****高创产业融合发展示范园基础设施
建设项目
监理服务合同
项目名称：****高创产业融合发展示范园基础设施建设项目监理
委托人：****城投产业投资有限公司
监理人：****
****年*月
第*部分合同协议书
委托人（全称）：****城投产业投资有限公司
监理人（全称）：****
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就****高创产业融合发展示范园基础设施建设项目监理事宜经协商*致，订立本合同。
*、工程概况
*.工程名称：****高创产业融合发展示范园基础设施建设项目监理；
*.工程地点：本项目位于****市石横镇，北至新泰临路、西至铝厂路与镇域边界、南至南外环路以南***米、东至东外环路；
*.工程规模：本项目位于****市石横镇，建设内容包括:****高创产业融合发展示范园基础设施建设项目*期改造提升工程以及****高创产业融合发展示范园基础设施建设项目*期新建工程*大建设工程。
（*）对已建成的*期约*.**平方公里园区进行基础设施改造提升，包括新建园区内主干道路约*****平方米，改造提升园区现有道路约*****平方米，沿园区主干道路增加约***套太阳能智慧灯杆，搭建*套智慧园区监管服务平台系统以及配套建设园区基础设施等。
（*）*期新建****高创产业融合发展示范园基础设施建设项目，该项目总占地约***.*亩，主要建设动力中心约****.**平方米、办公、研发质检中心约*****.**平方米、标准化车间约******.**平方米、普通仓储库约*****.**平方米、高标准仓储库约****.**平方米、控制室约****.**平方米、配套用房约****.**平方米、室外道路约*****.**平方米、配建约***个充电桩、企业自用污水处理设施的配套安装以及园区配套基础设施等。
*.项目审批经济指标：本项目建设总投资约*****.******。
*、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、组成本合同的文件
*.协议书；
*.中标通知书；
*.投标文件；
*.专用条件；
*.通用条件；
*.附录即：
附录*相关服务的范围和内容
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
*、总监理工程师
总监理工程师姓名：罗杰，
身份证号码：******************
注册号：********。
*、签约酬金
固定费率：本项目工程施工费的*.*%。
计费基数：实际施工工程总造价审定值。
合同价包括：监理人的直接成本（现场监理人员工资及差旅费、补助费、现场人员和相关人员的意外保险费等等用于本工程监理人员的其他专项开支、本工程监理期间与监理工作相关的设备、仪器费用、常规试验检测费用等）、间接成本（公司管理人员工资、行政办公费、业务培训费、新技术开发研制费用等等）、税金、利润等完成本工程监理工作所需的全部费用以及招投标过程应该承担的所有费用，委托人不再支付任何费用；本合同实施期间监理费率不调整。
*.监理期限：开始实施时间以委托人通知监理人开始实施时间为准，工程监理工期与施工准备期和施工工期及工程保修阶段同步。
*、双方承诺
*.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务，并配备满足监理工作的人员，要求身体健康，业务精通并有资格证书的监理人员。并要求监理人员在履行本合同过程中保证自身安全，对于发生的任何问题，均由其个人和监理人承担，与委托人无任何关系。
*.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
*、合同订立
*.订立时间：年月日。
*.订立地点：****城投产业投资有限公司会议室。
*.本合同*式*份，均具有同等法律效力，委托人执*份，监理人执*份，委托人招标采购部*份，公共资源交易中心*份，代理机构*份。
委托人：（盖章）监理人：（盖章）
住所：住所：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人或其授权法定代表人或其授权
的代理人：（签字或盖章）的代理人：（签字或盖章）
开户银行：开户银行：
账号：账号：
电话：电话：
传真：传真：
电子邮箱：电子邮箱：
第*部分合同条款
*.定义与解释
*.*解释
*.*.*本合同文件除使用中文外，还可用无。
*.*.*约定本合同文件的解释顺序为：
（*）协议书；
（*）中标通知书；
（*）合同条款
（*）招标文件及补充、修改、澄清文件；；
（*）投标文件及补充文件；
（*）合同附件
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。
合同履行中，委托人、监理人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
*.监理人义务
*.*监理的范围和内容
*.*.*监理范围包括：本项目工程内容的施工准备期、施工期加保修期所有监理工作范围。
*.*.*监理工作内容还包括：（包括但不限于以下内容）
（*）监理人须在开工前*天编制详细的监理实施细则报送委托人审核，委托人进行审核，监理实施细则应符合国家相关规定的实施标准、监理步骤、监理事项、权利和义务。委托人审核后需要监理人修改的，监理人应对委托人的修改进行甄别，在不违背国家标准要求的修改需无条件实行；
（*）监理人接到设计文件后须积极对设计文件进行熟悉，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议，对图纸不符合施工现场的设计缺陷应主动提出，委托人认为需要修改的，由设计人出具设计变更予以纠正；
（*）监理人须配合委托人召开第*次工地会议；会议的主要内容：监督权利的分配、各方的义务、详细质量要求、例会的时间约定、承包人应注意的事项，遇到特殊事项上报的路径、安全和文明施工的要求等等，由监理人记录整理并由参会各方签字认可并实施；
（*）项目开工前，监理人须对施工承包人提交的施工组织设计进行审查，对不符合规定的措施和专项方案监理人有权驳回修改，修改后的施工组织设计提交发包人审核，审核通过后实施；
（*）监理人须根据施工合同约定的“工程施工规范、标准”检查承包人的工程质量，对不符合标准要求的工程质量，要求承包人予以补救或拆除重新施工；
（*）要求施工承包人安全生产管理制度和文明施工管理制度制作上墙，并监督承包人根据制度实施，实施不到位的，监理人有对其处罚的权利；但由于监理人没尽到义务产生的安全事故，不免除监理人应负的责任；
（*）监理人须对施工承包人的组织机构人员和人员必备的执业资格随时抽查，对管理人员到位情况不能满足施工需要的，催其及时按施工组织设计中人员配备表承诺人数执行。监督施工组织班子人员不得兼职其他项目，随时检查执业证件；
（*）检查施工承包人专职安全生产管理人员及器具的配备情况，查看专职人员的应急性、处理方法等措施，必要时，组织专职人员进行*场或多场演练，并要求其专职人员以安全生产管理条列执行，让专职人员切实抓好安全生产管理；
（*）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整是否合理，如产生拖延工期的因素，催其及时补救；
（**）查验施工承包人的施工测量放线成果，并做核验，对不准确的定位予以纠正；
（**）审查工程开工条件，具备开工条件的向施工承包人发出开工令；
（**）审查施工承包人报送的工程材料、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检，对不合格的材料、设备，要求承包人重新提供；
（**）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（**）在施工合同实施过程中，无论是不可抗力因素、还是施工合同的任意*方的责任需要停工或紧急停工的，监理人须经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（**）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准。对其提出建议意见和建议内容，并将建议意见提交发包人确认；
（**）监理人接到施工承包人需要验收隐蔽工程时，组织有关各方对其进行隐蔽验收，验收符合标准的承包人方可覆盖，需要整改的，监理人提出整改意见报委托人，经委托人同意后承包人立即整改；
（**）分部分项工程验收。施工承包人将自检合格的分部分项工程提请监理人组织验收，监理人接到通知后*天内组织委托人或第*方进行验收，验收不合格的出具整改意见，承包人根据整改意见予以整改，直至达到合格；
（**）审查施工承包人提交的工程变更申请。将审查意见、变更内容、变更涉及的价格调整等事宜书面提交给委托人，委托人认可后实施；
（**）协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项。监理人应根据施工承包合同约定，处理协调因不可抗力或施工合同双方引起的施工进度调整、或因发包人变更施工内容等因素引起的施工进度调整，费用的索赔，合同争议等，监理人首先根据具体事项判定相应的责任分成，根据施工合同约定的费用计算依据出具费用索赔金额，然后进行调解。监理人应以公平的态度对争议双方劝解、协调、分析等措施平息争议事项，并将争议、索赔的处理过程形成文字书面存档；
（**）审查施工承包人提交的竣工验收申请。接到承包人竣工验收申请后，查看验收资料是否以相关标准提交，提交的资料是否齐全，有无漏项，分部分项工程自检记录是否详细，工程材料、设备的质量证明是否齐全，竣工图纸是否和现场吻合等等。查验不合格的驳回重提，合格的，提交委托人审核，并组织相关人员约定时间进行竣工验收；
（**）委托人确认竣工验收申请后，监理人按照委托人的指令发出竣工验收的时间，并备好竣工验收需要的标准文件和验收需要的技术设备。对不符合标准的工程部位要求承包人在*定时间内整改，整改后重新验收。符合标准要求的，签署竣工验收意见；
（**）审查施工承包人提交的竣工结算申请，接到承包人的结算申请资料后，查看资料的齐全性，对数据来源的路径推敲是否正确，对签证资料验证是否真实，查看计算方法是否符合施工合同约定的内容等。经监理人验证后提交委托人，由委托人确认或由委托人委托的第*方造价咨询单位进行审核确定；
（**）监理人须按档案管理制度，并根据本项目的特性编制、整理工程监理归档文件，内容须齐全。资料链接有连贯性，说明要详细，目录对应页码须准确，易查找；完整后报送委托人。
（**）所有项目有关资料需监理人签字的都必须由监理人的总工程师签字。监理人的总工程师为监理人特别授权代表，有权代监理人签署各项书面文件，并对监理人具有法律约束力。
工程监理归档文件的套数：纸质版本*套，电子版本*套（盖章页须扫描）。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括：
（*）国家或地方有关工程验收规范和标准；
（*）施工合同约定的质量标准；
（*）施工合同约定的安全施工要求和标准；
（*）施工合同约定的文明施工要求和标准；
（*）工程设计标准及适用的标准、规范文件；
（*）委托人与施工承包方签订的工程施工合同；
（*）委托人与第*方签订的与实施工程有关的其他合同；
（*）工程施工中多方（委托方、监理方、施工方）之间形成签字认可的会议记要及其他书面记录。
（*）委托人在本项目对监理人的其他要求。
*.*.*相关服务依据包括：根据国家或地方监理行业服务标准执行，以及按委托人根据项目特性出具的服务要求实施。监理人在项目实施过程中应提供优于上述标准和要求的服务。
*.*项目监理机构和人员
*.*.*项目施工开工前*天监理人须将投标书承诺的项目监理机构人员，以及项目监理机构人员应具有相应的资格证书提交给委托人核验并押证。
*.*.*本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员须保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。总监理工程师每天到岗不低于*小时、每月不低于**天；专业监理工程师每天到岗不低于*小时、每月不低于**天；监理员每天到岗不低于*小时、每月不低于**天。监理人员在工作中互相调整在岗人员，不得产生完全空岗，不得影响工程质量和工程进度；委托人依据岗位考勤措施确定到岗率，如达不到上述约定的到岗率，总监工程师缺岗以***元/小时、****元/每天扣罚;专业监理工程师缺岗以***元/小时、****元/每天扣罚；监理员缺岗以***元/小时、***元/每天扣罚；扣除的罚金累计金额在监理酬金支付时扣除；因缺岗罚款超过*次的，委托人有权解除本合同。
因监理安全管理工作不到位：工程现场发生重大安全事故的，每发生*起死亡事故的，*次性罚款人民币******；每发生*起重伤事故的*次性罚款人民币*****。若因此造成委托人损失的，监理人还应另行据实赔偿。
*.*.*监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，须提前*天向委托人书面报告，经委托人书面同意后方可更换。如委托人不同意更换，而监理人强制更换，委托人有权在监理人签约酬金中扣罚**%的罚金或与其解除监理合同；更换项目监理机构其他监理人员时，须以相当资格与能力的人员替换，并征求委托人书面同意替换。如委托人不同意替换，而监理人强制替换，委托人有权在监理人签约酬金中扣罚*%罚金或与其解除监理合同。
*.*.*更换监理人员的其他情形：
（*）严重过失行为的；
（*）有违法行为不能履行职责的；
（*）涉嫌犯罪的；
（*）不能胜任岗位职责的；
（*）严重违反职业道德的；
（*）当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相当的赔偿责任或连带赔偿责任。
（*）委托人要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员：委托人有权以书面形式通知更换其认为不称职的监理工程师或监理人员，应说明更换因由，监理人应在接到更换通知后*日内向委托人提出书面的改进报告。委托人收到改进报告后仍以书面形式通知更换的，监理人应在接到第*次更换通知后的**日内进行更换，并将新任命的监理工程师或监理人员的姓名、简历以书面形式通知委托人。新任监理工程师或监理人员继续履行监理人对其约定的职责和权限。监理人无正当理由拒绝更换监理工程师或监理人员的，将承担违约责任，并按签约酬金的**%扣罚或与其解除监理合同。
*.*履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、****有关标准及本合同履行职责。
*.*.*在监理过程中，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人须及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
*.*.*当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人须积极提供必要的证明资料。
*.*.*委托人对监理人约定的授权范围：依照合同和有关法律、法规、负责和主持整个项目的监理工作。代表委托人对承包人实施监督，向承包人发出通知，对工程项目施工进行全过程监理（包括但不限于：工程质量，工程进度，材料和设备的质量，安全文明施工管理、扬尘控制、环境保护，信息传递，组织协调，工程部位的变更、变更产生的价格调整，工程材料设备的代用，代用材料的质量和价格的评价，工程量界定与工程款支付的审核，处理委托人与承包人之间的*般争议、索赔，监理缺陷责任期、保修期等）；超过授权范围的，应以书面形式报委托人批准，在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，须在发出指令后的**小时内以书面形式报委托人。
*.*.*监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换，并报委托人。
*.*提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：
*、提交内容：施工过程中承包人提交的自检书面报告，监理人参与的检验、检测报告，监理人和各方共同对单项验收部位的书面验收报告，材料设备的检查、检验报告，承包人对安全生产、文明生产实施到位情况的报告，承包人的人员、设备配备动态情况的报告，工程部位变更情况的报告，施工月进度报告、下月或下*个月的进度计划报告等；
*、提交时间：每月**日前提交给委托人，相应提交下月或下*个月的进度计划报告。
*.*使用委托人或施工承包人的财产
*、委托人委托施工承包人为监理人提供办公、检测设备的存放、资料和样品的存放、生活、住宿等用房，但食宿用品和食宿的费用由监理人自行承担；
*、监理人在本合同终止后*天内移交施工承包人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：列明清单以交接单的书面形式移交，确保房屋、设备完好。
*.委托人义务
委托人代表为：。
*.*委托人意见或要求：在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求均通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
*.*答复
委托人同意在*天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
*.违约责任
*.*监理人的违约责任
*.*.*因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人除应按照本合同约定承担相应违约责任外，还须按实际损失赔偿给委托人。
（*）违约因素的确定：（不限于以下内容）
①.不按*.*款规定执行的（项目监理机构和人员）；
②.监理人不为现场监理人员办理意外伤害保险的；
③.委托人的正确指令不执行的；
④.不按合同约定工程质量执行的（因工程质量给委托人造成损失的，由监理人赔偿。建议监理人将合同项下工程、材料和设备进行投保，保险保额足以重置或赔偿因工程质量给委托人造成的损失）。
⑤.本合同约定的其他违约因素。
（*）赔偿金额的确定方法：监理人应向委托人支付监理人服务费*%的违约金；按给委托人造成的实际损失赔偿，在监理人服务费中扣除，如扣除不够的，委托人将通过法律途径予以追赔；
（*）监理人承担部分赔偿责任的：监理人应向委托人支付监理人服务费*%的违约金；按实际损失，根据责任分成确定，在监理人服务费中扣除，如扣除不够的，委托人将通过法律途径予以追赔。
*.*.*保修期间监理人员必须在*小时内响应并在*小时内到达，否则应按照人民币****元/小时向委托人支付违约金。
*.*.*监理人不得把本合同约定的监理业务全部或部分转包或分包给第*方，否则委托人有权选择解除本合同，监理人应向委托人支付总监理服务费的*%的违约金，并另行据实赔偿委托人损失，情节严重的委托人有权解除本合同。
*.*.*因监理人原因导致工期延误的，委托人有权视具体情形要求监理人按总监理费的*%支付违约金，违约金尚不足以弥补委托人损失的，委托人有权向监理人继续追偿。
*.*委托人的违约责任
*.*.*委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应按给监理人造成的直接经济损失予以赔偿。
*.*.*委托人未能按期支付酬金超过**天，应按中国人民银行同期存款利息支付逾期应付款金额的利息。
*.*除外责任
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
*.支付
*.*支付货币
币种为：人民币，在中华人民共和国境内支付。
*.*支付酬金
*.*酬金结算方式和酬金支付的方式：
*.*.*酬金结算方式：无预付款，根据工程施工造价成果报告频次和定案值结算，每次成果报告提交后按本合同结算方式付至监理费的**%，余款在服务期满后付清（无息）。
*.*.*酬金支付方式：付款方式包括但不限于银行承兑或现汇。乙方需要开具增值税专用发票。
*.合同生效、变更、暂停、解除与终止
*.*生效
本合同生效条件：双方签署后本合同生效。
*.*变更
本合同监理费变更因素跟随工程施工内容的变更而变更，结算时*并调整。
*.*暂停与解除
*.*.*在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，甲方有权解除本合同或监理人的部分义务且不承担任何责任。
*.*.*在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。
暂停部分监理与相关服务时间超过***天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过***天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将经委托人书面确认的监理人已完成的监理与相关服务的实际有效工作酬金支付给监理人。
*.*.*当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的*天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在*天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人无需向监理人支付任何费用，且监理人应承担第*.*款约定的违约责任。
*.*.*因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，*方应立即通知另*方，可暂停或解除本合同。
*.*.*本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条件仍然有效。
*.*终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（*）监理人完成本合同约定的全部工作；
（*）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
*.争议解决
*.*协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
*.*仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第（*）种方式：
（*）提请仲裁委员会进行仲裁。
（*）向委托人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
*.其他
*.*外出考察费用
经委托人书面同意，监理人员必要的外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
*.*检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，承包人检测的除外。
*.*咨询费用
经委托人书面同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，承包人组织的除外。
*.*守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第*方处获得任何经济利益；否则，委托人有权视情况首先给予警告或扣罚监理人签约酬金的**%，情节非常严重的，委托人有权不再向监理人支付任何费用，并追究相关法律责任。
*.*保密：双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第*方所提供的保密资料。涉及本项目的所有内容均保密，由此产生的*切责任及损失均由监理人予以承担。本合同终止后，本条款规定继续有效。
*.*通知：本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
*.*著作权
*、监理人对其编制的文件著作权属于委托人；
*、监理人单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料著作权归属委托人；
*、如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，必须征得委托人的书面同意，否则委托人将追究监理人侵权责任。
*.合同附件；
*.*附件*：本工程配备监理人员*览表；
*.*附件*：中标（成交）通知书；
*.*附件*：监理单位拟投入的进场检测仪器设备表；
*.*附件*：****廉洁协议书；
*.*附件*：工程监理单位安全管理协议书。
*.*附件*：
本工程配备监理人员*览表
| 名 称 |
姓 名 |
年 龄 |
学 历 |
专 业 |
职 务 |
职 称 |
从业证号 |
主要资历、经验 及承担过的项目 |
| 总监 |
罗杰 |
** |
大专 |
房建工 程 |
总监 |
高级工 程师 |
******** |
****绿色仓升 级改造项目验收 |
| 专业监理工程师 |
崔琦 |
** |
本科 |
房建工 程 |
专业监理工程师 |
高级工 程师 |
******** |
滨州市人民医院 西院区建设工程 |
| 专业监理工程师 |
程华 |
** |
本科 |
市政工 程 |
专业监理工程师 |
高级工 程师 |
******** |
枣庄市台儿庄古 城学校 |
| 专业监理工程师 |
赵晓 静 |
** |
专科 |
房建工 程 |
专业监理工程师 |
工程师 |
******** |
商河县中医医院医技综合楼建设项目 |
| 监理员 |
焦恬 冉 |
** |
专科 |
房建工 程 |
监理员 |
工程师 |
********** |
济南遥墙国际机场航站区扩建北指廊工程 |
| 监理员 |
井呈 龙 |
** |
专科 |
房建工 程 |
监理员 |
工程师 |
********** |
枣庄市台儿庄古 城学校 |
| 监理员 |
孙建 兴 |
** |
专科 |
市政工 程 |
监理员 |
工程师 |
********** |
鲁地.德慧苑 *#、*#楼 |
| 监理员 |
孙莉 |
** |
专科 |
房建工 程 |
监理员 |
工程师 |
********** |
商河县中医医院医技综合楼建设项目 |
| 监理员 |
孙增 喜 |
** |
专科 |
市政工 程 |
监理员 |
工程师 |
********** |
济南遥墙国际机场航站区扩建北指廊工程 |
| 监理员 |
王子 超 |
** |
专科 |
市政工 程 |
监理员 |
助理工 程师 |
********** |
滨州市人民医院 西院区建设工程 |
| 监理员 |
张天 佼 |
** |
研究生 |
房建工 程 |
监理员 |
工程师 |
********** |
****绿色仓升 级改造项目验收 |
| 投资控 制师 |
张宝 勇 |
** |
|
|
投资控 制师 |
高级工 程师 |
建[造]************** |
滨州市人民医院 西院区建设工程 |
| 安全监理工程师员 |
徐照 亮 |
** |
|
|
安全监理工程师 |
工程师 |
*********** |
鲁地.德慧苑 *#、*#楼 |
特别注明：本表配备监理人员须与投标文件中拟投入的人员配置相同，相关人员证书须向委托人提交审核并押证。
*.*附件*：中标通知书；
*.*附件*：
监理单位拟投入的进场检测仪器设备表
| 序号 |
仪器设备名称 |
规格型号 |
产地 |
单位 |
数量 |
| * |
全站仪 |
******** |
苏州 |
台 |
|
| * |
电子经纬仪 |
**-*** |
苏州 |
台 |
|
| * |
水准仪 |
***-* |
武汉 |
台 |
|
| * |
激光垂准仪 |
***** |
苏州 |
台 |
|
| * |
手持激光测距仪 |
******* |
中国 |
台 |
|
| * |
砼强度回弹仪 |
***-* |
**** |
台 |
|
| * |
裂缝测宽仪 |
****-* |
北京 |
台 |
|
| * |
建筑工程质量检测仪 |
* 型 |
北京 |
台 |
|
| * |
砂浆回弹仪 |
**-** |
乐陵 |
台 |
|
| ** |
楼板测厚仪 |
**-***** |
河北 |
台 |
|
| ** |
漏电保护测试仪 |
***** |
广州 |
台 |
|
| ** |
数字声级计 |
********* |
**** |
台 |
|
| ** |
数字*用表 |
****** |
广州 |
台 |
|
| ** |
砼保护层探测仪 |
***** |
济南 |
台 |
|
| ** |
坍落度检测筒 |
/ |
济南 |
套 |
|
| ** |
涂层厚度测量仪 |
****** |
广州 |
台 |
|
| ** |
钢筋位置测定仪 |
****-** |
北京 |
台 |
|
| ** |
数字测温仪 |
**** |
深圳 |
台 |
|
| ** |
兆欧表 |
****-* |
济南 |
个 |
|
| ** |
深度游标卡尺 |
不锈钢 |
国产 |
把 |
|
| ** |
钢尺 |
** 米 |
国产 |
把 |
|
| ** |
检测工具 |
*** 型 |
广州 |
套 |
|
| ** |
焊接检测尺 |
**** 型 |
北京 |
只 |
|
| ** |
含水率测定仪 |
**—* 型 |
天津 |
台 |
|
| ** |
浮点动测仪 |
**—**** |
上海 |
台 |
|
| ** |
红外线测距仪 |
** 型 |
广州 |
台 |
|
| ** |
电子示波器 |
**** 型 |
上海 |
台 |
|
| ** |
接地电阻测试仪 |
***** 型 |
上海 |
台 |
|
| ** |
*能电桥 |
***** 型 |
青岛 |
台 |
|
| ** |
绝缘电阻表 |
**** 型 |
上海 |
台 |
|
| ** |
漏电电阻测试仪 |
***** |
广州 |
台 |
|
| ** |
多功能坡度测量仪 |
*** |
广州 |
台 |
|
| ** |
塔尺 |
***-* |
天津 |
台 |
|
| ** |
激光自动安平标线仪 |
***** |
天津 |
台 |
|
附件*：
****廉洁协议书
工程项目名称：****高创产业融合发展示范园基础设施建设项目监理
工程项目地址：本项目位于****市石横镇，北至新泰临路、西至铝厂路与镇域边界、南至南外环路以南***米、东至东外环路
甲方（委托人）：****城投产业投资有限公司
乙方（监理人）：_****_
为切实规范甲乙双方的各项建筑活动，预防本工程违法违纪等腐败现象的发生，保障****优质、安全和廉洁，根据相关法律法规的规定，特订立本协议书。
第*条甲乙双方责任
（*）严格遵守国家和省、市关于市场准入、项目招标投标、工程施工、工程验收、结算和市场活动等有关法律法规，相关政策以及廉政建设的各项约定。
（*）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（*）建筑活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反国家、省、市和甲方有关****管理的规章制度。
（*）发现对方在建筑活动中存在违规、违纪、违法行为的，有权向其上级主管部门或纪检监察、检察等有关机关举报。
（*）甲乙双方单位监督部门应充分发挥各自职能作用，积极互动形成纵向监督合力，依照本协议书规定，对本工程廉洁从业情况实施监督，及时制止不廉洁行为的发生。
第*条甲方责任
（*）甲方领导干部和从事该****的管理人员，在建筑活动中须严格遵守以下廉洁从业规定：
*.不准向乙方和相关单位或个人索取钱物或接受回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费以及其他支付凭证等。
*.不准接受可能影响公正执行公务的乙方和相关单位或个人的礼物馈赠、宴请、各种形式俱乐部会员资格、高消费娱乐活动。
*.不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人负担的费用。
*.不准要求、暗示或接受乙方和相关单位或个人为自己、配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假等支付费用。
*.不准向乙方介绍配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同甲方项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。
*.不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求或暗示乙方购买项目工程合同规定外的材料、设备等。
（*）正式开工前组织与乙方廉洁责任人见面会，进行廉洁****交底，明确廉洁****责任和目标任务、举报方式。
（*）加强对质量安全、计量支付、工程变更以及工程结算等建设管理环节的监督管理，特别是各业务审批效能方面的监察检查，提高建设管理服务水平。
（*）在工地现场设置反腐倡廉举报箱和公开举报电话，并组织开展廉政座谈、法制讲座、参观监狱等活动，加强廉洁自律教育，营造廉洁工地文化氛围，筑牢文化防腐第*道防线。
（*）成立现场监督工作机构，不定期对工地建设管理及监督工作情况开展巡查，对发现的有关问题，及时协调给予现场解决。
第*条乙方责任
（*）与甲方保持正常的业务交往，遵守以下规定：
*.不准以任何理由向甲方人员行贿或赠送回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费及其他支付凭证等。
*.不准以任何理由为甲方人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、各种形式俱乐部及高消费娱乐等活动。
*.不准以任何理由为甲方或个人报销应由对方或个人支付的费用。
*.不准暗示或要求为甲方人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假提供方便和支付费用。
*.不准介绍和安排甲方人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同甲方工程项目有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。
（*）细化内部廉洁****任务，分解责任，明确落实到项目部管理人员，层层签订廉洁从业责任状，形成有效的管理机制。
（*）成立工地现场监督工作组，负责项目部廉政责任组织落实，工地廉洁文化建设以及对现场实施进行监督管理，并接受甲方监督工作机构的再监督。
（*）按甲方要求在工地项目部设置廉洁文化教育专区，开展观看警示教育片、图片展览等教育活动，加强对员工的法律法规、廉洁和职业道德教育。
第*条违约责任
（*）甲方违约责任
*.甲方不履行或不完全履行本协议书有关责任义务给乙方造成损失的，在乙方提交足够证据并经查证属实的情况下，甲方赔偿其直接经济损失。
*.甲方人员出现受贿等严重违法违纪违规行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（*）乙方违约责任
*.乙方不履行或不完全履行本协议书有关责任义务的，按本工程合同规定须承担*次*般违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节较重的，须承担*次严重违约责任。
*.乙方出现严重违法违纪违规行为的，甲方将上报检察院或监察机关依法查处，并提请建设行政主管部门根据相关规定给予限制或者取消其进入本地建筑市场从事建筑活动的资格等处罚。
第*条甲乙双方监管部门
*.甲方监督部门：纪检监察室，举报电话/电子邮箱：
（纪委书记信箱）。
*.乙方监督部门：，举报电话：，
廉政责任人：，职务：，上级主管部门：。
第*条本协议书作为监理服务合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签字盖章后生效。
第*条本协议书有效期为双方签字盖章之日起至监理服务合同履行完毕时止。
第*条未尽事宜，由双方协商解决。
甲方：****城投产业投资有限公司乙方：
（盖章）（盖章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
日期：年月日日期：年月日
附件*：
工程监理单位安全管理协议书
建设单位：（以下简称甲方）****城投产业投资有限公司
监理单位：（以下简称乙方）****
为了贯彻“安全第*，预防为主”的安全生产方针，落实建设工程安全生产责任，保证建设工程施工安全，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程监理规范》等法律法规、规范规定及要求，结合本工程具体情况，经协商签订本协议，双方均应严格执行。
*.工程概况：
*、工程名称：****高创产业融合发展示范园基础设施建设项目监理
*、工程地址：本项目位于****市石横镇，北至新泰临路、西至铝厂路与镇域边界、南至南外环路以南***米、东至东外环路
*、计划工期：总工期***日历天
*、甲方委派全面负责本工程项目参建各方安全工作的开展；乙方委派工程项目总监理工程师罗杰为本工程项目的安全生产监理工作总负责，并指派徐照亮具体负责本工程项目安全生产监理工作。
*.安全生产监理工作依据：
甲、乙双方依据国家、地方政府现行有关安全生产的法律法规以及建设工程的规范、标准、规程开展安全生产监理工作，今后若有新颁布的法律法规、规范，应按新的规定执行。
*.甲方责任：
*、贯彻执行国家、地方政府有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等的法律法规、规定等。
*、监督、检查乙方在本项目安全生产机构的建立，专（兼）职安全管理人员的配备，安全管理目标的分解落实情况。
*、监督、检查乙方各级人员安全生产责任制的落实、安全生产规章制度的执行等情况。
*、检查乙方有关管理人员安全生产培训持证上岗情况。
*、支持、促进并监督、检查乙方开展各项安全生产、文明施工活动。
*、甲方应向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、通讯、广播电视等地下管线资料；气象和水文观测资料；相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整，甲方向施工单位办理相关移交、交底工作时，应提前通知乙方派人参加。
*、甲方不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律法规、强制性标准和规范规定的要求，不得随意压缩合同约定的工期。
*、甲方不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
*、审阅乙方报送的监理规划中的安全监理方案和针对高危作业编制的安全监理实施细则，并在施工进行前将审阅意见反馈给乙方。
**、定期参加或主持由乙方召集的安全工作例会，及时掌握现场安全生产状况；审核乙方上报的安全监理月报表。
**、在施工过程中，督促乙方按安全监理方案、实施细则开展安全监理工作。
**会同乙方审核施工单位的现场生产安全事故应急救援预案，在安全事故发生时监督预案的实施和总承包单位的事故上报工作。
*.乙方责任：
*、乙方主要负责人对本单位的安全生产监理工作全面负责；项目总监理工程师罗杰对本工程项目的安全生产监理工作全面负责。工程项目监理机构应根据工程项目特点和要求，明确总监理工程师、专业监理工程师、监理员在安全生产监理工作中的职责。工程项目监理机构按规定配备相应的专（兼）职安全生产监理人员，对工程项目的安全生产进行监督检查，承担相应的安全生产监理责任。安全监理人员须经安全监理业务培训，考试合格，持证上岗。
*、乙方项目监理机构应当建立健全以下制度：
安全生产监理岗位责任制度、执行法律法规与标准制度、教育培训制度、审查核验制度、检查验收制度、督促整改制度、安全技术措施审查备案制度、专项施工方案审查备案制度、安全隐患处理制度、重大安全生产隐患报告制度、工作会议制度、资料管理制度、工作月报制度、安全生产事故上报制度等。
*、乙方编制监理大纲应当包含安全监理范围、目标等内容：监理资信文件中要提供安全监理业绩证明和安全监理能力情况等说明；在监理方案中应当包含安全监理部分，将安全监理工作纳入建设工程监理控制体系。
*、乙方项目监理机构编制的监理规划应当包括以下主要内容：
（*）施工现场及毗邻建筑安全生产环境概述；
（*）安全监理工作范围、内容、目标及依据；
（*）项目监理机构中安全监理人员配备计划及岗位职责；
（*）安全监理工作程序、方法及措施；
（*）安全、文明施工重点部位旁站监理等方案。
*、乙方应当对工程项目和危险性较大的分部分项工程、重大危险源编制建设工程安全监理实施细则。安全监理实施细则应符合监理规划要求，并依据相关标准、规范、设计文件、技术资料以及施工组织设计，结合项目专业特点进行编制，且应当详细具体、可操作性强。安全监理实施细则应当由安全监理人员和专业监理工程师共同编制，经总监理工程师批准后实施。在实施过程中，安全监理细则应当根据实际施工情况不断进行补充、修改、完善。补充、修改后的安全监理细则应当经总监理工程师审批后执行。
*、安全生产监理工作应当主要控制以下内容：
（*）委托监理工程开工后安全施工组织协调及监督检查；
（*）施工总承包、专业分包和劳务分包单位具备相应的建筑施工企业资质证书、安全生产许可证和其它安全生产条件；
（*）项目负责人、专兼职安全生产管理人员，电工、焊工、架子工、司炉工、起重机械安拆工、塔吊司机、指挥、司索人员等特种作业人员持证上岗；
（*）各方建设主体明确安全生产责任，施工单位建立健全各项安全生产管理制度，施工总承包单位建立施工现场安全管理保证体系；
（*）施工组织设计中的安全技术措施得当，危险性较大的工程编制安全专项施工方案及应急救援预案，其中，深基坑工程、地下暗挖工程、高度模板工程、**米及以上高空作业工程应当组织专家进行论证审查；
*、乙方应当重点对以下安全生产内容开展监理工作：
（*）基础工程涉及地上障碍物、地下隐蔽物、相邻建筑物、场区的排水防洪的保护措施；开挖基坑边坡、*周的防护措施；暗挖工程、爆破工程和其它危险性较大工程安全专项方案，有专家论证意见的按专家意见实施；
（*）施工组织设计及安全施工技术措施；
（*）施工用脚手架、模板工程设计方案（计算书）、安全施工和拆除方案；
（*）高处临边作业、洞口作业、悬空作业、交叉作业的安全防护措施；
（*）起重机械设备（包括塔式起重机、施工升降机等）登记备案、检测、安拆作业，以及安全采取的技术措施；
（*）施工现场临时用电方案的设计，用电设备的使用及漏电保护系统；
（*）进场工人的安全技术交底及“*级”安全教育工作；
（*）进入施工现场的安全防护用品及用具的检测、正确使用；
（*）按有关规定对工程主体和装饰*部分实施安全生产措施现场评价，监督施工单位建立安全文明施工措施费管理制度及使用；
（**）其它需要重点监督内容。
*、乙方应当采区以下形式开展安全生产监理工作：
（*）对施工总承包、专业分包等单位和相关人员资质、资格进行审查备案；
（*）对工程的分部分项工程进行各种方式的巡视检查，及时制止“*违”现象；
（*）对工程施工的危险环节和关键工序等进行旁站监理；
（*）审查施工单位编制的施工组织设计、专项施工方案，并监督其执行；
（*）对施工单位下达监理工程师通知，检查整改结果，并签署复查意见；
（*）对存在安全生产隐患的工程下达工程暂停令并报告甲方；
（*）将施工单位违法、违规行为或存在重大安全隐患等情况及时上报当地建设行政主管部门；
（*）参加相关工程安全生产工作会议，落实会议精神，组织召开监理会议并提出安全施工要求；
（*）对工程项目做出竣工验收安全生产评估报告。
*、乙方应明确专人管理和归档监理资料，施工现场监理人员要以监理日志等形式将安全生产监理工作的每日巡查情况做记录。安全生产监理资料主要内容应包括：审查、检查、验收表；安全生产违法违规行为和安全生产隐患整改通知单、暂停施工令及整改回复验收单；定期安全生产检查记录及整改、回复、复查验收记录；对甲方以及建设行政主管部门或其安全生产监督机构的书面报告备份材料。
**、乙方项目监理机构组织施工现场会议应当形成会议纪要，其中，第*次现场会议、例会、专业性会议等必须包含安全生产监理工作内容。
**、乙方应当编制安全监理月报，对当月施工现场的安全监理工作做出评述，及时报建设单位和建设安全监管机构。安全监理月报应真实反映工程安全现状和安全监理工作状况，做到数据准确、语言简练，并附有必要的图表和照片。
**、乙方在工程竣工后应当编制安全生产监理工作验收评估报告，报建设单位及建设工程安全管理机构作为拨付安全生产措施费用的参考文件。
**、乙方违反安全管理规定发出的工作指令造成第*方及甲方的损失由乙方承担责任。
*.甲、乙双方严格遵守本协议条款，履行各自的安全职责；本协议同项目委托监理合同同时生效、终止。
*.本协议*式*份，甲乙双方各执*份。
*.未尽事宜双方协商解决。
甲方：（公章）乙方：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
签订日期：年月日
****高创产业融合发展示范园基础设施
建设项目
监理服务合同
项目名称：****高创产业融合发展示范园基础设施建设项目监理
委托人：****城投产业投资有限公司
监理人：****
****年*月
第*部分合同协议书
委托人（全称）：****投产业投资有限公司
监理人（全称）：****
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标
法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就****高创产业
融合发展示范园基础设施建设项目监理事宜经协商*致，订立本合同。
*、工程概况
*.工程名称：****高创产业融合发展示范园基础设施建设项目监理；
*.工程地点：本项目位于****市石横镇，北至新泰临路、西至铝厂路与镇域边界、南
至南外环路以南***米、东至东外环路；
*.工程规模：本项目位于****市石横镇，建设内容包括:****高创产业融合发展示范园
基础设施建设项目*期改造提升工程以及****高创产业融合发展示范园基础设施建设项目
*期新建工程*大建设工程。
（*）对已建成的*期约*.**平方公里园区进行基础设施改造提升，包括新建园区内主
干道路约*****平方米，改造提升园区现有道路约*****平方米，沿园区主干道路增加约
***套太阳能智慧灯杆，搭建*套智慧园区监管服务平台系统以及配套建设园区基础设施
等。
（*）*期新建****高创产业融合发展示范园基础设施建设项目，该项目总占地约***.*
亩，主要建设动力中心约****.**平方米、办公、研发质检中心约*****.**平方米、标准
化车间约******.**平方米、普通仓储库约*****.**平方米、高标准仓储库约****.**平
方米、控制室约****.**平方米、配套用房约****.**平方米、室外道路约*****.**平方
米、配建约***个充电桩、企业自用污水处理设施的配套安装以及园区配套基础设施等。
*.项目审批经济指标：本项目建设总投资约*****.******。
*、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、组成本合同的文件
*.协议书；
*.中标通知书；
*.投标文件；
*.专用条件；
*.通用条件；
*.附录即：
附录*相关服务的范围和内容
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
*、总监理工程师
总监理工程师姓名：罗杰，
身份证号码：******************
注册号：********。
*、签约酬金
固定费率：本项目工程施工费的*.*%。
计费基数：实际施工程总造价审定值。
合同价包括：监理人的直接成本（现场监理人员工资及差旅费、补助费、现场人员和相
关人员的意外保险费等用于本工程监理人员的其他专项开支、本工程监理期间与监理工作
相关的设备、仪器费用、常规试验检测费用等）、间接成本（公司管理人员工资、行政办公
费、业务培训费、新技术开发研制费用等）、税金、利润等完成本工程监理工作所需的全
部费用以及招投标过程应该承担的所有费用，委托人不再支付任何费用；本合同实施期间监
理费率不调整。
*、监理期限：开始实施时间以委托人通知监理人开始实施时间为准，工程监理工期
与施工准备期和施工期及工程保修阶段同步。
*、双方承诺
*.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务，并配备满足监理工作
的人员，要求身体健康，业务精通并有资格证书的监理人员。并要求监理人员在履行本合同
过程中保证自身安全，对于发生的任何问题，均由其个人和监理人承担，与委托人无任何关
系。
*.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，
并按本合同约定支付酬金。
*、合同订立
*.订立时间：年月日。
*.订立地点：****投产业投资有限公司会议室。
*.本合同*式*份，均具有同等法律效力，委托人执*份，监理人执*份，委托
人招标采购部*份，公共资源交易中心*份，代理机构*份。
委托人：（盖章）监理人：（盖章）
住所：住所：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人或其授权法定代表人或其授权
的代理人：（签字或盖章）的代理人：（签字或盖章）
开户银行：开户银行：
账号：账号：
电话：电话：
传真：传真：
电子邮箱：电子邮箱：
| 委托人： |
（盖章）监理人：（盖章） |
| 住所： |
住所： |
| 邮政编码： |
邮政编码： |
| 法定代表人或其授权 |
法定代表人或其授权 |
| 的代理人：（签字或盖章） |
的代理人：（签字或盖章） |
| 开户银行： |
开户银行： |
| 账 |
号：账号： |
| 电 |
话：电话： |
| 传 |
真：传真： |
| 电子邮箱： |
电子邮箱： |
第*部分合同条款
*.定义与解释
*.*解释
*.*.*本合同文件除使用中文外，还可用无。
*.*.*约定本合同文件的解释顺序为：
（*）协议书；
（*）中标通知书；
（*）合同条款
（*）招标文件及补充、修改、澄清文件；；
（*）投标文件及补充文件；
（*）合同附件
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同*类内容的文件，应以最新
签署的为准。
合同履行中，委托人、监理人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部
分。
*.监理人义务
*.*监理的范围和内容
*.*.*监理范围包括：本项目工程内容的施工准备期、施工期加保修期所有监理工作范围。
*.*.*监理工作内容还包括：（包括但不限于以下内容）
（*）监理人须在开工前*天编制详细的监理实施细则报送委托人审核，委托人进行审核，
监理实施细则应符合国家相关规定的实施标准、监理步骤、监理事项、权利和义务。委托人
审核后需要监理人修改的，监理人应对委托人的修改进行甄别，在不违背国家标准要求的修
改需无条件实行；
（*）监理人接到设计文件后须积极对设计文件进行熟悉，并参加由委托人主持的图纸会审
和设计交底会议，对图纸不符合施工现场的设计缺陷应主动提出，委托人认为需要修改的，
由设计人出具设计变更予以纠正；
（*）监理人须配合委托人召开第*次工地会议；会议的主要内容：监督权利的分配、各方
的义务、详细质量要求、例会的时间约定、承包人应注意的事项，遇到特殊事项上报的路径、
安全和文明施工的要求等，由监理人记录整理并由参会各方签字认可并实施；
（*）项目开工前，监理人须对施工承包人提交的施工组织设计进行审查，对不符合规定的
措施和专项方案监理人有权驳回修改，修改后的施工组织设计提交发包人审核，审核通过后
实施；
（*）监理人须根据施工合同约定的“工程施工规范、标准”检查承包人的工程质量，对不
符合标准要求的工程质量，要求承包人予以补救或拆除重新施工；
（*）要求施工承包人安全生产管理制度和文明施工管理制度制作上墙，并监督承包人根据
制度实施，实施不到位的，监理人有对其处罚的权利；但由于监理人没尽到义务产生的安全
事故，不免除监理人应负的责任；
（*）监理人须对施工承包人的组织机构人员和人员必备的执业资格随时抽查，对管理人员
到位情况不能满足施工需要的，催其及时按施工组织设计中人员配备表承诺人数执行。监督
施工组织班子人员不得兼职其他项目，随时检查执业证件；
（*）检查施工承包人专职安全生产管理人员及器具的配备情况，查看专职人员的应急性、
处理方法等措施，必要时，组织专职人员进行*场或多场演练，并要求其专职人员以安全生
产管理条列执行，让专职人员切实抓好安全生产管理；
（*）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整是否合理，
如产生拖延工期的因素，催其及时补救；
（**）查验施工承包人的施工测量放线成果，并做核验，对不准确的定位予以纠正；
（**）审查工程开工条件，具备开工条件的向施工承包人发出开工令；
（**）审查施工承包人报送的工程材料、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对
用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检，对不合格的材料、设备，要求承包
人重新提供；
（**）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承
包人整改并报委托人；
（**）在施工合同实施过程中，无论是不可抗力因素、还是施工合同的任意*方的责任需要
停工或紧急停工的，监理人须经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（**）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收
标准。对其提出建议意见和建议内容，并将建议意见提交发包人确认；
（**）监理人接到施工承包人需要验收隐蔽工程时，组织有关各方对其进行隐蔽验收，验收
符合标准的承包人方可覆盖，需要整改的，监理人提出整改意见报委托人，经委托人同意后
承包人立即整改；
（**）分部分项工程验收。施工承包人将自检合格的分部分项工程提请监理人组织验收，监
理人接到通知后*天内组织委托人或第*方进行验收，验收不合格的出具整改意见，承包人
根据整改意见予以整改，直至达到合格；
（**）审查施工承包人提交的工程变更申请。将审查意见、变更内容、变更涉及的价格调整
等事宜书面提交给委托人，委托人认可后实施；
（**）协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项。监理人应根据施工承包合同约
定，处理协调因不可抗力或施工合同双方引起的施工进度调整、或因发包人变更施工内容等
因素引起的施工进度调整，费用的索赔，合同争议等，监理人首先根据具体事项判定相应的
责任分成，根据施工合同约定的费用计算依据出具费用索赔金额，然后进行调解。监理人应
以公平的态度对争议双方劝解、协调、分析等措施平息争议事项，并将争议、索赔的处理过
程形成文字书面存档；
（**）审查施工承包人提交的竣工验收申请。接到承包人竣工验收申请后，查看验收资料是
否以相关标准提交，提交的资料是否齐全，有无漏项，分部分项工程自检记录是否详细，工
程材料、设备的质量证明是否齐全，竣工图纸是否和现场吻合等。查验不合格的驳回重提，
合格的，提交委托人审核，并组织相关人员约定时间进行竣工验收；
（**）委托人确认竣工验收申请后，监理人按照委托人的指令发出竣工验收的时间，并备好
竣工验收需要的标准文件和验收需要的技术设备。对不符合标准的工程部位要求承包人在*
定时间内整改，整改后重新验收。符合标准要求的，签署竣工验收意见；
（**）审查施工承包人提交的竣工结算申请，接到承包人的结算申请资料后，查看资料的齐
全性，对数据来源的路径推敲是否正确，对签证资料验证是否真实，查看计算方法是否符合
施工合同约定的内容等。经监理人验证后提交委托人，由委托人确认或由委托人委托的第*
方造价咨询单位进行审核确定；
（**）监理人须按档案管理制度，并根据本项目的特性编制、整理工程监理归档文件，内容
须齐全。资料链接有连贯性，说明要详细，目录对应页码须准确，易查找；完整后报送委托
人。
（**）所有项目有关资料需监理人签字的都必须由监理人的总工程师签字。监理人的总工程
师为监理人特别授权代表，有权代监理人签署各项书面文件，并对监理人具有法律约束力。
工程监理归档文件的套数：纸质版本*套，电子版本*套（盖章页须扫描）。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括：
（*）国家或地方有关工程验收规范和标准；
（*）施工合同约定的质量标准；
（*）施工合同约定的安全施工要求和标准；
（*）施工合同约定的文明施工要求和标准；
（*）工程设计标准及适用的标准、规范文件；
（*）委托人与施工承包方签订的工程施工合同；
（*）委托人与第*方签订的与实施工程有关的其他合同；
（*）工程施工中多方（委托方、监理方、施工方）之间形成签字认可的会议记要及其他书
面记录。
（*）委托人在本项目对监理人的其他要求。
*.*.*相关服务依据包括：根据国家或地方监理行业服务标准执行，以及按委托人根据项目
特性出具的服务要求实施。监理人在项目实施过程中应提供优于上述标准和要求的服务。
*.*项目监理机构和人员
*.*.*项目施工开工前*天监理人须将投标书承诺的项目监理机构人员，以及项目监理机构
人员应具有相应的资格证书提交给委托人核验并押证。
*.*.*本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员须保持相对稳定，以保证监理
工作正常进行。总监理工程师每天到岗不低于*小时、每月不低于**天；专业监理工程师
每天到岗不低于*小时、每月不低于**天；监理员每天到岗不低于*小时、每月不低于**
天。监理人员在工作中互相调整在岗人员，不得产生完全空岗，不得影响工程质量和工程进
度；委托人依据岗位考勤措施确定到岗率，如达不到上述约定的到岗率，总监工程师缺岗
以***元/小时、****元/每天扣罚;专业监理工程师缺岗以***元/小时、****元/每天扣罚；
监理员缺岗以***元/小时、***元/每天扣罚；扣除的罚金累计金额在监理酬金支付时扣除；
因缺岗罚款超过*次的，委托人有权解除本合同。
因监理安全管理工作不到位：工程现场发生重大安全事故的，每发生*起死亡事故的，*
次性罚款人民币******；每发生*起重伤事故的*次性罚款人民币*****。若因此造成委
托人损失的，监理人还应另行据实赔偿。
*.*.*监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师
时，须提前*天向委托人书面报告，经委托人书面同意后方可更换。如委托人不同意更换，
而监理人强制更换，委托人有权在监理人签约酬金中扣罚**%的罚金或与其解除监理合同；
更换项目监理机构其他监理人员时，须以相当资格与能力的人员替换，并征求委托人书面同
意替换。如委托人不同意替换，而监理人强制替换，委托人有权在监理人签约酬金中扣罚
*%罚金或与其解除监理合同。
*.*.*更换监理人员的其他情形：
（*）严重过失行为的；
（*）有违法行为不能履行职责的；
（*）涉嫌犯罪的；
（*）不能胜任岗位职责的；
（*）严重违反职业道德的；
（*）当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程
造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相当的
赔偿责任或连带赔偿责任。
（*）委托人要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员：委托人有权以书面形
式通知更换其认为不称职的监理工程师或监理人员，应说明更换因由，监理人应在接到更换
通知后*日内向委托人提出书面的改进报告。委托人收到改进报告后仍以书面形式通知更换
的，监理人应在接到第*次更换通知后的**日内进行更换，并将新任命的监理工程师或监
理人员的姓名、简历以书面形式通知委托人。新任监理工程师或监理人员继续履行监理人对
其约定的职责和权限。监理人无正当理由拒绝更换监理工程师或监理人员的，将承担违约责
任，并按签约酬金的**%扣罚或与其解除监理合同。
*.*履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、****有关标准及本合同履
行职责。
*.*.*在监理过程中，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人须及时提出处置意见。当
委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
*.*.*当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人须积
极提供必要的证明资料。
*.*.*委托人对监理人约定的授权范围：依照合同和有关法律、法规、负责和主持整个项目
的监理工作。代表委托人对承包人实施监督，向承包人发出通知，对工程项目施工进行全过
程监理（包括但不限于：工程质量，工程进度，材料和设备的质量，安全文明施工管理、扬
尘控制、环境保护，信息传递，组织协调，工程部位的变更、变更产生的价格调整，工程材
料设备的代用，代用材料的质量和价格的评价，工程量界定与工程款支付的审核，处理委托
人与承包人之间的*般争议、索赔，监理缺陷责任期、保修期等）；超过授权范围的，应以
书面形式报委托人批准，在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未
能事先报委托人批准时，须在发出指令后的**小时内以书面形式报委托人。
*.*.*监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换，并报委托
人。
*.*提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：
*、提交内容：施工过程中承包人提交的自检书面报告，监理人参与的检验、检测报告，监
理人和各方共同对单项验收部位的书面验收报告，材料设备的检查、检验报告，承包人对安
全生产、文明生产实施到位情况的报告，承包人的人员、设备配备动态情况的报告，工程部
位变更情况的报告，施工月进度报告、下月或下*个月的进度计划报告等；
*、提交时间：每月**日前提交给委托人，相应提交下月或下*个月的进度计划报告。
*.*使用委托人或施工承包人的财产
*、委托人委托施工承包人为监理人提供办公、检测设备的存放、资料和样品的存放、生活、
住宿等用房，但食宿用品和食宿的费用由监理人自行承担；
*、监理人在本合同终止后*天内移交施工承包人无偿提供的房屋、设备，移交的时间
和方式为：列明清单以交接单的书面形式移交，确保房屋、设备完好。
*.委托人义务
委托人代表为：。
| ** |
检测工具 |
***型 |
广州 |
套 |
|
| ** |
焊接检测尺 |
****型 |
北京 |
只 |
|
| ** |
含水率测定仪 |
**—*型 |
天津 |
台 |
|
| ** |
浮点动测仪 |
**—**** |
上海 |
台 |
|
| ** |
红外线测距仪 |
**型 |
广州 |
台 |
|
| ** |
电子示波器 |
****型 |
上海 |
台 |
|
| ** |
接地电阻测试仪 |
*****型 |
上海 |
台 |
|
| ** |
*能电桥 |
*****型 |
青岛 |
台 |
|
| ** |
绝缘电阻表 |
****型 |
上海 |
台 |
|
| ** |
漏电阻测试仪 |
***** |
广州 |
台 |
|
| ** |
多功能坡度测量仪 |
*** |
广州 |
台 |
|
| ** |
塔尺 |
***-* |
天津 |
台 |
|
| ** |
激光自动安平标线仪 |
***** |
天津 |
台 |
|
附件*：
****廉洁协议书
工程项目名称：****高创产业融合发展示范园基础设施建设项目监理
工程项目地址：本项目位于****市石横镇，北至新泰临路、西至铝厂路与镇域边界、南至南
外环路以南***米、东至东外环路
甲方（委托人）：****投产业投资有限公司
乙方（监理人）：_****_
为切实规范甲乙双方的各项建筑活动，预防本工程违法违纪等腐败现象的发生，保障工
程建设优质、安全和廉洁，根据相关法律法规的规定，特订立本协议书。
第*条甲乙双方责任
（*）严格遵守国家和省、市关于市场准入、项目招标投标、工程施工、工程验收、结
算和市场活动等有关法律法规，相关政策以及廉政建设的各项约定。
（*）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（*）建筑活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定
者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反国家、省、市和
甲方有关****管理的规章制度。
（*）发现对方在建筑活动中存在违规、违纪、违法行为的，有权向其上级主管部门或
纪检监察、检察等有关机关举报。
（*）甲乙双方单位监督部门应充分发挥各自职能作用，积极互动形成纵向监督合力，
依照本协议书规定，对本工程廉洁从业情况实施监督，及时制止不廉洁行为的发生。
第*条甲方责任
（*）甲方领导干部和从事该****的管理人员，在建筑活动中须严格遵守以下廉洁
从业规定：
*.不准向乙方和相关单位或个人索取钱物或接受回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和
好处费、感谢费以及其他支付凭证等。
*.不准接受可能影响公正执行公务的乙方和相关单位或个人的礼物馈赠、宴请、各种形
式俱乐部会员资格、高消费娱乐活动。
*.不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人负担的费用。
*.不准要求、暗示或接受乙方和相关单位或个人为自己、配偶、子女、其他亲属朋友及
身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、
旅游、度假等支付费用。
*.不准向乙方介绍配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同甲方项目工程合同
有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。
*.不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求或暗示乙方购买项目工程合
同规定外的材料、设备等。
（*）正式开工前组织与乙方廉洁责任人见面会，进行廉洁****交底，明确廉洁工
程建设责任和目标任务、举报方式。
（*）加强对质量安全、计量支付、工程变更以及工程结算等建设管理环节的监督管理，
特别是各业务审批效能方面的监察检查，提高建设管理服务水平。
（*）在工地现场设置反腐倡廉举报箱和公开举报电话，并组织开展廉政座谈、法制讲
座、参观监狱等活动，加强廉洁自律教育，营造廉洁工地文化氛围，筑牢文化防腐第*道防
线。
（*）成立现场监督工作机构，不定期对工地建设管理及监督工作情况开展巡查，对发
现的有关问题，及时协调给予现场解决。
第*条乙方责任
（*）与甲方保持正常的业务交往，遵守以下规定：
*.不准以任何理由向甲方人员行贿或赠送回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、
感谢费及其他支付凭证等。
*.不准以任何理由为甲方人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、各种形式俱乐部及
高消费娱乐等活动。
*.不准以任何理由为甲方或个人报销应由对方或个人支付的费用。
*.不准暗示或要求为甲方人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住
房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假提供方便和
支付费用。
*.不准介绍和安排甲方人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同甲方
工程项目有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。
（*）细化内部廉洁****任务，分解责任，明确落实到项目部管理人员，层签订
廉洁从业责任状，形成有效的管理机制。
（*）成立工地现场监督工作组，负责项目部廉政责任组织落实，工地廉洁文化建设以
及对现场实施进行监督管理，并接受甲方监督工作机构的再监督。
（*）按甲方要求在工地项目部设置廉洁文化教育专区，开展观看警示教育片、图片展
览等教育活动，加强对员工的法律法规、廉洁和职业道德教育。
第*条违约责任
（*）甲方违约责任
*.甲方不履行或不完全履行本协议书有关责任义务给乙方造成损失的，在乙方提交足够
证据并经查证属实的情况下，甲方赔偿其直接经济损失。
*.甲方人员出现受贿等严重违法违纪违规行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和
规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（*）乙方违约责任
*.乙方不履行或不完全履行本协议书有关责任义务的，按本工程合同规定须承担*次*
般违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节较重的，须承担*次严重违约责任。
*.乙方出现严重违法违纪违规行为的，甲方将上报检察院或监察机关依法查处，并提请
建设行政主管部门根据相关规定给予限制或者取消其进入本地建筑市场从事建筑活动的资
格等处罚。
第*条甲乙双方监管部门
*.甲方监督部门：纪检监察室，举报电话/电子邮箱：
（纪委书记信箱）。
*.乙方监督部门：，举报电话：，
廉政责任人：，职务：，上级主管部门：。
第*条本协议书作为监理服务合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签字盖
章后生效。
第*条本协议书有效期为双方签字盖章之日起至监理服务合同履行完毕时止。
第*条未尽事宜，由双方协商解决。
甲方：****投产业投资有限公司乙方：
（盖章）（盖章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
日期：年月日日期：年月日
附件*：
工程监理单位安全管理协议书
建设单位：（以下简称甲方）****投产业投资有限公司
监理单位：（以下简称乙方）****
为了贯彻“安全第*，预防为主”的安全生产方针，落实建设工程安全生产责任，保
证建设工程施工安全，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设
工程安全生产管理条例》《建设工程监理规范》等法律法规、规范规定及要求，结合本工程
具体情况，经协商签订本协议，双方均应严格执行。
*、工程概况：
*、工程名称：****高创产业融合发展示范园基础设施建设项目监理
*、工程地址：本项目位于****市石横镇，北至新泰临路、西至铝厂路与镇域边界、南至南
外环路以南***米、东至东外环路
*、计划工期：总工期***日历天
*、甲方委派全面负责本工程项目参建各方安全工作的开展；乙方委派工程项目
总监理工程师罗杰为本工程项目的安全生产监理工作总负责，并指派徐照亮具体负责
本工程项目安全生产监理工作。
*、安全生产监理工作依据：
甲、乙双方依据国家、地方政府现行有关安全生产的法律法规以及建设工程的规范、标
准、规程开展安全生产监理工作，今后若有新颁布的法律法规、规范，应按新的规定执行。
*、甲方责任：
*、贯彻执行国家、地方政府有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等的法律法规、
规定等。
*、监督、检查乙方在本项目安全生产机构的建立，专（兼）职安全管理人员的配备，安全
管理目标的分解落实情况。
*、监督、检查乙方各级人员安全生产责任制的落实、安全生产规章制度的执行等情况。
*、检查乙方有关管理人员安全生产培训持证上岗情况。
*、支持、促进并监督、检查乙方开展各项安全生产、文明施工活动。
*、甲方应向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、通讯、广播电
视等地下管线资料；气象和水文观测资料；相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并
保证资料的真实、准确、完整，甲方向施工单位办理相关移交、交底工作时，应提前通知乙
方派人参加。
*、甲方不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律法规、
强制性标准和规范规定的要求，不得随意压缩合同约定的工期。
*、甲方不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、
机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
*、审阅乙方报送的监理规划中的安全监理方案和针对高危作业编制的安全监理实施细则，
并在施工进行前将审阅意见反馈给乙方。
**、定期参加或主持由乙方召集的安全工作例会，及时掌握现场安全生产状况；审核乙方上
报的安全监理月报表。
**、在施工过程中，督促乙方按安全监理方案、实施细则开展安全监理工作。
**会同乙方审核施工单位的现场生产安全事故应急救援预案，在安全事故发生时监督预案
的实施和总承包单位的事故上报工作。
*、乙方责任：
*、乙方主要负责人对本单位的安全生产监理工作全面负责；项目总监理工程师罗杰对
本工程项目的安全生产监理工作全面负责。工程项目监理机构应根据工程项目特点和要求，
明确总监理工程师、专业监理工程师、监理员在安全生产监理工作中的职责。工程项目监理
机构按规定配备相应的专（兼）职安全生产监理人员，对工程项目的安全生产进行监督检查，
承担相应的安全生产监理责任。安全监理人员须经安全监理业务培训，考试合格，持证上岗。
*、乙方项目监理机构应当建立健全以下制度：
安全生产监理岗位责任制度、执行法律法规与标准制度、教育培训制度、审查核验制度、
检查验收制度、督促整改制度、安全技术措施审查备案制度、专项施工方案审查备案制度、
安全隐患处理制度、重大安全生产隐患报告制度、工作会议制度、资料管理制度、工作月报
制度、安全生产事故上报制度等。
*、乙方编制监理大纲应当包含安全监理范围、目标等内容：监理资信文件中要提供安全监
理业绩证明和安全监理能力情况等说明；在监理方案中应当包含安全监理部分，将安全监理
工作纳入建设工程监理控制体系。
*、乙方项目监理机构编制的监理规划应当包括以下主要内容：
（*）施工现场及毗邻建筑安全生产环境概述；
（*）安全监理工作范围、内容、目标及依据；
（*）项目监理机构中安全监理人员配备计划及岗位职责；
（*）安全监理工作程序、方法及措施；
（*）安全、文明施工重点部位旁站监理等方案。
*、乙方应当对工程项目和危险性较大的分部分项工程、重大危险源编制建设工程安全监理
实施细则。安全监理实施细则应符合监理规划要求，并依据相关标准、规范、设计文件、技
术资料以及施工组织设计，结合项目专业特点进行编制，且应当详细具体、可操作性强。安
全监理实施细则应当由安全监理人员和专业监理工程师共同编制，经总监理工程师批准后实
施。在实施过程中，安全监理细则应当根据实际施工情况不断进行补充、修改、完善。补充、
修改后的安全监理细则应当经总监理工程师审批后执行。
*、安全生产监理工作应当主要控制以下内容：
（*）委托监理工程开工后安全施工组织协调及监督检查；
（*）施工总承包、专业分包和劳务分包单位具备相应的建筑施工企业资质证书、安全生产
许可证和其它安全生产条件；
（*）项目负责人、专兼职安全生产管理人员，电工、焊工、架子工、司炉工、起重机械安
拆工、塔吊司机、指挥、司索人员等特种作业人员持证上岗；
（*）各方建设主体明确安全生产责任，施工单位建立健全各项安全生产管理制度，施工总
承包单位建立施工现场安全管理保证体系；
（*）施工组织设计中的安全技术措施得当，危险性较大的工程编制安全专项施工方案及应
急救援预案，其中，深基坑工程、地下暗挖工程、高度模板工程、**米及以上高空作业工
程应当组织专家进行论证审查；
*、乙方应当重点对以下安全生产内容开展监理工作：
（*）基础工程涉及地上障碍物、地下隐蔽物、相邻建筑物、场区的排水防洪的保护措施；
开挖基坑边坡、*周的防护措施；暗挖工程、爆破工程和其它危险性较大工程安全专项方案，
有专家论证意见的按专家意见实施；
（*）施工组织设计及安全施工技术措施；
（*）施工用脚手架、模板工程设计方案（计算书）、安全施工和拆除方案；
（*）高处临边作业、洞口作业、悬空作业、交叉作业的安全防护措施；
（*）起重机械设备（包括塔式起重机、施工升降机等）登记备案、检测、安拆作业，以及
安全采取的技术措施；
（*）施工现场临时用电方案的设计，用电设备的使用及漏电保护系统；
（*）进场工人的安全技术交底及“*级”安全教育工作；
（*）进入施工现场的安全防护用品及用具的检测、正确使用；
（*）按有关规定对工程主体和装饰*部分实施安全生产措施现场评价，监督施工单位建立
安全文明施工措施费管理制度及使用；
（**）其它需要重点监督内容。
*、乙方应当采区以下形式开展安全生产监理工作：
（*）对施工总承包、专业分包等单位和相关人员资质、资格进行审查备案；
（*）对工程的分部分项工程进行各种方式的巡视检查，及时制止“*违”现象；
（*）对工程施工的危险环节和关键工序等进行旁站监理；
（*）审查施工单位编制的施工组织设计、专项施工方案，并监督其执行；
（*）对施工单位下达监理工程师通知，检查整改结果，并签署复查意见；
（*）对存在安全生产隐患的工程下达工程暂停令并报告甲方；
（*）将施工单位违法、违规行为或存在重大安全隐患等情况及时上报当地建设行政主管部
门；
（*）参加相关工程安全生产工作会议，落实会议精神，组织召开监理会议并提出安全施工
要求；
（*）对工程项目做出竣工验收安全生产评估报告。
*、乙方应明确专人管理和归档监理资料，施工现场监理人员要以监理日志等形式将安全生
产监理工作的每日巡查情况做记录。安全生产监理资料主要内容应包括：审查、检查、验收
表；安全生产违法违规行为和安全生产隐患整改通知单、暂停施工令及整改回复验收单；定
期安全生产检查记录及整改、回复、复查验收记录；对甲方以及建设行政主管部门或其安全
生产监督机构的书面报告备份材料。
**、乙方项目监理机构组织施工现场会议应当形成会议纪要，其中，第*次现场会议、例会、
专业性会议等必须包含安全生产监理工作内容。
**、乙方应当编制安全监理月报，对当月施工现场的安全监理工作做出评述，及时报建设单
位和建设安全监管机构。安全监理月报应真实反映工程安全现状和安全监理工作状况，做到
数据准确、语言简练，并附有必要的图表和照片。
**、乙方在工程竣工后应当编制安全生产监理工作验收评估报告，报建设单位及建设工程安
全管理机构作为拨付安全生产措施费用的参考文件。
**、乙方违反安全管理规定发出的工作指令造成第*方及甲方的损失由乙方承担责任。
*、甲、乙双方严格遵守本协议条款，履行各自的安全职责；本协议同项目委托监理合
同时生效、终止。
*、本协议*式*份，甲乙双方各执*份。
*、未尽事宜双方协商解决。
甲方：（公章）乙方：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
签订日期：年月日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
