合同编号：*******-**-****
****市****区新津河堤防加固及水利
设施建设工程
监理合同
利部
水
中华人民共和国
国家工商行政管理总局
说明
为进*步规范水利建设监理市场秩序，提高建设监理水平，保障监理
合同双方的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规和水利
工程建设监理有关规定，结合现阶段我国水利工程建设监理实际，水利部
组织修订了《水利工程建设监理合同示范文本》，并与国家工商行政管理
总局联合颁发。
为体现合同文本名称与其适用范围和相关内容的协调*致，本次修订
将原名称“水利工程建设监理合同示范文本”改为“水利工程施工监理合
同示范文本”（以下简称《合同文本》）。
本次修订着重修改了委托人和监理人的权利和义务条款，进*步规范
了委托人、监理人职责和合同履行中有关问题的处理方式。修订后的《合
同文本》将有利于规范当事人双方履行合同的行为，避免因合同条款不完
备、不准确等原因产生合同纠纷。
《合同文本》包括“监理合同书”、“通用合同条款”、“专用合同条
款”、“附件”*个部分。《水利工程建设监理规定》（水利部令第**号）规
定必须实行施工监理的水利工程建设项目（不包括水土保持工程）应当使用
本《合同文本》，其他可参照使用。在使用本《合同文本》时，“监理合同
书”应由委托人与监理人平等协商*致后签署；“通用合同条款”、“专用
合同条款”是*个有机整体，“通用合同条款”不得修改，“专用合同条
款”是针对具体工程项目特定条件对“通用合同条款”的补充和具体说
明，应根据工程监理实际情况进行修改和补充；“附件”所列****的
工作内容及相关要求，供委托人和监理人签订合同时参
（*）水利工程建设监理合同书
委托人：****市****区水利工程建设服务中心
监理人：****
合同编号：*******-**-****
合同名称：****市****区新津河堤防加固及水利设施建设工程监理
依据国家有关法律、法规，****市****区水利工程建设服务中心（以下简称委托
人）委托****（以下简称监理人）提供****市****区新津河堤防
加固及水利基础设施建设工程施工****，经双方协商*致，订立本合同。
*、工程概况
*、工程名称：****市****区新津河堤防加固及水利基础设施建设工程
*、建设地点：****市****区
*、工程等别（级）：新津河堤防左岸Ⅱ级、右岸*级
*、工程总投资（人民币，下同）：********.**元
*、工期：施工总工期为**个月
*、监理范围
*、监理项目名称：****市****区新津河堤防加固及水利基础设施建设工程
*、监理项目内容及主要特性参数：本工程位于****市****区新津河段，对新津河*岸
堤防进行加固及水利设施建设，全长*.*****。加固后堤防防洪标准**年*遇，防潮
标准***年*遇。
*、监理项目投资：********.**元
*、监理阶段：施工准备阶段、施工阶段、验收阶段、保修阶段
*、****内容、期限
*、****内容：按专用合同条款约定。
*、****期限：自签订监理合同之日起至工程竣工验收结算完成及工程质量保修期
满止。
*、****酬金
****酬金签约合同价为（大写）***********元*角*分（小写：
￥******.**元），经甲乙双方协商，按预算审核价作为本合同暂定合同价，最终以财
政结算审核价为准。
*、监理合同的组成文件及解释顺序
*、监理合同书（含补充协议）；
*、中标通知书；
*、投标报价书；
*、专用合同条款；
*、通用合同条款；
*、监理大纲；
*、双方确认需进入合同的其他文件。
*、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。
*、本合同书正本*式*份，具有同等法律效力，由双方各执*份；副本*份，委托
人执*份，监理人执*份。
委托人：****市****区水利工程建设服务中心监理人：****
法定代表人法定代表人
或授权代表人：或授权代表人
单位地址：****市****区珠江楼***办公单位地址：惠州惠城区惠州大道**
号佳兆业中心*期*座*单元****
邮政编码：******邮政编码：******
电电话：
话：************-*******
电子信箱：**************@***.***电子信箱：
传真传真：****-*******
开户银行：开户银行：建行惠州惠城支行
账号：账号：********************
签订地点：****市****区
签订时间：_年_*月
（*）通用合同条款及专用合同条款
第*部分，通用合同条款
词语涵义及适用语言
第*条下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：
“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或
其合法继承人。
、“监理人”指受委托人委托，提供****的法人或其合法继承人。
*、“承包人”指与委托人（发包人）签订了施工合同，承担工程施工的法人或其
合法继承人。
*、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工
程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
*、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。
*、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和
附加服务。
*、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服
务。
*、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。
*、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的
正常服务酬金和附加服务酬金。
*、“天”指日历天。
**、“现场”指监理项目实施的场所。
第*条本合同适用的语言文字为汉语文字。
监理依据
第*条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设
强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合
同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。
通知和联系
第*条委托人应指定*名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前
通知监理人。
第*条在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急
处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在**小时内补做
书面通知。
第*条委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下
达，法律、法规另有规定的除外。
委托人的权利
第*条委托人享有如下权利：
*、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要
求；
*、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；
*、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；
*、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报
告；
*、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。
监理人的权利
第*条委托人赋予监理人如下权利：
*、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；
*、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文
件；
*、核查并签发施工图纸；
*、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场
通知、复工通知；
*、审核和签发工程计量、付款凭证；
*、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职
的现场工作人员；
*、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或
更换施工设备；
*、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；
*、专用合同条款约定的其他权利。
委托人的义务
第*条工程建设外部环境的协调工作。
第*条按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理
服务的有关本工程建设的资料。
第**条在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的
问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的
书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意
见，无须再作确认。
第**条与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前
将监理人、总监理工程师通知承包人。
第**条提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明
确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。
第**条按本合同约定及时、足额支付****酬金。
第**条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费
用。
第**条维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅
自作出有于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确
认，不得支付工程款。
第**条为监理人员投保人身意外伤害险和第*者责任险。如要求监理人自己投
保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。
第**条将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的*部分。
第**条未经监理人同意，不得将监理人用于本工程****的任何文件直接或
间接用于其他工程建设之中。
监理人的义务
第**条本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理
服务内容为委托人提供优质服务。
第***条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监
理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工
程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更
换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。
第***条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。
第***条核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施
工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全
事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。
第***条监督、检查工程施工进度。
第***条按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管
理。协助委托人向保险公司及时提供*切必要的材料和证据。
第***条协调施工合同各方之间的关系。
第***条按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实
施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。
第***条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现
场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。
第***条编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理
工作报告和监理工作总结报告。
第**条按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持
的分部工程验收由专用合同条款约定。
第***条妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工
作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的*定期限内，未征得委托人
同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合
同业务有关的技术、商务等秘密。
****酬金
第***条监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。
第***条除不可抗力外，有下列情形之*且由此引起监理工作量增加或服务期
限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：
*、由于委托人、第*方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正
常的****受到阻碍或延误；
*、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以
外的服务；
*、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务
的工作。
监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议
计取和支付。
第***条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规
定调整****酬金。
第***条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收
到监理人支付申请书后*天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。*天内未发出
异议通知，则按通用合同条款第***条、第***条、第***条的约定支付。
合同变更与终止
第***条因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理
人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服
务酬金计取、****期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。
第***条当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的*方
要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后**天内未收到对方的答复，可发出
终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责
任的外，应由责任方赔偿损失。
第***条在****期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可
抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。
第***条本合同在监理期限届满并结清****酬金后即终止。
违约责任
第**条委托人未履行合同条款第*条、第**条、第**条、第**条、第*
*条、第**条、第**条、第**条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向
监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。
第***条委托人未按合同条款第***条、第***条、第***条约定支付
****酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履
行合同约定的支付义务。
第***条监理人未履行合同条款第***条、第***条、第***条、第*
**条、第***条、第***条、第***条、第**条、第***条约定的义务
和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义
务和责任。
*、对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认权；安全生
产和文明施工的监督权。
*、工程施工进度的检查、监督权以及工程建设合同工期的签认权。
*、工程款支付的审核和签认权，工程结算的复核确认和否认权。未经监理机构签
字确认，委托人不支付任何工程款项。
*、组织协调工程建设有关各方关系的主持权。
*、按照安全和优化的原则，对工程实施中的重大技术问题自主向设计单位提出建
议意见，并向委托人提出书面报告。
*、工程建设实施设计文件的审核确认权。只有经监理机构审核确认并加盖公章的
施工图纸和设计文件，才能成为有效的施工依据。
委托人的义务
第*条委托人向监理机构免费提供的资料为：
| 序号 |
资料名称 |
份数 |
提供时间 |
收回时间 |
保存和保密要求 |
| * |
主管部门批准的项目建设文件及附件 |
* |
合同生效后 |
合同终止时 |
保密 |
| * |
设计文件及图纸 |
* |
合同生效后 |
合同终止时 |
不得流入非相关单位及个人 |
| * |
有关技术资料 |
* |
合同生效后 |
合同终止时 |
不得流入非相关单位及个人 |
| * |
与有关承包人签订的合同 |
* |
合同生效后 |
合同终止时 |
保密 |
| * |
其他有关资料 |
* |
合同生效后 |
合同终止时 |
不得流入非相关单位及个人 |
第**条委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达
的时限：
*般文件*天；紧急事项*天；变更文件*天。
第**条委托人无偿向监理机构提供的工作、生活条件为：
委托人不向监理机构提供任何生活和办公用房、通讯设施、交通工具、办公设施
和设备，也不向监理机构专门支付生活和办公用房、通讯设施、交通工具、办公设施
和设备的使用、维护与运行等费用，监理人应将有关费用包含在合同****费总金
额中。合同实施期间的供水、供电由监理人自行解决。
第**条委托人不为监理人员投保人身意外伤害险和第*者责任险，由监理人自
己投保，监理人应将投保的费用包含在合同****费总金额中。
监理人的义务
第**条****内容：参照第*章合同附件，由双方协商确定。
第***条监理人应当在本合同生效后*天内组建监理机构，并进驻现场。
第***条
*、需旁站监理的工程重要部位是：按现行有关规范。
*、需旁站监理的关键工序是：按现行有关规范。
第**条委托人委托监理人主持的分部工程验收：有
第***条在本合同终止后***天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同
业务有关的技术、商务等秘密。
****酬金
第***条监理正常服务酬金支付：
*、支付方式为：银行转账支付，****酬金的支付分为首期支付、中期支付
和最终支付。
*、支付时间为：首期支付的支付期限为监理合同签订之日起**天内；中期支付
和最终支付的支付期限为委托人审批支付日起算**天内。以上时间为委托人办理财政
支付申请的时限，具体支付及到账时间以财政支付时间为准。
*、****酬金支付：在财政资金到位情况下，按以下要求进行支付。
*、首期支付
首期支付为****酬金签约合同价（即中标价）的**%。
*、中期支付
中期支付分为进度支付和完工验收支付*个阶段：
（*）进度支付按季度分期支付，上*季度的监理报酬将在下*季度的第*个月上
旬内支付，监理人应在每季度最后*个月的**日前向委托人提交支付申请，委托人将
根据支付申请进行审批支付。中期支付金额按下面公式计算：（本期应支付工程款/工
程合同价款）*****酬金签约合同价***%，直至达到****酬金签约合同价的
**%为止。
（*）在工程完工验收合格后，委托人向监理人支付至****酬金签约合同价
**%。
*、最终支付
监理报酬的余额在****期满后（即项目通过竣工验收）且财政部门结算审核
完结后*次支付结清。*
****酬金签约合同价作为签订监理合同、预付款和进度款拔付的依据。
****酬金最终结算价以财政部门结算审核为准。
注：①本合同****酬金最终结算价不得超过签约合同价，否则以签约合同价
进行结算；②本合同项目在财政资金到位情况下，执行财政资金集中支付方式，按集
中支付的有关规定办理，委托人不对财政的付款时间作具体规定，监理人不得对支付
时间问题作为委托人违约的依据。
第***条监理附加服务酬金的计取与支付方法：
*、计取方法为：由双方协商确定。
*、支付方式为：由双方协商确定。
*、支付时间为：由双方协商确定。
违约责任
第**条委托人违约，应支付给监理人违约金。
违约金：由双方协商确定。
第***条若委托人不能按期支付****酬金，委托人按中国人民银行同期贷
款利率向监理人支付逾期付款利息。
第***条监理人有以下违约行为，应支付给委托人违约金：
（*）监理人在履行****合同中，由于过失行为给委托人带来经济损失的，应
赔偿委托人的赔偿金计算公式为：
赔偿金=直接经济损失×报酬（税金等各项应扣费用扣除后）比率
（*）监理人在计量或变更设计工作中弄虚作假的，每次向委托人支付**元违约
金；造成委托人损失的，应当赔偿全部损失或者与有关责任人连带赔偿全部损失；负
有直接责任的监理人员应当被撤换。
（*）监理人明知不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字
的，每次向委托人支付**元违约金；造成委托人损失的，应当赔偿全部损失或者与有
关责任人连带赔偿全部损失。
（*）监理人与承包人串通，弄虚作假、降低工程质量的，每次向委托人支付**元
违约金；造成委托人损失的，应当赔偿全部损失或者与有关责任人连带赔偿全部损
失。
（*）监理人及其工作人员向承包人介绍分包队*，推荐建筑材料、建筑构配件和
设备的，每次向委托人支付**元违约金，监理人及其介绍的分包队*将被清除出场。
但介绍或者推荐经委托人书面同意的除外。
（*）监理人转包或者分包监理业务的，应当向委托人支付合同价**%的违约金。
（*）因监理人的故意行为致使工期延误的，逾期每日向委托人支付**元违约金；
给委托人造成损失的，还应当赔偿全部损失或者与有关责任人连带赔偿全部损失。
（*）监理人的违约行为给委托人造成重大损失或者情节严重的，将移送司法机关
处理。
争议的解决
第***条争议调解、仲裁机构：
*、争议调解机构为：****市水务局。
*、仲裁机构为：****仲裁委员会
其他
第***条本项目委托人对监理人提出并落实的合理化建议无奖励。
*.*合同附件
合同附件*
*、本合同****内容：
*）设计方面
*．核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。
*．主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。
*．协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。
*．审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。
*.其他相关业务。
（*）采购方面
*.协助委托人进行采购招标。
*．协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。
*．其他相关业务。
(*）施工方面
*．协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。
*．全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。
*．督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件，检查承包人的
开工准备工作。
*．审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。
*.审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试
验成果等。
*．进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；
检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差
时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。
*.施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施，审查承包人的实验条件；
依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部
分、关健工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、
建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测；复核承包人自评的工程质量等级；
审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。
*资金控制：协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承
包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提
出处理建议意见；处理工程变更。
*.施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施
情况；检查防洪渡汛措施落实情况；参与安全事故调查。
**.协调施工合同各方之间的关系。
**.按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总整理，协助委托人检查
承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资
料，提交监理工作报告。
**.档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈；做好监理文档管理工作，
合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。
**．监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出
现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。
**．按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助
委托人向保险公司及时提供*切必要的材料审核证据。
**.其他相关工作。
*、监理机构应向委托人提供(或备考）的信息和文件（包括但不限于以下内容）
（*）定期的信息文件*监理月报
监理月报的主要内容：
*.项目概述：包括项目位置、项目主要特征及合同情况简介。
*.大事记。
*.工程进度与形象面貌。
*.资金到位和使用情况。
*.质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。
*.合同执行情况：包括合同变更、索赔和违约等。
*.现场会议和往来信函：包括会议记录、往来信函。
*.监理工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审查、发放、
技术方案审查、工程需要解决的问题和其他事项。
*.承包人情况：包括劳动力的动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。
**.安全和环境保护。
**.进度款支付情况。
**.工程进展图片。
**.其他：包括水文和气象等自然情况。
（*）不定期的监理工作报告
*.关于工程优化设计、工程变更的建议。
*.投资情况分析预测及资金、资源的合理配置和投入的建议。
*.工程进度预测分析报告。
（*）日常监理文件
*.监理日记及施工大事记。
*.施工计划批复文件。
*.施工措施批复文件。
*.施工进度调整批复文件。
*.进度款支付确认文件。
*.索赔受理、调查及处理文件。
*.监理协调会议纪要文件。
*.其他监理业务往来文件。
（*）文件报送份数：*份。
合同附件*：廉政协议
水利工程建设项目廉政建设责任书
工程项目名称：****市****区新津河堤防加固及水利基础设施建设工程
工程项目地址：****市****区
建设单位（甲方）：****市****区水利工程建设服务中心
中标单位（乙方）：****
为加强水利工程建设中的廉政建设，规范水利工程建设项目承发包双方的各项活
动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法
权益，根据国家有关水利工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特制定本廉政
建设责任书。
第*条甲乙双方的责任
（*）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动等有关法
律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（*）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（*）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规
定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和各方利益，不得违反工程建设
管理的规章制度。
（*）如发现单位或相关单位及其工作人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为
的，及时提醒并制止，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机
关举报。
第*条甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后
应遵守以下规定：
（*）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处
费、感谢费等。
（*）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（*）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子
女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等
活动。
第*条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执
行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：
（*）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有
价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（*）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（*）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的
工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴
请、健身、娱乐等活动。
第*条违约责任
（*）甲方若违反本责任书第*、*条责任行为的，按照管理权限，依照有关规定
分别给予直接责任人和部门领导组织处理和纪律处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追
究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）乙方若违反本责任书第*、第*条责任行为的，根据情节提请上级有关部门
给予降低资质等级、取消其招投标资格，并按照管理权限，依据有关规定追究法人责
任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以
赔偿。
第*条本责任书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效
力。经双方签署后立即生效。
第*条本责任书*式*份，由甲方执*份、乙方执*份。
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
