****区****
****市新海小学扩建项目（校安）篮、
排球场、停车场、升旗台及沥青工程合同
合同编号：****-******-****-*****-****
有限
采购人：****市新海尔学
成交供应商：林奋建设有限公司
*
*****
第*部分协议书格式
第*部分协议书格式
发包人：****市新海小学（简称甲方）
承包人：林奋建设有限公司（简称乙方）
见证方：****春为全过程工程咨询有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****市新海小学扩建项目（校安）篮、排球场、
停车场、升旗台及沥青工程及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
、工程概况
*.工程名称：****市新海小学扩建项目（校安）篮、排球场、停车场、升旗台及沥青
工程
*.工程地点：****市****区
*.工程立项批准文号：／
*.资金来源：****
*.工程内容：（校安）篮、排球场、停车场、升旗台及沥青工程。
*.工程承包范围：****市新海小学扩建项目（校安）篮、排球场、停车场、升旗台及
沥青工程，具体详见工程量清单。
、合同工期
计划开工日期：年_月_日（具体日期以开工令为准）。
计划竣工日期：年月_日。
工期总日历天数：***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数
不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量标准：要求工程质量达到合格质量标准。质量标准的评定以国家或
行业的现行质量检验评定标准为依据。*、签约合同价与合同价格形式。
*.签约合同价为：
人民币（大写）**********元整（￥*******.**元）；
*.合同价格形式：固定单价合同
*、项目经理
承包人项目经理：李国庆。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款：
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）招标文件；
（*）投标文件及其附录（如果有）；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内
容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行职责。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进
行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签
订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年_*月*
*日签订
*、签订地点
本合同在****市签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
发包人：****市新海小学
承包人：林奋建设有限公司
法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：
（签字）厦程
（签字
组织机构代码：组织机构代码：
地址：****省****市****区解放西路**-*号地址：河南省安阳市林州市原康
镇政府西院北*楼
邮政编码：邮政编码：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
传真：
传真
电子信箱：
电子信箱：
开户银行：
开户银行：
账号
账号：
程
日期：****、**日期：****、*、*
见证方：****春原全过程工程咨询有限公司
******
见证日期：****年*月*
第*部分通用合同条款
（除专用合同条款另有约定外，其余执行**-****--****建设工程施工合
同（示范文本）通用条款）
第*部分专用合同条款
*．*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同：合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函、专用合同条款
及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书
以及其他合同文件。
*.*.*.**其他合同文件包括：招标文件、标准、规范及有关技术资料；合
同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同
的组成部分。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*.*设计人：
名称
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：临时设施及永久点
地
*.*.*.*永久占地包括：
*.*.*.**临时占地包括：
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人
民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全
生产法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、
*部委第**号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、《建筑工程质量管理
条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《****省建筑市场管理条例》、《实
施工程建设强制性标准监督规定》及其他有关法律、法规，除中华人民共
和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、
单行条例和地方政府规章外，行业规定、企业规定也包含在内。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：详见设计文件。同类标准中若国
家有新颁布实施的，按新标准执行。当对同*问题颁布的标准、规范以及
合同文件要求产生不*致时，以要求严格者为准。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：
发包人提供国外标准、规范的份数：
发包人提供国外标准、规范的名称：
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（*）合同协议书；
（*）中标通知书（如果有）；
（*）招标文件；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（**）其他合同文件。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同协议书签订后*天内：
发包人向承包人提供图纸的数量：开工前提供全套施工图纸*套，若承包人
需增加图纸份数，经发包人同意后由承包人复制，费用由承包人承担。
发包人向承包人提供图纸的内容：发包人向承包人提供施工图纸，除严格用
于合同目的外，由发包人和监理工程师提供的图纸、规范和其他文件未经发包人
许可，承包人不得用于或转让给第*方。如果由于合同的需要公开有关信息，对
其公开的必要性产生争执，则以发包人的决定为准。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织方案、施工进度计划，材料计划。
已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承包人购材料清单、劳动力及用款
计划等及发包人要求提供的其他资料。
承包人提供的文件的期限为：合同签订*日内分别向发包人及监理人提供
详细的施工组织方案、施工进度计划及完工时间，进场后*日内提供材料计划。
每月**日前分别向发包人及监理人提供下月详细的施工进度计划、已完工程量
报表（含工程变更及签证预算）、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及
用款计划等及发包人要求提供的其他资料；
承包人提供的文件的数量为：根据发包人实际要求：
承包人提供的文件的形式为：书面文件；
发包人审批承包人文件的期限：收到书面文件后*日内。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留*套完整图纸，供工程
师及有关人员进行工程检查时使用
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、
证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方
当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部或发包人办公室；
发包人指定的接收人为：
承包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部或发包人办公室；
承包人指定的接收人为：
监理人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部或项目所在地监理人办公
室；
监理人指定的接收人为：
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人统*管理。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据现场实际情况而定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的
约：现状。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用
由承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委
托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作
权的归属：发包人
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：适用本工程、严禁外
流。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：适用本工程、严禁外流。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费
的承担方式：由承包人承担，结算时不予调整，已含在合同价中。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：
调整合同价款（书面上报
发包人，由发包人确认后方可调整）
（*）向
仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程所在地有管辖权
又人民法院起诉。
**、补充条款：
**.*承包人应充分考虑到在节假日、国家和省、市内重大活动期间以及在
发包人需要的时间段内，可能会对施工作出某些限制和配合要求，承包人应予服
从并按要求做出必要的配合，这可能会降低承包人的施工工效，发包人不会为此
额外另增加费用支付且工期不得顺延，视同承包人在报价时已对此进行充分考虑。
**.*所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃
圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。
**.*工程施工期间，应控制噪音对环境的影响，承包人必须满足国家和市
有关法规要求。在选择施工设施、设备时，承包人必须考虑由此产生的噪声对承
包人的劳动力和周围地区居民的影响，由于施工噪声引起的任何民事纠纷由承包
人负责解决。
**.*承包人已在合同价中计入了本工程场地条件以及本工程周围地形、地
貌、水文、地质、地下管线、交通道路、工期等风险费用。在整个工程施工期间
承包人不得就上述条件的变化提出任何额外费用或延长竣工日期的要求。
**.*无论任何时期，发包人有权在本合同所属工程范围内根据整个项目的
实际施工进度，将工程分阶段开工与竣工。承包人已被视为在报价中考虑此因素。
**.*承包人应将施工中产生的多余建筑垃圾清运出场，其外运堆放场地及
运距由承包人事先勘察现场情况行考虑确定，费用包括在合同总价中，以后无论
如何变化均不作调整。因承包人倾倒地点和处置方法不妥或运输途中泥土废渣掉
落受到有关部门的处罚均由承包人自行承担。若承包人清除现场王方、垃圾不及
时，发包人有权另请他人清除现场土方及垃圾，由此产生的费用由发包人直接从
承包人的工程款中扣除，承包人不得对发包人代付的费用金额提出任何异议。
**.*承包人应遵守当地政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建
筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交
管、人口管理以及安全生产等的管理规定，按政府及有关主管部门规定缴纳上述
各项费用，办理相关手续，并以书面形式将办理结果通知发包人。承包人应将办
理上述事项的费用综合考虑在投标报价中，该部分费用包干使用，以后不作调整。
**.*本合同价中应包括防洪、防风、暴雨措施所需要的*切费用。
**.*施工过程中与周围发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由承包人
自理，该费用应包含在合同价中。
**.**如承包人转包或分包的行为造成发包人被第*方起诉、提起仲裁的，
发包人因此受到的损失由承包人承担，且承包人应支付给发包人第*方诉求金额
**%的违约金。发包人有权将承包人列入不良资信名单，并向相关行政主管部门
举报。
**.**如承包人原因引发社会矛盾或其他争议纠纷给发包人造成不良影响
或损失的，承包人应积极处理解决社会矛盾，消除不良影响，并承担因此给发包
人造成的损失，发包人根据情况不同有权扣除承包人总合同价款*%-*%的违约金
发包人视情况扣减承包人行业履约信誉分值，情况严重者将承包人列入不良资信
名单，并向相关行政主管部门举报。
**.**施工期间承包人必须配合相关单位做好文明施工及安全的工作，否则
发包人及总包方有权进行对其经济处罚。承包人应负责自己施工范围内的垃圾清
运至总包方指定地点，由总包方统*外运处理。
**.**承包人负责本工程竣工资料的整理，保证资料符合要求，及时报送总
包并配合总包整体工程竣工验收。因资料移交不及时及工程质量导致竣工验收或
竣工备案延误的，按工期延误处理。
**.**承包人的食宿及工人住宿设施设备自行负责解决，费用已包含在合同
价款中。承包人必须保证施工期间的民工工资发放，向有关部门足额缴纳该项保
证金。若出现拖欠民工工资，视同承包人违约，发包人并要求承包人赔偿造成的
损失、追究相应的责任，并从发包人支付的工程款中扣除拖欠的民工工资、赔偿
造成的损失，并同时从合同履约保证金中扣除相应损失部分（含拖欠的民工工资）
的**%违约金，直至扣完为止。
**.**承包人应对现场作业、施工方法及施工过程的完整性、稳定性和安全
性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需
的全部工作。
**.**施工过程中周围发生的阻扰施工的各类民扰、矛盾及纠纷由承包人自
行协商解决，费用由承包人自理，该费用应包含在合同价中。
**.**若工程质量不符合施工验收规范及设计要求的，承包人按要求须在限
期内返工或需采取其他补救措施达到合格标准，所发生的费用均由承包人承担。
**.**设计变更与现场签证执行*单*算、*月*清原则：*个设计变更或
现场签证单，承包单位在发包单位规定期限内编制*份结算单报审核，每月**
日前，发包单位、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的设计变更、现场
签证，核清造价并签字确认，逾期不予办理，视同承包商让利。
**.**在中标通知书发出*日内签订合同前，承包人向发包人提交中标价**%
的履约担保。承包人未在规定时间内向发包人提交履约担保，投标保证金不予退
还并取消其中标资格，给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过
部分予以赔偿，同时承担相应的违约责任。履约担保有效期至工程竣工验收合格
后*日内，且无息退还。如承包人不履行合同，履约保证金不予退还。
**.**施工过程中及时清运因本工程产生之建筑垃圾，保持现场的整洁，创
文明施工现场，所有建筑垃圾应清理出施工区域按有关规定处理，否则由此引起
的*切损失或产生的费用由乙方负责。
**.**双方约定，工程竣工结算要接受发包人委托的审计单位审计。审计以
承包人送审价为基数，如经审计，审减额在*%以内的由发包人承担审计费用；
若审减额超过*%，则由承包人承担审减额超过*%部分的审计费用，在支付工程
款时由发包人直接扣除并支付给审计单位。
**.**农民工工资发放：承包人须切实做好工地施工人员的思想稳定工作，
不得拖欠民工工资，如因承包方原因造成不良后果，发包人将取消该承包人今后
在发包人的投标资格。若该工程因承包人拖欠民工工资，对发包人正常工作造成
影响，发包人有权按承包人实际拖欠数，在进度款中扣除备付。现场设立打卡制
度，现场监理、发包人监督承包人发放民工工资，确保民工工资如实发放。发包
人支付承包人工程进度款前，承包人须上报工程款下发明细，明细需承包人、班
组确认签字。承包人在收到进度款后需第*时间下发至各施工班组，并将农民工
工资签收表和收条贴于公示栏进行公示。若承包人暂扣班组或农民工部分或全部
工资在中秋节、春节支付，则发包人将与承包人共同设立资金监管专有账户，将
进度款中农民工资部分存至专有账户，确保专款专用。
**.**承包人不得有弄虚作假，不得有以任何形式允许其他单位或个人使用
承包人单位的资质证书、营业执照参与本工程的施工、非法转包、违法分包等违
法违规行为，否则发包人将对此不良行为进行曝光，取消中标资格，并向行政主
管部门报告；已签订合同进场施工的，*经发现有以上情况，发包人有权终止合
同并对其清场处理，承包人赔付合同价**%的违约金，承包人必须无条件立即撤
场，已完工程量按**%造价结算；发包人保留依法追究其法律责任的权力，*切
后果由承包人承担。履约保证金不予返还。
**.**因承包方挂靠、转包行为导致本合同无效的，发包方按照已完成工程
量审定价的**%折价补偿承包方和实际施工人。因合同无效导致发包方*工期延
误、另行发包等损失的，承包方和实际施工人承担连带赔偿责任，该赔偿责任不
低于合同价款的**%，发包方有权从工程款中直接扣除，无需提供证据证明，不
足部分由承包方、实际施工人共同补足。
**.**承包人须在每次施工前*日向发包人或监理单位递交可操作性的拟施
工内容施工进度计划表，包括人员、材料、机械使用计划，并经发包人、监理单
位书面批准后实施。承包人施工过程中必须服从发包人教学秩序和施工整体安排，
不得干扰正常教学秩序，并且在上课前将校园内所有建筑材料、构配件、设备、
机具等施工物资清除出场，已施工部位采取覆盖、防护等措施，保证安全，编制
施工总进度计划、每次施工进度计划必须按本条要求进行编制。承包人不服从发
包人上述施工安排，发包人有权没收承包人全部履约保证金，并解除合同、清退
出场，已完成工程量按审计后造价**%进行结算。
**.**地板砖、墙面磁砖、地胶、各种板材、吊顶材料、乳胶漆、油漆等所
有材料，承包人须使用绿色环保产品，有毒、有害、挥发物物释放量应符合校园
环境相关规定，提供相应检测报告，并提前将样品、合格证、检测报告、绿色环
境认证等递交发包人，经发包人、监理单位确认、封样后才能施工，现场使用的
材料必须与样品*致，否则发包人有权没收承包人全部履约保证金，并解除合同、
清退出场，已完成工程量按审计后造价**%进行结算。
**.**本补充条款与专用条款、通用条款有不符处，按本补充条款执行。
合同附件：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人：****市新海小学（以下简称发包人）
承包人：林奋建设有限公司（以下简称承包人）
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，
经协商*致就****市新海小学扩建项目（校安）篮、排球场、停车场、升旗台
及沥青工程（工程全称）签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量
保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防
水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水
管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方
约定如下：
*、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；
*．装修工程为*年；
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*.供热与供冷系统为_*_个采暖期、供冷期；
*．篮、排球场的硅**透气性塑胶面层为*年；
*.其他项目保修期限约定如下：招标范围内的其他内容质保*年。
*其他约定：实际竣工即工程完工且经质检部门验收合格，正式办理交付
使用手续之日。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为_**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。
单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日
起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内
派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故
现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的
规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由
原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：工程在竣工验收合格满*年内无
质量问题出现，返还保修金（无息）
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合
同附件，其有效期限至保修期满。
全
发包人（建设单位）（盖面：：承包大施工单位）章）：
*******
法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
秀园庆
***年*月*日
**年*月
合同附件：安全生产合同及资金安全合同（格式）
安全生产合同
（建设单位与施工单位）
甲方（建设单位）：****市新海小学
乙方（施工单位）：林奋建设有限公司
为在****市新海小学扩建项目（校安）篮、排球场、停车场、升旗台及
沥青工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目
的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：
*、甲方职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有
关安全要求。
*．按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行
安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
*．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、监督乙
方及时处理发现的各种安全隐患。
*、乙方职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执
行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的
指导。
*.坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安
全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，
配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、
工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同条款的
各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*．建立健全安全生产责任制网络。从负责项目实施的项目经理到生产工人
（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；
各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主
要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程
的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场
的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施
工合同约定，配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事
故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止
事故发生。
*.乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违
法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。
*.乙方必须具有省部级建设行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工
的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，
定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、
起重、建筑登高架设作业、焊接、爆破、潜水等特殊工作的人员，须经过专业
培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如发现无证操作
现象时，项目经理必须承担管理责任。
*.加强施工中的交通运输安全管理。
*.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设
施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
*.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应
随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*.所有施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其处于
完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
**.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安
全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
**.建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。
**.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事
故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政
责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”
的原则，严肃处理相关责任人
*、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。
本合同*式*份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后
生效，全部工程竣工验收后失效：
甲方（建设单位）（盖章）乙方（施工单位）（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字）：安国庆
委托代理人（签字）
****年*月*****年*月
日日
合同附件：关于不拖欠农民工工资的承诺
不拖欠农民工工资的承诺书
致：****市新海小学
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人康健以林奋建设有限
公司法定代表人的资格，郑重承诺：
本企业如果中标承建****市新海小学扩建项目（校安）篮、排球场、停车场、
升旗台及沥青工程项目合同段工程，需要使用农民工时，将保证做到：
按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资（人民币）将直接发放给农民工
本人，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人代领及发放。
如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿接
受招标人和相关部门依照有关规定做出的处罚。
（单位公章）
投标人：
法定代表人（或其授权的代理人）：（盖章或签字）
日期：****年
_*
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
