****省****合同
（工程类）
项目名称:****市普通国省道公路驿站改造提升工程
合同编号:**************************_***
计划编号:***********************
采购人:****市公路事业发展中心本级
供应商：****市平安交通设施有限公司
采购代理机构:****
签订时间：*〇**年*月**日
目录
*、合同协议书
*、通用条款
*、专用条款
*、房屋建筑工程质量保修书
*、安全生产合同
，*
*、合同协议书
采购人（全称）：****市公路事业发展中心本级
供应商（全称）：****市平安交通设施有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****市普通国省道公路驿站改造提升工程工程
施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****市普通国省道公路驿站改造提升工程。
*.工程地点：采购人指定地点。
*.工程批准文号：/。
*.资金来源：****。
*.工程内容：****市普通国省道公路驿站改造提升。
群体工程应附《供应商承揽工程项目*览表》（附件*）。
*.工程承包范围：
施工及保修全范围，。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月**日。
计划竣工日期：****年*月**日。
工期总日历天数：**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天
数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合合格，标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）*************元(¥*,***,***.**元)；
，*
其中：
暂列金额：
人民币（大写）(¥元)。
工程竣工结算值不包含暂列金额。
*.合同价格形式：全费用综合单价。
*、项目经理
供应商项目经理：牛营。
*、资金来源
预算内资金*元；财政专户资金：*元；自筹资金：*元。
*、付款方式
□*次性支付方式：，
□分期支付方式：本项目为预采购项目无预付款，工程竣工验收合格后付至签约合同
价款的***%，成交单位同时提供合同金额*%的质保金保函，质保期（*年）。
□其他支付方式：
*、合同融资事项
按照《****省财政厅关于启动****省****合同融资与履约保函服务平台有关事项的
通知》【鲁财采（****）**号】、《****省财政厅关于加强****合同付款账户管理的通
知》【鲁财采（****）*号】文件相关要求，本合同可用于“****省****合同融资与履
约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融
资平台将生成“****合同回款账户确认单”，回传“****省****信息公开平台”推
送至采购人。采购人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金
准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。
*、合同文件构成
，*
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标或成交通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸（如果有）；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内
容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期
限和方式支付合同价款。
*.供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进
行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签
订与合同实质性内容相背离的协议。
**、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
**、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
**、签订地点
本合同在采购人办公室签订。
，*
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，采购人执*份，供应商执*份，代理机构*份。
采购人：(公章)，供应商：(公章)
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字），（签字）
住所：****市东岳大街**号，住所：****省****市泰山区迎春路**号
法定代表人：，法定代表人：
委托代理人：，委托代理人：
电话：****-*******，电话：***********
传真：，传真：
开户银行：中国建设银行股份有限公司****分公
开户银行：，
司
账号：，账号：********************
邮政编码：，邮政编码：
，*
| 采购人：(公章) |
供应商：(公章) |
| 法定代表人或其委托代理人： |
法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） |
（签字） |
| 住所：****市东岳大街**号 |
住所：****省****市泰山区迎春路**号 |
| 法定代表人： |
法定代表人： |
| 委托代理人： |
委托代理人： |
| 电话：****-******* |
电话：*********** |
| 传真： |
传真： |
| 开户银行： |
开户银行：中国建设银行股份有限公司****分公司 |
| 账号： |
账号：******************** |
| 邮政编码： |
邮政编码： |
*、通用条款
采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（**—****—****）的
通用条款。
*、专用条款
合同专用条款是对合同通用条款中有关条款的补充、删改或具体化，应对照合同通用条
款中同*编号的条款*起阅读和理解。如果本合同专用条款与合同通用条款之间有不同之处，
以本合同专用条款为准。本合同不予否定的（或提及的）通用条款视为认同。其余的条款为
中华人民共和国建设部和国家工商行政管理总局共同制定的《建设工程施工合同》（**—****
—****）中的《专用条款》。
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：供应商的书面承诺。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：，；
资质类别和等级：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
通信地址：，，。
*.*.*.*设计人：
名称：，；
资质类别和等级：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
，*
通信地址：，，。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：执行现行的国家法律法规，遵守****省、济南市的地方法规
和有关部门的规章、规定。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：执行国家、省市现行的市政建设工程施工及验收规范和
施工技术标准、建设工程施工操作规程、建设工程质量管理条例、工程建设标准强制性条文、
建筑施工安全检查标准、建筑工程质量检验评定标准、建筑安装工程质量检验评定统*标准
以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料备案证制度等有关文件、规定。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行《通用条款》第*.*条。
*.*图纸和供应商文件
*.*.*图纸的提供
采购人向供应商提供图纸的期限：开工前；
采购人向供应商提供图纸的数量：*套；
采购人向供应商提供图纸的内容：施工图纸。
*.*联络
*.*.*采购人和供应商应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、
要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*采购人接收文件的地点：；
采购人指定的接收人为：业主派驻现场代表。
供应商接收文件的地点：供应商施工现场项目部；
供应商指定的接收人为：项目经理。
监理人接收文件的地点：
监理人指定的接收人为：
，*
*.**知识产权
*.**.*关于采购人提供给供应商的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范
以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于采购人。
关于采购人提供的上述文件的使用限制的要求：未经采购人书面同意，供应商不得为了合同
以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第*方。
*.采购人
*.*采购人代表
采购人代表：
姓名：，；
身份证号：，；
职务：，；
联系电话：，；
电子信箱：；
通信地址：，。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于采购人移交施工现场的期限要求：已具备开工条件。
*.*.*提供施工条件
关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括：
(*)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备开工条件。
(*)施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：由采购人协助，
供应商自行解决。
(*)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。
(*)工程地质和地下管线资料的提供时间：由供应商自行进行现场管线调查，若有管线迁
移，经采购人确认后承担费用。
，*
(*)由采购人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：采购人按部门规定办理。
(*)水准点与坐标控制点交验要求：。
(*)图纸会审和设计交底时间：由采购人通知具体时间。
(*)协调处理施工场地周围邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工
作：由供应商提出具体保护措施和价格，经审计和采购人确认后执行，费用由采购人承担。
(*)双方约定采购人应做的其它工作：另行协商
*.供应商
*.*供应商的*般义务
（*）供应商提交的竣工资料的内容：*、完整准确的竣工图纸*、竣工内业资料。
供应商需要提交的竣工资料套数：竣工图*套（要求计算机出图），其中原件*套，电子文
件*套；竣工内业资料*套。
供应商提交的竣工资料的费用承担：发生费用由供应商承担。
供应商提交的竣工资料移交时间：竣工验收前。
供应商提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件。
（*）供应商应履行的其他义务：
*、供应商按规定办理环保、安全等手续。
*、按照国家有关规定管理农民用工，供应商应及时支付农民工资，并对其工作安全、劳动
保险等事宜负责，若因此造成影响所有责任由供应商承担。
*、供应商按照本合同*.*（*）款提交进度计划，并承担由此的责任和义务。
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名：，；
身份证号：，；
建造师执业资格等级：，；
建造师注册证书号：，；
，*
*.工程质量
*.*质量要求
*.*.*特殊质量标准和要求：\。
关于工程奖项的约定：\。
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
*.*.*关于治安保卫的特别约定：______________________
关于编制施工场地治安管理计划的约定：\。
*.*.*文明施工
合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。
*.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：\。
*.工期和进度
*.*施工组织设计
*.*.*合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。
*.*.*施工组织设计的提交和修改
供应商提交详细施工组织设计的期限的约定：收到成交通知书后*天内。
采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在供应商
提供施工组织设计后*天内审定完毕；若采购人对其施工组织设计提出质疑或要求供应商进
行修正，供应商在规定期限内应提供修正的施工组织设计，采购人应在*日内对供应商修正
的施工组织设计进行最后审定。
*.*施工进度计划
*.*.*施工进度计划的修订
采购人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：\。
*.*开工
，**
*.*.*开工准备
关于供应商提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。
关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
关于供应商应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
*.*.*开工通知
执行通用条款。
*.*工期延误
*.*.*因采购人原因导致工期延误
（*）因采购人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款。
*.*.*因供应商原因导致工期延误
因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。
因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的*%。
*.*提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励：无。
*.材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*采购人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。
*.*施工设备和临时设施
*.*.*供应商提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：
**.变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：工程设计变更联系单（图）以及业务联系单涉及到合同规定结算需
要调整的，供应商必须在该项目内容实施前经采购人同意签证盖章，并在该项目完成*天内，
将调整原因，调整价款金额（附价款调整结算书、单价分析表）*式*份报采购人，采购人
，**
在*天内审核确认，返还给供应商。供应商未按规定时间上报的，视为该项变更不涉及合同
价款变更。采购人未按时间签证的，视为变更工程报告已被确认。
**.*变更估价
**.*.*变更估价原则
关于变更估价的约定:执行通用条款。
**.*供应商的合理化建议
监理人审查供应商合理化建议的期限：
采购人审批供应商合理化建议的期限：
供应商提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：
无。
**.*暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价*览表》。
**.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：竣工结算时应按供应商实际完成的工作内容结算，剩
余部分仍归采购人所有。
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
本工程为固定综合单价合同。但是，工程竣工结算价不得超出本次采购预算。
付款方式：
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
，**
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条
款。
**.*工程试车
执行通用条款。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
执行通用条款。
**.竣工结算
**.*竣工付款申请
执行通用条款。
**.*竣工结算审核
采购人审批竣工付款申请单的期限：以审计机关出具的工程结算报告日期为准。
采购人完成竣工付款的期限：执行合同相关条款。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自竣工验收通过之日起*年。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：否。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：执行国家规定。
，**
**.违约
**.*采购人违约
执行通用条款。
**.*供应商违约
**.*.*供应商违约的情形
执行通用条款及有关条款规定。
**.争议解决
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向人民法院起诉。
，**
*、工程质量保修书
采购人（全称）：****市公路事业发展中心本级
供应商（全称）：****市平安交通设施有限公司
为保证****市普通国省道公路驿站改造提升工程（工程名称）在合理使用期限内正常
使用，采购人和供应商协商*致签订工程质量保修证书。供应商在质量保修期内按照有关规
定及双方约定承担工程质量缺陷修复责任。
（*）工程质量保修范围和内容
供应商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工
程质量保修责任。
质量保修范围包括地基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、
房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，
以及双方约定的其他项目．具体保修的内容，双方约定如下：
（*）质量保修责任期
质量保修责任期，双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修责任期如下：
*.地基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。
*、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为*年；
*、装修工程为*年；
*、电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*、供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
（*）质量保修责任
*.属于修复范围和内容的项目，供应商应在收到修复通知之日后*天内派人修复。供应
，**
商不在约定期限内派人修复，采购人可委托其他人员修复，修复费用从保留金内扣除。
*.发生须紧急抢修事故，供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非供应商
施工质量引起的事故，抢修费用由采购人承担。
*.在国家规定的工程合理使用期限内，供应商确保地基础工程和主体结构的质量。因
供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，供应商应承担赔偿责任。
*.质量保修完成后，由采购人或其指定的第*方专业公司（如监理等）组织验收。
（*）其他
双方约定的其他工程质量修复事项：无。
本工程质量保修证书作为施工合同附件，由施工合同采购人供应商双方共同签署。其有
效期限至保修期满。
，**
*、安全生产合同
为在****市普通国省道公路驿站改造提升工程施工合同的实施过程中创造安全、高效
的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目招标人****市公路事业发展中心本级
(以下简称“甲方”)与供应商****市平安交通设施有限公司(全称)(以下简称“乙方”)特
此签订安全生产合同：
*、甲方职责
*．督促乙方严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安
全要求。
*．按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则要求乙方进行安全
生产管理，要做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*．重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时
施工，同时验收，投入使用。
*．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
*、乙方职责
*．乙方是安全施工第*责任人，必须严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全
生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*．坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教
育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备
专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、
生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同
时计划、布置、检查、总结和评比。
*．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的
民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任
制做到横向到边，人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应
，**
按施工人员的*％—*％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的
发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
*．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴
力或妨碍治安的行为。
*．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安
全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者
方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车
船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格
证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理
责任。
*.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工
人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其
他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
*.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动
防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其
经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施
工现场必须具有相关的安全标志牌。
**.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预
案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它
有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
*、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
，**
本合同*式*份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工
程竣工验收后失效。
甲方：****市公路事业发展中心本级乙方：****市平安交通设施有限公司
单位名称(公章)：，单位名称(公章)：
住所：****市东岳大街**号，住所：****省****市泰山区迎春路**号
法定代表人或授权代理人：，法定代表人或授权代理人：
（签字或盖章），（签字或盖章）
电话：****-*******，电话：***********
签订日期：****年*月**日，签订日期：****年*月**日
，**
****市普通国省道公路驿站
改造提升工程
施工合同
发包人：****市公路事业发展中心
承包人：****市平安交通设施有限公司
签订日期：****年*月**日
合同协议书
****市公路事业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施****市普通国省道
公路驿站改造提升工程（项目名称），已接受****市平安交通设施有限公司（承包人名称，以
下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
*．项目由*+至*+，长约**，公路等级为，设计时速为，路
面，有立交处；特大桥座，计长*；大中桥座，计长*；隧道座，计长*
以及其他构造物工程等。
*.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（*）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（*）中标通知书；
（*）补遗书；
（*）报价函及报价函附录；
（*）项目专用合同条款；
（*）公路工程专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）技术规范；
（*）图纸；
（**）已标价工程量清单；
（**）承包人有关人员、设备投入的承诺及响应文件中的施工组织设计；
（**）其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为准。
*.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）
*************元整（小写¥*******.**元）。其中：省投资¥，地
方投资¥。
付款方式：本项目为预采购项目无预付款，工程竣工验收合格后付至签约合同价款的***%，
成交单位同时提供合同金额*%的质保金保函，质保期（*年）。
*.承包人项目经理：牛营。承包人项目总工：。
*.工程质量符合合格标准。
*.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
*.承包人应按照监理人指示开工，工期为**日历天。
*.本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工
后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
**.本协议书正本*份、副本*份，合同双方各执正本*份，副本*份，当正本与副本的
内容不*致时，以正本为准。
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：****市公路事业发展中心（盖章）
承包人：****市平安交通设施有限公司（盖章）
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）（签字或盖章）
****年*月**日****年*月**日
*
第*节通用合同条款
详见《标准施工竞争性磋商文件》的“通用合同条款”，本合同不再附录。
第*节专用合同条款
详见《公路工程标准施工竞争性磋商文件》的“Ａ、公路行业标准专用合同条款”
项目专用条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目
专用合同条款的组成部分。第*章“竞争性磋商文件格式”的报价函附录中的数据（供应商
确认）与本表所列有重复。编写竞争性磋商文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不*
致。
| 序号 |
条款号 |
信息或数据 |
| * |
*.*.*.* |
发包人：****市公路事业发展中心地址：****市东岳大街**号 |
| * |
*.*.*.* |
监理人：招标确定 |
| * |
*.*.*.* |
缺陷责任期：自交工验收之日起**个月 |
| * |
*.*.* |
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前*天签发图纸修改图给承包人。 |
| * |
*.*.* |
凡涉及工程变更均需要经发包人事先批准。 |
| * |
*.*.* |
发包人是否提供材料或工程设备：否。 |
| * |
*.* |
发包人是否提供施工设备和临时设施：否。 |
| * |
**.* |
逾期交工违约金：****元/天 |
| * |
**.* |
逾期交工违约金限额：**%签约合同价 |
| ** |
**.* |
提前交工的奖金：无。 |
| ** |
**.* |
提前交工的奖金限额：无。 |
| ** |
**.*.* |
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或提高了工程经济效益的，发包人不予奖励。 |
| ** |
**.* |
合同期内不调价。 |
| ** |
**.*.* |
开工预付款金额：无。 |
| ** |
**.*.* |
承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：*份 |
| ** |
**.*.*（*） |
进度付款证书最低限额：*.*%签约合同价。 |
| ** |
**.*.*（*） |
逾期付款违约金的利率：无。 |
| ** |
**.*.* |
质量保证金额：合同价款的*%。质量保证金是否计付利息：否。 |
| ** |
**.*.* |
承包人向监理人提交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：*份 |
| ** |
**.*.* |
承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：*份 |
| ** |
**.*.*（*） |
质保金支付按****省****支付相关要求办理。 |
| ** |
**.* |
竣工资料的份数：提交纸质*份、***电子版*份。 |
| ** |
**.*.* |
单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| ** |
**.*.* |
本工程及工程设备是否进行试运行：否 |
| ** |
**.* |
建筑工程*切险的保险费率：*‰ |
| ** |
**.*.* |
第*者责任险的最低投保金额：****元人民币，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：*‰ |
| ** |
**.* |
争议的最终解决方式：诉讼诉讼地点：项目所在地人民法院 |
项目专用合同条款
说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目
专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内
容。
*.*词语定义
*.*.*合同当事人和人员
本项补充第*.*.*.*目
*.*.*.*业主：同“发包人”。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*承包人提供的文件
第*.*.*项补充：
承包人提供的文件，审批的程序和权限应符合国家和****省交通主管部门的规定。
*.*.*图纸的错误
第*.*.*项补充：
承包人在工程实施前，应对设计文件和现场地形、地物进行认真复核和测量，并及时上报
所发现的问题，不得擅自施工，否则因此造成的*切损失或费用增加均由承包人负责。
承包人应能发现的合同文件的明显差错，但其未能发现或发现后未能及时书面通知监理人
而造成的任何损失，承包人应承担相应责任。
承包人应对设计图纸中有关工程材料和设备的设计情况进行复核，若发现在施工图纸中有
违规指定产品的情况，应及时通知监理人报发包人。
*.*严禁贿赂
本款补充：
承包人应遵守《****省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若
干规定》（****年**月*日****省交通厅鲁交监察[****]**号发布）的相关规定。
*.*监理人的职责和权力
第*.*.*项补充：
（**）提出更换承包人主要管理人员的建议。
（**）根据*.*款的规定，提出强制分包建议。
*.*承包人的*般义务
*.*.**其他义务
第（*）目补充：临时占地征地程序和要求按照相关文件及管理规定要求执行，临时占地
最长使用期限不长于施工期。
（*）承包人应履行的其他义务：
①承包人应建立工地卫生防疫制度。保证工地雇员的生产、生活安全和环境卫生，采取
相应措施，防止疫情发生和蔓延。及时清扫整理生产、生活环境，及时发放必要的预防传染病
药物、防护用品。
②建立工程档案管理制度（包括质量档案、文秘档案、安全保护、环保、卫生防疫、廉
政建设等档案），加强文明施工、环境保护措施。
③承包人应对已完工程加强保护、维护，防止污染及破坏。
④承包人在工程的施工过程中，应当遵守发包人制定的各项工程管理制度，并接受发包
人的管理，包括因违反相关的管理规定而应受到的处罚和因工作突出而享受的奖励。
⑤工程施工过程中，承包人应在施工项目所在地设立专用帐户，不得将发包人支付给承
包人的工程计量资金挪作他用，并有义务接受发包人对该帐户资金的监督和管理。
⑥承包人还应承担以下义务：
*.承包人需遵守国家和地方有关环境保护和水土保持的法律法规，做好自然及生态环境、
水资源环境保护；大气环境、噪音及粉尘的防治；固体废弃物处理；保护文物设施；重要设施
的保护，驻地环境保护和水土保持措施到位。
*.承包人对本项目施工的安全、卫生、医疗、突发应急预案等保障措施可行有效。承包
人对其拟承包工程期间的职工的聘（雇）用方式及劳动合同和劳动工资计划执行到位，文明施
工、地方协调措施合理。所有建筑垃圾的运输、处置等符合有关部门的规定，并自费办理有关
手续、缴纳相关费用。
*.承包人应自费办理跨越铁路、河道、管线等设施的施工许可等各种手续，遵守相关部
门的规定，并与相关部门沟通联系，解决制约工程开展的问题，承担相应的费用。发包人单位
予以必要协调。
*.承包人应配备专人负责做好所辖合同段内的安全和交通疏导管理工作，并按国家相关
规定或当地公安交通管理部门或发包人、监理人的要求自费设置交通绕行和安全警示标志及灯
具等设施。
⑦承包人应作好项目审计、稽查和检查等的配合：
*.与本项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合工作，对审
计和稽查的有关意见，承包人应及时整改。
*.有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合开展工作。
*.本项目有关的各类统计报表和汇报材料包括项目后评价报告，承包人有义务配合发包
人做好编制工作，并提供所需数量的相应资料。
*.承包人应按照发包人、监理人的有关要求，建立相应的计量、支付、变更台帐，并保
持其持续有效直至工程决算完成。
⑧发包人有权根据实际需要，对现场的计量工作进行核实，当发包人要求对工程的任何
*部分的计量工作核实时，监理人和承包人应免费提供所需的*切详细资料，并分别派出合格
代表前往协助核实工作。
⑨承包人应对永久占地与临时占地考虑周全，占地既能满足工程实际施工需要，又要严
格执行《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》及相关管理规定；即使承
包人提交的永久占地或临时占地计划已通过监理人或发包人审核，但承包人应充分考虑因永久
占地或临时占地安排不能满足实际实施的工程进度需要而造成工期延长和费用增加，其工期延
长引起的索赔及费用增加均已经含入磋商报价中。
*.*分包
本款补充第*.*.*项：
*.*.*强制分包
监理人如果认为承包人由于工期、技术或设备等方面的原因已无能力按工期计划全面完成
合同工程时，应报请发包人批准，强制承包人将全部或部分工程分包出去，并由原承包人承担
分包后原价格风险，分包人承担本合同规定的有关承包人的义务。
*.**不利物质条件
*.**.*不利物质条件的范围：指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非
自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
*.*承包人的施工安全责任
第*.*.*项细化为：
安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全
生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需
要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再
另行支付。
承包人应将该款项的使用计划报监理工程师和发包人审批后，凭监理工程师签认的该支付
项下的有关费用凭证，计量该项费用。该项费用按照发包人有关支付规定计量支付。
*.*环境保护
增加*.*.*项
施工环保费应用于施工环保用具及设施的采购和更新、环保措施的落实，不得挪作他用。
如承包人在此基础上增加施工环保费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清
单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。
承包人应将该款项的使用计划报监理工程师和发包人审批后，凭监理工程师签认的该支付
项下的有关费用凭证，计量该项费用。该项费用按照发包人有关支付规定计量支付。
**.*合同进度计划
承包人编制施工方案的内容：承包人应按单位工程、分部分项工程分别编制施工方案，其
编制的施工方案应包含标准化方案、技术措施方案、安全管理措施、质量管理措施、进度计划、
环境保护措施等内容。
本款补充：
为确保工程在合同工期内顺利完成，承包人应对工程的工作量计划和形象进度计划进行分
期控制，由监理人监督承包人实施。
**.*异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围：指项目所在地以月（公历月的第*日至最后*日）计的不
利罕见气候现象同省气象部门提供的**年*遇不利气候现象相比还要恶劣。
**.*承包人暂停施工的责任
**.*（*）由承包人承担的其他暂停施工：①由于工程质量不合格，虽经返工，仍不能保
证工程质量而导致的停工整顿；②由于工程进度不平衡或管理不善，虽经监理人多次提示而无
明显改进，所导致的停工整顿；③由于进驻现场的主要人员、重要设备与响应文件不符，而导
致的停工。
**.工程质量
**.*承包人的质量管理
本款补充第**.*.**项：
**.*.**在签订合同后，工程正式开工前，承包人应按不低于投标文件的承诺，及时配备
工地试验室的设备和人员。
**.变更
**.*变更权
本款补充：
如果承包人为了便于组织施工、赶工，或为了施工安全，避免干扰等原因需采取相应的技
术措施，而提出的局部变更设计，除须得到监理人和发包人批准外，由此而增加的费用应由承
包人自行负担。
**.*变更的估价原则
本款补充第**.*.*项：
**.*.*如工程量清单中没有监理工程师认为合适的单价用于作价的依据，则按照响应文
件单价分析表中的材料单价和现行的国家有关公路工程预算编制办法计算所得相应费用乘以
调差率，调差率=中标价/控制价上限****%（小数点后保留*位小数），单价分析表中没有的材
料单价执行****省交通运输厅定额站发布的变更当期价格或经发包人、监理人、承包人联合确
认的市场价。
**.计量与支付
**.*质量保证金
补充第**.*.*项：
按照省财政厅有关要求，本项目工程结算价的*%作为质保金，并按照省财政厅下达
的投资计划进行支付。
**.*保修责任
本款补充：
（*）工程保修期内承包人应对因施工质量原因造成的损坏及损失进行自费修复，包括但
不局限于以下方面：
①承包人所用材料、设备不符合同要求；
②承包人的施工擅自改变或变更设计文件，如擅自减少桩长、钢筋用量、改变基础的标
高或降低混凝土标号或需连续浇注混凝土而因施工需要增加施工缝等；
③由于承包人施工艺控制不严，如模板移位造成箱梁、板梁的腹板、底板、顶板的截
面尺寸发生变化，路面基层级配不良造成面层过多的裂纹（纵横裂、网裂）和明显的质量缺陷
等；
④由于施工质量控制不严，如浆砌工程砂浆不饱满、石料规格不符合要求、质量不合格
造成构造物和砌体跨塌等；
⑤路面服务功能无法满足规范要求和行车需要（如车辙过大，构造深度不足，路面裂缝
过多）等；
⑥未妥善考虑砼构件的耐久性，出现非受力裂缝或砼表皮脱落等；
⑦路基、台背回填沉陷过大，引起路面、桥涵的破坏或严重的行车不舒适等；
⑧浆砌工程勾缝脱落、砌体变形，局部构造无效或施工不当引起的路面、桥涵的破坏等；
⑨因施工需要增加的工作面、工作缝；
⑩由于其它施工原因造成的损坏或损失。
**.*不可抗力的确认
**.*.*（*）不可抗力的其他情形：无。
**.*承包人违约
**.*.*当承包人发生第**.*.*项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，
具体约定如下：
（*）发包人在向承包人发出书面整改通知的**天内未见纠正后，有权向承包人课以**-**
*元的违约金；
（*）承包人未按响应文件及时配备称职的关键管理与技术人员，违约金为****元/天•人；
（*）更换管理人员和技术人员，不论何种原因（包括离职、辞职、退休等原因，但不可
抗拒力除外，如死亡、在自然灾害中失踪）更换项目经理、项目总工时，发包人可向承包人课
以人民币***元／人•次的违约金；更换其他管理人员和技术人员时，发包人可向承包人课以
人民币***元／人•次的违约金；
（*）承包人承诺的主要设备不及时到位，发包人可向承包人课以**元/天•台的违约金。
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建
设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全
和有效使用以及投资效益，****市普通国省道公路驿站改造提升工程（项目名称）项目法人
****市公路事业发展中心（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位****市
平安交通设施有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
*．发包人和承包人双方的权利和义务
（*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（*）严格执行****市普通国省道公路驿站改造提升工程（项目名称）施工合同文件，自
觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同
文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真
查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处
理并要求告知处理结果的权利。
*．发包人的义务
（*）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让
承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（*）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提
供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶
子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程
分包、劳务等经济活动等。
（*）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求
承包人购买合同规定外的材料和设备。
（*）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介
活动和安排个人施工队*。
*．承包人的义务
（*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼
品。
（*）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任
何费用。
（*）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（*）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
*.违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，
应予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通
主管部门给予承包人*至*年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
*.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发
包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况
进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*.本合同作为****市普通国省道公路驿站改造提升工程（项目名称）施工合同的附件，
与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
*.本合同*式*份，由发包人和承包人各执*份，送交发包人和承包人的监督单位各*
份。
发包人：****市公路事业发展中心（盖单位章）承包人：****市飞安交通设施有限公司
盖单位章
*
法定代表人或其委托代理人：
法定代表人或其委托代理人：
*****
***
（签字或盖章）（签字或盖章
****年*月**日****年*月**日
发包人监督单位：（全称）（盖单位章）承包人监督单位：（全称）（盖单位章）
**
安全生产合同
为在****市普通国省道公路驿站改造提升工程（项目名称）施工合同的实施过程中创造安
全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人****市公路事业发展中
心（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人****市平安交通设施有限公司（承包人名称，
以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
*.发包人职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管
理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同
时施工，同时验收，投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（*）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
*.承包人职责
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有
关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术
规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传
教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备
专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生
产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计
划、布置、检查、总结和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请
的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责
任制做到横向到边，人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应
按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理
人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关
规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、
暴力或妨碍治安的行为。
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，
必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，
合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机
动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合
格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理
责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施
工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以
其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳
动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证
其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，
施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援
预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他
有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（**）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效
收后失效。
泰当正本与副本的*
*.本合同正本*式合同双方各执正本*份，副本
内容不*致时，以正本为准
*
（盖单位章）设施有限公
发包人：****市公路事业发展中心承包人：****市平安交通
（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）（签字或盖章）
****年*月**日****年*月*日
**
其他主要管理人员和技术人员最低要求
无
主要机械设备和试验检测设备最低要求
注：*、成套设备需列明详细清单。
*、采购人将在发出成交通知书之前要求成交单位按照本表的最低要求填报本标段配备的
主要设备，经采购人审批后作为本标段的主要设备且不允许更换。
项目经理委托书
****市公路事业发展中心（承包人全称）
****市普通国省道公路驿站改造提升工程（合同工程名称）项目经理委任书
致：****市公路事业发展中心（发包人全称）
****市平安交通设施有限公司（承包人全称）法定代表人陈清惠（职务、姓名）代表
本单位委任牛营营经理（职务、姓名）为****市普通国省道公路驿站改造提升工程（合同
工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算
承包人：****册鑫安交通设施有限公司（盖单位章）
高质经理（职务）
法定代表人
*********陈清惠（姓名）
（签字）
****年*月***日
抄送：（监理人）
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
