳动保护用品严禁使用：

（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定

相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中

的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院

关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上

报有关部门，并坚持“*不放过”的原则：严肃处理相关责任人。

（**）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》

的相关规定使用和管理。

*.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章

后生效，全部工程竣工验收后失效。

*.本合同*式*份，由发包人和承包人各执*份，送交双方监督

单位各*份。

发包人：****经济开发区管委会（盖章）

(签字)

法定代表人：

或其授权的代理人：

（盖章）

承包人：工程有限公司（

（签字）

法定代表人：

（签字）

或其授权的代理人：

****年*月***日

签订日期：

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以

及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建

设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投

资效益，****项目法人****经济开发区管委会（以

下简称“发包人”）与该项目施工单位****鑫州建设工程有限公司（以下

简称“承包人”），特订立如下合同。

*.发包人和承包人双方的权利和义务

（*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的

有关规定。

（*）严格执行****县建设施工合同文件，自觉按合同办事。

（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律

认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，

不得违反工程建设管理规章制度。

（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布

举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒

对方纠正的权利和义务。

（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关

部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

*.发包人的义务

（*）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证

券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员

个人支付的费用等。

（*）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活

动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（*）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、

婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便

等。

（*）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关

的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（*）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位

或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（*）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞整，不准利用职权

从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队*。

*．承包人的义务

（*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行赔或馈赠礼

金、有价证券、贵重礼品。

（*）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包

人单位或个人支付的任何费用。

（*）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请

及娱乐活动。

（*）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通

工具和高档办公用品等。

*.违约责任

（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，

依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机

关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，

依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损

失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包

人*至*年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

*.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责

监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或

承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本

合同规定范围内的裁定意见。

*.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工

验收后止。

*.本合同作为****县****年扶贫灾后重建农村公路建设工程施

工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签

署后立即生效。

*.本合同*式*份，由发包人和承包人各执*份，送交双方监督

单位各*份。

凤

发包人：****经济开发区管委会

公

(签字)

法定代表人：

或其授权的代理人：

承包人：公司（盖章）

州建

法定代表人：学

或其授权的代理人：

***

签订日期：年*月**日

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

湖北省来凤县经济开发区管委会本级工业园区污水收集工程合同公告

公告内容：