**-****-****
建设工程勘察合同
[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)
工程测量、工程物探]
工程名称:****区山洪沟防洪治理工程勘察
工程地点:****市****区平房沟、乱石窑、红石峦、下南山
合同编号:
(由勘察人编填)
勘察证书等级:乙级
发包人:****市****区水务局
勘察人:****
中华人民共和国建设部
制定
国家工商行政管理局
发包人****市****区水务局
勘察人****
发包人委托勘察人承担****市****区红石峦山洪沟防洪治理工程、****市
****区下南山洪沟防洪治理工程、****市****区平房沟山洪沟防洪治理工程
和****市****区乱石窖山洪沟防洪治理工程勘察任务。
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定,结合本工程的具体
情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商*
致,签订本合同,共同遵守。
第*条工程概况
1.1工程名称:****区山洪沟防洪治理工程勘察。
1.2工程建设地点:****市****区平房沟、乱石窑、红石峦、下南山。
1.3工程规模、特征:详见工程平面布置图及工程勘察委托书。
1.4工程勘察任务委托文号、日期:。
1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:按现行国标规范提供《岩土
工程勘察报告》。
1.6承接方式招标。
1.7预计勘察工作量:根据甲方提供的平面图及委托书,布置勘察点
**个。
第*条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠
性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、
勘察许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总
平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各
种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
*.*发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付
相应的费用。
第*条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料*份,发包人要求增加的份数另行
收费。
第*条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
4.1.1本工程的勘察工作定于合同签订后*日历天交勘察成果资料,
由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第*条
规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时
间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人
原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。
4.2收费标准及付费方式
4.2.1本工程勘察按国际规定的现行收费标准招标价计取费用。国
家规定的收费标准中没用规定的收费项目,由发包人、勘察人另行商定。
4.2.2本工程勘察费¥******.**元(大写********元整),
其中含设备进出场费用。按工程进度待财政拨付后按相应比例支付。
第*条发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及
技术要求,并按第*条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应
负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、
地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失
时,由发包人承担经济及民事责任。
5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现
的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工
扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电
源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。
5.1.4若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,
发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人
员进行保健防护,并承担费用。
5.1.*工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的
工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运至现场,
派人与勘察人的人员*起验收。
5.1.*勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按
实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.*为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;
如不能提供时,应*次性支付给勘察人临时设施费*元。
5.1.*由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人
应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提
前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前*天向勘察人支付_*
_元计算加班费。
5.1.*发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资
料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,
发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第*人转让或用于本合
同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。
5.1.**本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.2勘察人责任
5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书
及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,
并对其负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无
偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单
位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事
故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失
程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的**%。
5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人
的人员*起验收发包人提供的材料。
5.2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、
地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察
工作的意见,并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它
有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。
5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第*条违约责任
6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或
来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费,工期按实际工日顺延外,
还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
*.*由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,
其返工勘察费用由勘察人承担。
6.*合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,
勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,按照
已完成的工作量支付勘察费,未进行部分发包人不予支付。
6.*发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过*日,应偿
付未支付勘察费的*分之*逾期违约金。
6.*由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每
超过*日,应减收勘察费*分之*。
6.*本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察人
不履行合同时,双倍返还定金。
第*条本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商*致,签订补充协
议,补充协议与本合同具有同等效力,补充协议与本合同不*致的,以补充协
议为准。
第*条其它约定事项勘察人与发包人议定收费标准及价格时,勘察人
已知晓现场勘察施工条件情况,但发包人应保证勘察人的勘察施工机械能够进
入现场施工,并保证行驶至作业现场。
第*条本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,也可由当地
建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、勘察人同意由****市仲
裁委员会仲裁。
第*条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;发包人、勘察人履行
完合同规定的义务后,本合同终止。
本合同*式*份,发包人*份、勘察人*份。
发包人名称:,勘察人名称:
(盖章),(盖章)
法定代表人:(签字),法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字),委托代理人:(签字)
地址:,地址:****市****区西大街路北***号
电话:,电话:***********
开户银行:,开户银行:****银行头道牌楼支行
银行帐号:,银行帐号:*************
****年*月*日,****年*月*日