****项目合同书
采购项目名称:****县****
采购项目编号:****恒鼎竞碳(工程)****-***
采购合同编号:********-***
(盖章)
采购单位:****县农牧水利和科技局
(盖章)
****
供应商:
***:
合同金额:*******.**元
碳商日期:****年**月**日
*
发包人(采购人):****县农牧水利和科技局
承包人(成交供应商):****
根据****县****竞争性碳商结果和碳商文件的要求。依照《中
华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规.遵循平等、身愿、公平和诚
实信用的原则,双方就采购事项协商*致,订立本合同。该工程项目的合同条款
及格式,采用《中华人民共和国简明标准施工招标文件》(最新版)规范文本制
定,通用合同条款、专用合同条款及合同附件格式同时适用于该文本。
*、工程概况
工程名称:****县****。
工程地点:****县白玉乡。
工程内容:装配式畜棚*栋、性畜运动场、贮草棚*栋及疫苗注射栏等相关
设施。
资金来源:虫央****等。
*、工程承包范围
承包范围:项目工程的施工总承包,具体为项目工程量清单和施工图纸全部
内容的施工。
*、合同工期
开工日期:****年*月**且。
竣工日期:****年*月**日。
*、质量标准
工程质量标准:*次交验合格。
承包人负责人:刘志伶
*、合同价款及付款方式
*、合同价款(大写):********元*角*分¥:*******.**元。
*、支付方式:
预付款:合同签订,承包人办理完成农民工专户后,发包人支付合同总价的
**%预付款,预付款采取等比扣回的方式,即:每笔工程进度款按审核审批金额
的**%支付(扣减**%为等比预付款扣回)
工程进度款:按月支付进度款,承包人在支付时须附已完项目工程量计价
清单,工程进度款在支付至合同总价的**%时不再支付,待工程竣工并完成结算
审核定案后,留取定案金额*%的质量保证金,核减已支付工程款,支付剩余工
程款。
*、组成合同的文件
*、本合同协议书;
*、标准文本的专用条款、通用条款;
*、标准、规范及有关技术文件;
*、成交通知书;
*、碳商响应文件及附件;
*、设计图纸、工程量清单;
*、工程报价单和已标价工程量清单;
*、双方有关工程洽商、变更等书面协议。
*、保修责任
工程保修责任:工程保修执行建设部《建设工程保修办法》按规定办理质量
保修手续。承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,工程竣工后,为保证工
程合理使用期内正常使用,双方协商*致签订《工程质量保修书》,并按规定向
发包人提交*%的工程质量保修金,待完成质量保修责任、保修期满后支付给承
包人。
*、竣工验收
*、工程验收。由发包人、承包人组织、工程质监部门进行验收。
*、质量保证期内如发生工程质量问题,承包人在接到需方通知*周内(以传
真日期为准)给予答复,如属于承包人的责任,承包人负责修复、更换,并承担
由此发生的*切费用,如因发包人使用不当造成的问题,承包人应积极配合解决,
费用由发包人负担,修复或更换时间最长不超过**天。
*、如承包人在收到发包人通知*天内没有答复,则视为承包人承认其工程质
量问题,发包人有权自行处理,承包人承担由此而发生的*切费用。
*、施工要求
*
*、施工现场应做好安全生产及文明施工。现场安全生产、文明施工执行《青
海省建筑施工项目安全标准化评价细则》青建工[****]***号文件,必须满足国
家及地方对安全生产、文明施工相关规定。
*、承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关施工验收规范、质量验
评标准组织施工。建立和健全质量保证体系,以承包人主体行为规范和施工人员
的工作质量,确保各单位工程的施工质量。
*、本工程所需主要施工材料均由承包人负责供应,调剂材料需满足设计和
符合国家标准,并征得发包人同意。加工订货成品、半成品及构件的供应方式,
由承包人按进度、设计要求标准,在征得发包人同意后,负责加工订货,发包人
有权对质量负责监督。施工所用的材料、设备质量必须符合国家标准和设计要求,
所购的材料、设备必须有生产许可证、质量保证书、出厂合格证,否则,由此造
成的经济损失,由承包人负责。
*、突出抓好施工过程中的“*控制”,加强全过程质量管理。在施工过程
中要认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制;加强每道工序的质量
管理,对各工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效措
施,加强检查验收,抓好全过程质量管理。同时,还应健全为满足施工图设计和
建筑物功能要求的抽验检查制度。
*、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应
进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品,应按各专业工程质量验收规范规
定进行复验,并应经监理工程师(或发包人技术负责人)检查认可。
*、各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。
相关各专业工种之间,应进行交接检验,并形成记录。未经监理工程师(或发包
人技术负责人)检查认可,不得进行下*道工序施工。
*、承包人必须编制好切实可行的施工进度计划,以保证施工连续均衡、有
节奏地进行,合理地使用人力、物力和财力,确保工程按期完成。
*、承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制,认真执行《建
筑施工安全检查标准(*****-****)》,提高安全生产工作和文明施工的管理
水平。施工现场不但应该做到安全生产不发生事故,同时还应做到文明施工、整
齐有序,尽量减少施工噪音和对周围环境的污染,争创“施工现场文明工地”。
*
*、施工期间应努力做好与发包人、设计单位、监理单位及质量监督部门的
工作协调、配合工作,虚心听取他们的意见和建议,不断改进工作、提高管理水
平。
**、单位工程完工后,承包人应自行组织有关人员进行检查评定,并向发包
人提交工程验收报告及相关资料。承包人在质量保修期内,应按照有关法律、法
规的管理规定和双方在合同中的约定,承担本工程质量保修责任。
**、本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施
工质量验收规范及验收统*标准。
**、本次采购的主要材料须由发包人、承包人双方共同看样订货。
*、违约责任
*、在执行合同期限内,任何*方因不可抗力事件造成不能履行合同时,应立
即通知对方,并交送有关权威机构出具的证明,则合同履行期可延长,其延长期
与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续**天及以上时,双方应通过友好协
商,决定是否继续履行合同事宜。
*、承包人不能按期交工,除人力不可抗拒因素外,应向发包人偿付延期违约
金,按工程总价每日*%计算,但金额不得超过工程价的**%。
*、当发生合同纠纷时,双方本着友好协商态度解决,当达不成共识时由发包
人所在地经济合同仲裁委员会或人民法院仲裁裁决。
*、谈判过程中,碳商文件、碳商响应文件及澄清文件等都是合同的组成部分,
发包人、承包人双方必须全面遵守。如有违反,应承担违约责任。
**、合同生效及其它
*、本合同经发包人、承包人及招标代理机构盖章后即生效;
*、碳商文件、成交供应商碳商响应文件、成交通知、工程量清单为本合同不
可分割的部分,并具有同等的法律效力;
*、本合同未尽事宜,双方协商解决或按《中华人民共和国合同法》执行。
*、本合同*式*份,双方各执*份,委托代理机构*份。
*
极牧
*
有限公司
********
地址:****县智青松多镇
地址:****省西宁市城东区建国路**号
**号楼****号***室
法定代表人或委托代理
定代表人或委托代理人:
电话:******-*******电话:***********
电传:电传://
开户银行:农行****支行开户银行:兴业银行股份有限公司西宁分行
账号:**-***************账号:******************
签约日期:****年**月***日
鼎
*
采购代理机构(盖章):****目管理有限公
***********
法定代表人或委托代理人(签字)_;
*********
合同备案日期:**年*月*
*