(**-****-****)合同登记编号:
建设工程监理合同
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
合同登记编号
第*部分协议书
委托人(全称):****县教育体育局
监理人(全称):****
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关
法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理
与相关服务事项协商*致,订立本合同。
、工程概况
*.工程名称:****县教育体育局徐营镇中心幼儿园教学楼及附属工程建设项目
*.工程地点:****县境内
*.工程规模:框架结构
*.工程概算投资额或建筑安装工程费:*******.**元
*.工期:****日历天
、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、组成本合同的文件
*协议书;
*.中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
*.投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标
工程);
*.专用条件;
*.通用条件;
*.附录,即:
附录*相关服务的范围和内容
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
****
合同登记编号**-****-****
*、总监理工程师
总监理工程师姓名:朱丽娜,身份证:*******************
注册号:********
*、签约酬金
签约酬金(大写):*******元整(¥:*****.**元)
包括:
*.监理酬金:*****元
无
*.相关服务酬金:
其中:
无
(*)勘察阶段服务酬金:
(*)设计阶段服务酬金:无
(*)保修阶段服务酬金:无
(*)其他相关服务酬金:无
*、期限
*.监理期限:
自****年*月上日始,至****年*月**日止。
*.相关服务期限:
(*)勘察阶段服务期限自年月_日始,至年*月日
止。
(*)设计阶段服务期限自年月_日始,至年月_日
止。
(*)保修阶段服务期限自年月_日始,至年月_日
止。
(*)其他相关服务期限自年月_日始,至年_月_日
止。
****
合同登记编号**-****-****
*、双方承诺
*.监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
*.委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资
料、设备,并按本合同约定支付酬金。
*、合同订立
*.订立时间:****年*月
*.订立地点:****县教体局基建股
*.本合同式获份,具有同等法律效力,双方各执*份。
委托人:监理人:****(盖章)
住所:住所:****市高新区振中路中段
法定代表人或其授权法定代表人或其授权
*永
的代理人:(签字的代理人:(签字或盖章)
组织机构代码:******************组织机构代码:******************
开户银行:中原银行股份有限公司开户银行:中原银行****开发区支行
****汇丰支行
账号:******************账号:******************
电话:电话:
****-***********-*******
传真:传真:
****-*******
****
合同登记编号**-****-****
第*部分通通用条款
按国家建设部及国家工商总局制定的通用合同条款执行
第*部分专用条件
*,定义与解释
*.*解释
*.*.*本合同文件除使用中文外,还可用
*.*.*约定本合同文件的解释顺序为:
*.监理人义务
*.*监理的范围和内容
*.*.*监理范围包括:施工阶段和保修阶段监理
*.*.*监理工作内容还包括:《建设工程质量管理条例》、《建设工程监
理规范》内的必须实行监理的内容_。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括:*、国家和地方有关工程建设的法律,法规;*、国
家和地方有关工程建设的技术标准、规范和规程;*、经有关部门批准的工程项
且文件和设计文件;*、本监理合同;*、委托人与承包单位依法签订的建设工
程施工合同
*.*.*相关服务依据包括:*、国家和地方有关工程建设的法律,法规;*、
国家和地方有关工程建设的技术标准、规范和规程;*、经有关部门批准的工程
项目文件和设计文件;*、本监理合同;*、委托人与承包单位依法签订的建设
工程施工合同
*.*项目监理机构和人员
*.*.*更换监理人员的其他情形:根据工程进度施工情况进行调整。
*.*履行职责
*.*.*对监理人的授权范围:见通用条件。
****
合同登记编号**-****-****
在涉及工程延期_天内和(或)金额_*元内的变更,监理人不需
请示委托人即可向承包人发布变更通知。
*.*.*监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件:见通用条件
*.*提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间
和份数:
见通用条件
*.*使用委托人的财产
附录*中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于:委托人
监理人应在本合同终止后*天内移交委托人无偿提供的房屋、设备,移交
的时间和方式为:当面移交
*.委托人义务
*.*委托人代表
委托人代表为:
*.*答复
委托人同意在*天内,对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面
答复。
*.违约责任
*.*监理人的违约责任
*.*.*监理人赔偿金额按下列方法确定:
赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金工程概算投资额(或建筑安装工
程费)
*.*委托人的违约责任
*.*.*委托人逾期付款利息按下列方法确定:
逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数
****
合同登记编号**-****-****
*.支付
*.*支付货币
币种为:人民币,比例为:上,汇率为:
*.*支付酬金
正常工作酬金的支付:
支付方法:工程竣工验收合格后*次性付清。
*.合同生效、变更、暂停、解除与终止
*.*生效
本合同生效条件:双方签字、盖章后
*.*变更
*.*.*除不可抗力外,因非监理人原因导致本合同期限延长时,附加工作
酬金按下列方法确定:
附加工作酬金=本合同期限延长时间(天)×正常工作酬金协议书约定的
监理与相关服务期限(天)
*.*.*附加工作酬金按下列方法确定:
附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间(天)×正常工作酬金
协议书约定的监理与相关服务期限(天)
*.*.*正常工作酬金增加额按下列方法确定:
正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金
工程概算投资额(或建筑安装工程费)
*.*.*因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时,按
减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
*.争议解决
*.*调解
本合同争议进行调解时,可提交仲裁机构进行调解。
****
合同登记编号**-****-****
*.*仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第(*)种方式:
(*)提请仲裁委员会进行仲裁。
(*)向****市****县人民法院提起诉讼。
*.其他
*.*检测费用
委托人应在检测工作完成后*天内支付检测费用。
*.*咨询费用
委托人应在咨询工作完成后*天内支付咨询费用。
*.*奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为:
奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率;
奖励金额的比率为***%。
*.*保密
委托人申明的保密事项和期限:
监理人申明的保密事项和期限:
第*方申明的保密事项和期限:
*.*著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出版涉及本工程的有关监理与
相关服务的资料的限制条件:
*.补充条款
****
合同登记编号**-****-****
附录*相关服务的范围和内容
*-*勘察阶段:
*-*设计阶段:
*-*保修阶段:
*-*其他(专业技术咨询、外部协调工作等):
****
合同登记编号**-****-****
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
*-*委托人派遣的人员
名称 |
数量 |
工作要求 |
提供时间 |
*.工程技术人员 |
* |
* |
* |
*.辅助工作人员 |
* |
* |
* |
*.其他人员 |
* |
* |
|
|
|
|
|
*-*委托人提供的房屋
名称 |
数量 |
面积 |
提供时间 |
*.办公用房 |
*间 |
* |
开工前 |
*.生活用房 |
* |
* |
* |
*.试验用房 |
* |
* |
* |
*.样品用房 |
* |
* |
* |
|
|
|
|
用餐及其他生活条件 |
* |
* |
* |
****
合同登记编号**-****-****
*-*委托人提供的资料
名称 |
份数 |
提供时间 |
备注 |
*.工程立项文件 |
* |
* |
* |
*.工程勘察文件 |
* |
合同签订后及时提供 |
* |
*.工程设计及施工图纸 |
* |
合同签订后及时提供 |
* |
*.工程承包合同及其他相关合同 |
* |
合同签订后及时提供 |
* |
*.施工许可文件 |
* |
合同签订后及时提供 |
* |
*.其他文件 |
* |
及时 |
|
|
|
|
|
*-*委托人提供的设备
名称 |
数量 |
型号与规格 |
提供时间 |
*.通讯设备 |
* |
* |
* |
*.办公设备 |
* |
* |
* |
*.交通工具 |
* |
* |
* |
*.检测和试验设备 |
* |
* |
|
|
|
|
|
****天正建设工程咨询管理有限公部