建设工程施工合同
工程名称：****县****年以工代示范工程雷平镇怖龙村
产业水利渠道工程（*标段）
建设单位：****县发展和改革局
施工单位：****运辉建设工程有限公司
签订日期：****年**月**日
住房城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****县发展和改革局
承包人（全称）：****运辉建设工程有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法
律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****县****年
以工代账示范工程雷平镇龙村产业水利渠道工程（*标段）工程施工及有
关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****县****年以工代账示范工程雷平镇晞龙村产业水利
渠道工程（*标段）
*.工程地点：****县
*．工程立项批准文号：
**
*．资金来源：上级资金
*.工程内容：新建浆砌石挡墙渠道总长约****米，道路硬化约****米，
人行盖板、标示牌等，具体内容以施工设计图纸及工程量清单为准。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）。
*．工程承包范围：
新建浆砌石挡墙渠道总长约****米，道路硬化约****米，人行盖板、
**
标示牌等，具体内容以施工设计图纸及工程量清单为准准。
*、合同工期
计划开工日期：*****年*月**日。（具体以发包人书面通
知为准）
计划竣工日期：****年*月**日。
工期总日历天数：***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期
计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合国家竣工验收规范合格_标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*．签约合同价为：
人民币（大写）************元*角*分（￥*******.**
元；
*.合同价格形式：固定综合单价
*
*、项目经理
承包人项目经理：黄叶娇
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如有）；
（*）投标函及其附录（如有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）图纸；
（*）其他合同文件：
招标文件及附件（含所有补充通知）；
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成
部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，
属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经
合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按
照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质
量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的
工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就
同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在_****县_签订。
**、补充协议
*
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成
部分。
**、合同生效
本合同自双方签字并且盖章之日起生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力,发包人执*份承包人执*
份。
发包人：****县发展和改革局（盖章）
承包人：****运辉建设工程有限
公司（盖章）
住
所：****县安平大道***号住所：****县桃城镇幸福里小区
财政大楼*楼
*楼*号商铺
法定代表人：
法定代表人：
*
委托代理人：委托代理人：
*
电话：****-*******
电话：****-*******
传真：****-*******
真：****-*******
开户银行：********农村商业
开户银行：中国建设银行
银行股份有限公司营业部
****县支行
账号：******************账号：********************
邮政编码：******
邮政编码：******
*
第*部分通用合同条款
通用合同条款按照《建设工程施工合同（示范文本）》（**—****—****）执行
第*部分专用合同条款
（注：专用合同条款每*条均应填写完整！）
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：（*）合同协议书；（*）中标通知书；（*）投标书及其附件；（*）
专用合同条款及其附件；（*）通用合同条款；（*）标准、规范及有关技术文件；（*）已标价工
程量清单或预算书：（*）图纸：（*）招标文件及附件（含所有补充通知），双方有关工程的洽
商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：****华宇工程监理有限公司；
联系电话：****-*******；
通信地址：钦州市中地·滨江国际**栋****号。
*.*.*.*设计人：
名称：****茗湖水利工程设计有限责任公司；
联系电话：****-*******
通信地址：中国（****）自由贸易试验区南宁片区*象大道***号南宁航洋信和广场*号楼**
层****号。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地和临时占地
*.*.*.*永久占地包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场所。
*.*.*.**临时占地包括：临时设施及生产用的临时用地
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民典法》、《《中华人民共和国建筑法》
*
《建筑工程质量管理条例》以及国家和地方关于建设工程管理的有关法规、条例等适用本合同。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、规范，行业标准、规范
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：
无
发包人提供国外标准、规范的份数：无
发包人提供国外标准、规范的名称：
无
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
如有，双方另行协商
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（*）合同协议书；
（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
(*）已标价工程量清单或预算书
（*）图纸
(*）招标文件及附件（含所有补充通知）等其他合同文件。
说明：（*）、（*）、（*）、（*）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清
单或预算书、其他合同文件*者之*，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前*天；
发包人向承包人提供图纸的数量：*套（承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制
费用由承包人承担）；
发包人向承包人提供图纸的内容：_经双方确认的本合同工程承包范围内的全部图纸
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：开工前*天应提供完善的施工组织设计和专项方案，其他需要
*
由承包人提供的文件由双方另行确定；
承包人提供的文件的期限为：双方自行协商
承包人提供的文件的数量为：双方自行协商
承包人提供的文件的形式为：书面形式
发包人审批承包人文件的期限：提交文件后*个工作日内
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：，承包人应在施工现场另外保存*套完整的图纸和承包人文件，供发包
人、监理人及有关人员进行工程检查时使用
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要
求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：****县发展和改革局
发包人指定的接收人为：发包人现场代表及相关工作人员
承包人接收文件的地点：承包人施工场地管理机构的办公地点
承包人指定的接收人为：合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。
监理人接收文件的地点：监理项目部
监理人指定的接收人为：李斌
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人负责办理取得道路通行权、场外设施修建权，其相关费用由
承包人承担：负责施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理，相关费用由承包
人承担。发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：规划批复工程用地红线
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人根据现
场实际自行考虑，费用自理。由承包人负责修改、维修、养护和管理施工所需的其他场内道路和交通
设施，承包人不履行以上义务导致道路和交通设施不能正常使用造成施工延误的，应由承包人承担责
任。
*.**.*超大件和超重件的运输
*
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及
反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：
属于发包人
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其他工程或提
供给第*方。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其他工程或提
供给第*方。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
承包人承担。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：是
允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：
合同履行期间，由于招标工程量清单缺项、漏项，新增分部分项工程清单项目的，按照以下规定
确定单价，并调整合同价格：（*）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；（*）
合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；（*）合同中没有适用或类似的综合单价，由承
包人按施工图、设计变更及实际施工计算提出综合单价，经发包人确认。由于招标工程量清单项目多
列或重复列项的，按照竞标人投标综合单价确定单价，并调整合同价格。除以上情况之外出现工程量
清单错误的，不调整合同价格。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓梁运华名：
职务：股长
联系电话：****-*******
电子信箱：************@***.***
通信地址：****县桃城镇安平大道***号财政大楼*楼
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关
系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理签认现场经
济技术签证，审核工程进度报表及履行合同所约定的其他义务。
发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前*天
书面通知承包人。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，
承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期
前*天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在施工合同中约定。发包人最迟应当在移交施工
场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完
整。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：将施工所需的水、电、电信线路接至施工场
地的时间、地点和供应要求：工程项目规划红线向外***米以内道路、****米以内的水、电、管线等
临时设施费用由投标人在其投标报价中考虑。超此范围以外的由招标人负责。若供电部门的原因造成
停水、停电，承包人必须自行解决施工用水、用电，费用自理。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无
发包人是否提供支付担保：否
发包人提供支付担保的形式：无
发包人提供的支付担保格式见合同附件*。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：按当地城建归档要求
承包人需要提交的竣工资料套数：按建设行政主管部门的要求套数。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前**天
*
承包人提交的竣工资料形式要求：装订成册
（**）承包人应履行的其他义务：
（*）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设
计，经监理人确认后使用，发包人承担由此发生的费用和合理利润。由承包人负责完成的设计文件属
于合同条款第*.*.*项约定的承包人提供的文件，承包人应按照专用合同条款第*.*.*项约定的期限
和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。由承包人承担
的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：无
（*）应提供计划、报表的名称及完成时问：每月**日向监理、发包人提供当月工程进度报表以及
下月进度计划各*式*份
*（*）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应采取*切合理的预防措
施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。
（*）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：按实际需要，由承包人负责承担。
*（*）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：因施工需要，经发包人批
准，由承包人办理和负责费用。
（*）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完
工程的保护工作，保护期间因承包人原因发生损坏，承包人自费予以修复。
*（*）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费
用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承担费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，
所发生费用由承包人承担。
*（*）施工场地清洁卫生的要求：由于施工造成的环境污染，其责任和费用均由承包人承担。
（*）双方约定承包人应做的其他工作：
*）配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。
*）承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。
*）承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时
用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。
*）取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。
*）经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成
的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。
*）承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施
的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担*切费用。
*
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款
本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格后*日内，如承包人到期
后不退场，发包人有权安排其他人员进行清理，费用从承包人工程款中扣除
**.竣工结算
**.*竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后**天内，承包人提交完整结算文件资
料给发包人
竣工付款申请单应包括的内容：除通用条款外，有关本工程的施工图纸与说明和会审记录，以及
图表、资料、双方进行的有关会议、洽谈记录、双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的
变更文件等，都是施工和竣工验收的有效技术资料，也是工程结算的论据。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：
|
工程竣工结算报告金额 |
发包人审查时间 |
| * |
****元以下 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
****元-*****元 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
*****元-*****元 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
*****元以上 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺
延。
结算审核约定：
非国有投资项目：*、工程竣工验收报告经发包人认可后**天内，承包人向发包人递交竣工验收
合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内
容，进行工程竣工结算。*、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起**天内进行审
核，给予确认或者提出初审意见。发包人逾期不予审定结算的视为发包人已同意上述竣工结算报告及
结算资料，并以此作为最终结算的依据。发包人初审竣工结算完毕之日起**天内，按审定后的结算价
款，通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人应根据发包人的需要随时将竣工工程交付
发包人。
**
国有投资项目：（双方结合各地政府或有关部门出台的管理规定进行约定）
发包人完成竣工付款的期限：按本专用条款**.*.*的约定支付
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*式*份
承包人提交最终结算申请单的期限：竣工验收合格之日起**天内
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行
（*）发包人完成支付的期限：按通用条款执行
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：**个月
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（*）种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：
（*）发包人按工程价款结算总额的*%（不得超过*%）预留工程质量保修金，待工程保修期满
后返还，是否付息及利息计算方式为：否
（*）其他方式：
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（*）种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、
扣回以及价格调整的金额
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式：
关于质量保证金的补充约定：*
**
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：按质量保修书的约定
工程保修书具体内容见合同附件*。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：
按质量保修书的约定
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：
无
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任；承包人与发包人签订延期付款协
议，延期付款协议须经财政部门认可。
（*）发包人违反第**.*款（变更的范围）第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实
施的违约责任：按通用合同条款**.*.*条执行
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交
货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：
按通用合同条款**.*.*条执行
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期相应顺延
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工
期相应顺延
（*）其他：
无
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项（发包人违约的情形）约定暂停施工满_**天后发包人仍不纠正其违约行为
并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
**
承包人违约的其他情形：（*）因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工
期竣工；（*）承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；（*）不履行合同义务或不按合同约定履
行义务的其他情况；（*）国家和地方现行的其他规定：
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）承包人未按本合同通用条款第**.*.*（*）、（*）条内容完成的，承包人无条件返工处理，
修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分
项工程**%的工程款作为处罚。
（*）承包人有本合同通用条款第**.*.*（*）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承
包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金
（*）承包人有本专用合同条款*.*、*.*条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金
金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人
不及时采取措施纠正，则在指令下达后**天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保
证金被罚款后由发包人从最后*次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完
成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后**天内可申请返还全部或部分罚款，
返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。
（*）承包人未按以工代账项目管理规定实施项目建设，未吸纳吸纳当地有劳动能力的农民以及易
地搬迁脱贫群众参加以工代账工程建设，未足额发放劳务报酬，发包人扣除未按要求实施的工程量对
应的工程款。
（*）承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格符合以工代账项目管理办法，竣
工验收后**天内可申请返还全部或部分违约处罚金（不包括利息）。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之*的，发包人有权解除合同，并
没收其全部履约保证金。
*）承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划
有效地开展施工准备，造成工期延误的；
（*）承包人违反本合同通用条款第*.*条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他
人，或私自将工程或工程的*部分分包出去的
（*）未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程
或材料撤离工地的；
**
（*）由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，
造成工期严重延误的；
（*）承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人
无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；
（*）合同签订之日起**日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的
全部人员和机械的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义
编制的其他文件的费用承担方式：
由双方协商解决
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：以有关部门发布的文告或
文件为准。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：第*者责任保险按国家和地方政府的相关规定和需要投保，相关保险
费由承包人承担
**.*其他保险
关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害
保险，并支付保险费。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：
承包人自行考虑
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：
按通用条款执行
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
**
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：
选定争议评审员的期限：
争议评审小组成员的报酬承担方式：
其他事项的约定：
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）*种方式解决：
（*）提请****市仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有
约束力。
（*）向工程所在地具有管辖权的人民法院起诉。
**.补充条款
**.*凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。
附件*：工程质量保修书
附件*：工程廉政责任书
**
附件*:
工程质量保修书
发包人（全称）：****县发展和改革局
承包人（全称）：****运辉建设工程有限公司
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致就
****县****年以工代账示范工程雷平镇滕龙村产业水利渠道工程（*标段）（工程全称）签订
工程质量保修书。
、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和
外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的
其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；
*.装修工程为*年；
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*.供热与供冷系统为_*_个采暖期、供冷期；
*.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*.其他项目保修期限约定如下：
*
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为_**个月（最长不超过**个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。
单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
**
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不
在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设
行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提
出保修方案，承包人实施保修。
*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限
至保修期满。
承包人（公章）：****运辉建设工程有限公司
发包人（公章）：****县发展和改革局
地址：****县安平大道***号财政大楼*楼地址：****县桃城镇幸福里小区*楼*号商铺
法定代表人（签字）：罗*释
法定代表人（签字）：
:黄叶咖啡
委托代理人（签字）：
委托代理人（签字）：
电话：****-*******电话：****-*******
传真：****-*******传真：****-*******
开户银行：********农村商业银行股份开户银行：中国建设银行****县支行
有限公司营业部
账号：******************账号：********************
邮政编码：******邮政编码：******
**
附件*:
工程廉政责任书
发包人：****县发展和改革局
承包人：****运辉建设工程有限公司
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当
利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法
规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
*、双方的责任
*.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
*.*严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
*.*各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得
为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
*.*发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上
级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
*、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规
定：
*.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
*.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
*.*不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以
及出国（境）、旅游等提供方便。
*.*不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
*.*不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业
务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
*、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的
有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
*.*不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、
**
好处费、感谢费等。
*.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
*.*不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出
国（境）、旅游等提供方便。
*.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐
等活动。
*、违约责任
*.*发包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌
犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
*.*承包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，
移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
*.*本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立
即生效。
*、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
承包人（公章）运西运辉建设工程有限公司
发包人（公章）：太新县发展和改革局
地址：****县安平大道***号地址：****县桃城镇幸福里小区楼*号商铺
*****
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）
&**;永
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）
电话：****-*******电话：****-*******
传真：****-*******传真：****-*******
开户银行：********农村商业银行股份开户银行：中国建设银行****县支行
有限公司营业部
账号：******************账号：********************
邮政编码：******邮政编码：******
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
