工程编号:
合同编号:
****省建设工程施工合同
工程名称:****区****年学校操场改造提升项目
(展览路小学)
工程地点:****市****区展览路小学
发包人:****市****区展览路小学
承包人:****
****省住房和城乡建设厅
制订
****省工商行政管理局
****年**月
目录
第*部分协议书
*、工程概况
*、工程承包范围
*、合同工期
*、质量标准
*、合同价款
*、项目经理
*、组成合同的文件
*、词语含义
*、承诺
*、签订时间
**、签订地点
**、补充协议
**、合同生效
**、合同份数
第*部分通用条款
*.总则
*.*定义
*.*合同文件及解释
*.*语言文字
*.*适用的法律、标准与规范
*.*通讯联络
*.*工程分包
*.*发包人提供资料
*.*图纸和承包人文件
*.*投标文件的完备性
*.**文物和地下障碍物
*.**事故处理
*.**专利权
*.**联合的责任
*.**保障
*.**财产
*.**交通运输
*.发包人
*.*发包人工作
*.*发包人代表
*.*发包人员
*.*材料设备的提供
*.*资金来源证明及支付担保
*.*发包人支付合同款
*.*组织竣工验收
*.*现场统*管理协议
*.*发包人未尽义务的责任
*.承包人
*.*承包人工作
*.*项目经理
*.*承包人员
*.*承包人劳务
*.*承包人现场查勘
*.*承包人实施工作
*.*承包人实施工组织设计和工作安排
*.*承包人对设计图纸的使用和要求
*.*承包人提供设计图纸及其责任
*.**承包人为发包人的人员提供配合
*.**履约担保
*.**承包人未尽的义务
*.监理工程师
*.*发包人对监理工程师授权
*.*监理工程师职权
*.*监理工程师职权限制
*.*监理工程师指令
*.*承包人执行监理工程师指令
*.*监理工程师代表任命和撤回
*.*监理工程师职权委托
*.*监理工程师未尽义务或失误的责任
*.造价工程师
*.*发包人对造价工程师授权
*.*造价工程师职权
*.*造价工程师职权限制
*.*造价工程师指令
*.*承包人执行造价工程师指令
*.*造价工程师未尽义务或失误的责任
*.工程质量
*.*质量的管理
*.*质量目标
*.*隐蔽工程和中间验收
*.*检查和返工
*.*重新检验和额外检验
*.安全生产、文明施工与环境保护
*.*安全生产和文明施工
*.*职业健康
*.*环境保护
*.工期和进度
*.*施工组织设计
*.*进度计划和报告
*.*开工
*.*放线
*.*工期和工期延误
*.*不利物质条件
*.*异常恶劣的气候条件
*.*暂停施工和复工
*.*加快进度
*.**竣工日期
*.**误期赔偿
*.造价
*.*资金计划和安排
*.*工程量
*.*工程计量
*.*暂列金额
*.*计日工
*.*提前竣工奖与误期赔偿费
*.*合同价款的约定与调整因素
*.*工程数量的偏差
*.*工程变更
*.**合同价款调整方法
*.**后继法律、法规、规定引起的调整
*.**支付事项
*.**预付款
*.**安全生产、文明施工措施费
*.**进度款
*.**索赔
*.**竣工结算与结算款
*.**质量保证金
**.材料与设备
**.*发包人供应材料、设备
**.*承包人采购材料、设备
**.*样品
**.*材料与设备专用要求
**.*材料、设备的检验
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*竣工资料
**.*竣工验收
**.*工程试车
**.*提前交付单位工程的验收
**.*施工期运行
**.*竣工退场
**.缺陷责任与保修
**.*缺陷责任期
**.*质量保修
**.违约
**.*发包人违约
**.*承包人违约
**.*第*人造成的违约
**.不可抗力
**.*不可抗力的因素
**.*不可抗力处理程序
**.*双方对不可抗力引起损伤的承担
**.*延迟履行合同发生不可抗力的责任
**.保险
**.*工程保险
**.*工伤保险
**.*其他保险
**.*持续保险
**.*保险凭证
**.*未按约定投保的补救
**.*通知义务
**.合同争议、解除与终止
**.*合同争议
**.*合同解除
**.*合同解除的支付
**.*合同终止
**.其他
**.*缴纳税金、规费
**.*保密要求
**.*廉政建设
第*部分专用条款
*.总则
*.发包人
*.承包人
*.监理工程师
*.造价工程师
*.工程质量
*.工期和进度
*.造价
**.材料与设备
**.验收和工程试车
**.缺陷责任与保修
**.违约
**.不可抗力
**.保险
**.合同争议、解决与终止
**.其他
第*部分附件
附件*承包人承揽工程项目*览表
附件*房屋建筑工程质量保修书
附件*履约担保
附件*预付款担保
附件*支付担保
第*部分协议书
发包人:(全称)****市****区展览路小学
承包人:(全称)****
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律
法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工
程施工有关事项达成*致意见,订立本合同。
*、工程概况
工程名称:****区****年学校操场改造提升项目(展览路小学)
工程地点:****市****区展览路小学
工程内容:详见施工图
(详见附件*《承包人承揽工程项目*览表》)。
工程立项、规划批准文件号:
资金来源:****年*般****
*、工程承包范围
承包范围:施工图纸内的所有内容
*、合同工期
计划开工日期:****年*月**日。
计划竣工日期:****年*月*日。
工期总日历天数:**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计
算的工期天数不*致的,以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量标准:合格
*、合同价款
*.合同总价:
人民币(大写):**********元整(¥*******元)
其中:
(*)安全生产、文明施工费:
人民币(大写):/(¥/元)
(*)暂列金额:
人民币(大写):/(¥/元)
*、项目经理
承包人项目经理:宋好伟
*、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第(*)条的约定。
(*)本合同第*部分通用条款第*.*.*款。
(*)本合同第*部分专用条款第*.*.*款。
*、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第*部分通用条款中赋予它们的定义相
**.其他
**.*保密要求
**.*.*保密信息的提供时间:/
第*部分附件
附件*承包人承揽工程项目*览表
序号 |
单位工程名称 |
建设规模 |
建筑面积(平方米) |
结构 |
层数 |
跨度(米) |
设备安装内容 |
合同价款(元) |
开工日期 |
竣工日期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件*
房屋建筑工程质量保修书
发包人:(全称)
承包人:(全称)
为保证,(工程名称)在合理使用期限内正常使用,
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房
屋建筑工程质量保修办法》,经协商*致,签订工程质量保修书。
*.工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定,承
担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要
求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线、给排水管道、设备安装工
程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修
内容,双方约定如下:
*、
*、
*、
*.质量保修期
*.*质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程,按
单项工程分别计算质量保修期。
*.*双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程质量保修
期如下:
*、地基础工程、主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
*、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程
为年;
*、装饰装修工程为年;
*、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;
*、供热、供冷系统工程为个采暖期、供冷期;
*、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;
*、其他项目保修期限约定如下:
*.质量保修责任
*.*属于保修范围的项目,承包人应在接到通知后的*天内派人保修。承
包人不在约定期限内派人保修,应承担相应责任。发包人可自行或指派第*方修
理。
*.*发生紧急抢修事故的,承包人在接到通知后,应立即到达事故现场抢
修。
*.*对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办
法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计
单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
*.*质量保修完成后,由发包人组织验收。
*.质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费,由造成质量缺陷的责任方承担。
*.质量保证金
质量保证金的金额、扣留、返还等事项,按照施工合同相关条款的规定执行。
*.其它
*.*双方约定的其它工程质量保修事项:
*.*本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共
同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):,承包人(公章):
法定代表人(签字):,法定代表人(签字):
年月日,年月日
建设行政主管
部门备案意见:
经办人:
备案部门(公章)
备案号:
年月日
附件
*
履约担保
发包人:(全称)
鉴于,(发包人名称,以下简称“发包人”)与
(承包人名称)(以下称“承包人”)于年
月日就,(工程名称)施工及有关事项协商*致共
同签订《****省建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人
履行与你方签订的合同,向你方提供连带责任担保。
*.担保金额人民币(大写)元(¥)。
*.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发
工程接收证书之日止。
*.在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失
时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在*天内无
条件支付。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何*方均可
提请仲裁委员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生
效。
担保人(公章):,法定代表人(签字):
地址:,邮政编码:
电话:,传真:
年月日
附件*
预付款担保
发包人:(全称)
根据,(承包人名称)(以下称“承包人”)与
(发包人名称)(以下简称“发包人”)于年月日签订的
(工程名称)《****省建设工程施工合同》,承包人按约定的金额向你方提交*份
预付款担保,即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承
包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
*.担保金额人民币(大写)元(¥)。
*.担保有效期自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的进度款支付证
书说明已完全扣清止。
*.在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,
我方在收到你方的书面通知后,在7天内无条件支付。但本保函的担保金额,在
任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支
付证书中扣除的金额。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何*方均可
提请仲裁委员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生
效。
担保人(公章):,法定代表人(签字):
地址:,邮政编码:
电话:,传真:
年月日
附件
*
支付担保
承包人:(全称)
鉴于你方作为承包人已经与,(发包人名称)(以下称“发包人”)
于年月日签订了,(工程名称)《****省建设工程施
工合同》(以下称“主合同”),应发包人的申请,我方愿就发包人履行主合同约
定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保:
*、保证的范围及保证金额
*.我方的保证范围是主合同约定的工程款。
*.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以
外的合同价款。
*.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%,数额最高不超过人民
币元(大写:,)。
*、保证的方式及保证期间
*.我方保证的方式为:连带责任保证。
*.我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完
毕之日后日内。
*.你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期
间按照变更后的支付日期做相应调整。
*、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工
程款的,由我方在保证金额内代为支付。
*、代偿的安排
*.你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及发包人未
支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项
应到达的账号。
*.在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你方支付工程
款的情形时,你方要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合相应条件要求
的工程质量监督机构出具的质量说明材料。
*.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。
*、保证责任的解除
*.在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保
证期间届满次日起,我方保证责任解除。
*.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的
保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
*.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额
时,自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除。
*.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在
本保函项下的保证责任亦解除。
*.我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内,
将本保函原件返还我方。
*、免责条款
*.因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
*.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发包人部分或全
部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。
*.你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使我方保证责任
加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任,
但主合同第*.*条约定的变更不受本款限制。
*.因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
*、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,
按下列第种方式解决:
(*)向仲裁委员会申请仲裁;
(*)向人民法院起诉。
*、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担保人(公章):,法定代表人(签字):
地址:,邮政编码:
电话:,传真:
年月日