****省建设工程施工合同
****省建设厅
制
****省工商行政管理局
*〇**年*月*日
第*部分协议书
发包人（全称）：****凤州镇人民政府
承包人（全称）：****
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政
法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商*致，订
立本合同。
*、工程概况
工程名称：****凤州镇秦岭区域大气污染防治项目
工程地点：****市****凤州镇
结构形式：钢结构层数：*层建筑面积：*****
群体工程应附承包人承揽工程项目*览表（附件*）
工程立项文号：凤发改发********号
资金来源：争取中省资金及地方配套
*、工程承包范围
承包范围：招标范围内工程量清单全部内容
不包括的工程范围：无
*、合同工期：
总日历天数***天
开工日期：****年*月**日
竣工日期：****年*月**日
*、质量标准
工程质量标准：满足国家、****省建筑工程施工质量标准以及其它相关行业现行规
范要求，并通过政府有关主管部门审查验收，满足发包人使用要求
*、合同价款****(*
*、合同总价（大写）：********元整（人民币）
（小写）￥：******.**元
（其中：工程预留金元，措施项目费元，安全文明施工费元，工程施工费
和材料购置费、总承包服务费、*星工作费均含在合同总价中。）
*、综合单价：详见承包人的报价书。
第*页
*、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
*、本合同协议书
*、本合同专用条款
*、本合同通用条款
*、中标通知书
*、投标书、工程报价单或预算书及其附件
*、招标文件、答疑纪要及工程量清单
*、图纸
*、标准、规范及有关技术文件
双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
*、本协议书中有关词语含义与本合同第*部分《通用条款》中赋予的定义相同。
*、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
*、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
*、合同生效
合同订立时间：****年*月*日
合同订立地点：凤州镇人民政府办公室
本合同双方约定签字盖章后生效。
公章）
发包人：承包人：（公章）
地址：****凤州镇学府路中段
地址：****双石铺镇凤中路名门世家*栋*单元***室
邮政编码：******邮政编码：
******
*法定代表人
法定代表人
**
委托代理人：委托代理人：
电话：****-*******电话：****-*******
福
传真：****-*******传真：****-*******
开户银行：****农商银行凤州支行开户银行：****农行新民街分理处
账号：**********************账号：*****************
第*页
建设行政管理部门备案意见
第*页
设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生
的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的
*方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
**.*合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
**、合同生效与终止
**.*双方在协议书中约定合同生效方式。
**.*除本通用条款第**条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支
付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
**.*合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、
协助、保密等义务。
**、合同份数
**.*本合同正本*份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存*份。
**.*本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。
**、补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商*致后，可对本通用条款
内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。
第*部分专用条款
*、词语定义及合同文件
*、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：本合同协议书，本合同专用条款、通用条款、中标通知书、
投标书、工程报价单、预算书及其附件、招标文件、答疑纪要及工程量清单、图纸规范
及有关技术文件。
*、语言文字和适用法律、标准及规范
*.*本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。
*.*适用法律和法规
第**页
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中
华人民共和国招投标法》
*.*适用标准、规范
适用标准、规范的名称：《建筑工程施工质量验收统*标准》*******-****发
包人提供标准、规范的时间：无，国内没有相应标准、规范时的约定：执行通用
条款及相关规定
*、图纸
*.*发包人向承包人提供图纸日期和套数：****年*月**日前图纸*套
发包人对图纸的保密要求：无
使用国外图纸的要求及费用承担：无
*、双方*般权利和义务
*、工程师
*.*监理单位委派的工程师
姓名：职务：项目总监，发包人委托的职权：工程质量、进度、造价、安
全控制，需要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更、现场签证和需要发包人认
可的事项
*.*发包人派驻的工程师
姓名：王皆海每职务：现场负责人职权：施工现场总协调、对工程质量进
度、造价及施工合同执行管理、监督、参与工程设计变更、现场签证、材料认质认价的
确认，及时向主管领导反馈施工情况。
*.*不实行监理的，工程师的职权：无
*、项目经理
姓名：罗平芳，职务：项目经理
*、发包人工作
*.*发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（*）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：****年*月**日前做好施工
现场“*通*平”工作
第**页
（*）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：****
年*月**日前供至施工现场
其计量和计价方法为：承包人安装水表、电表并按园区水电管理部门规定单价交费
（*）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：****年*月**日前完成现场
道路畅通工作、符合开工要求
（*）工程地质和地下管线资料的提供时间：****年*月**日前提供地下管线及
工程地质资料
（*）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：****年**月**日
前办理工程项目立项等手续
（*）水准点与座标控制点交验要求：符合施工条件、方便施工
（*）图纸会审和设计交底时间：****年*月**日前
（*）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、
古树名木的保护工作：发包人提供相关资料、由承包人实施保护、费用发包人承担、由
承包人人为原因造成的损失由承包人负责费用
（*）双方约定发包人应做的其他工作：无
*.*发包人委托承包人办理的工作：双方协商
*、承包人工作
*.*承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（*）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：施工
组织设计的实施、工程进度计划、材料供应计划等
（*）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月**日前提交下月工程进度计划、
材料供应计划
（*）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行通用条款的相
关规定、符合文明施工条件
（*）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：向发包人和监理工程师提供
现场办公和生活用房*间（不低于***）
（*）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行合同
规定条款、符合城管、卫生、环保部门规定并办理相关手续
第**页
（*）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程竣工前由承包人保护工程、
竣工验收后由发包人保护、费用各自承担
（*）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名
木的保护要求及费用承担：发包人提供相关资料、由承包人实施保护、费用由发包人承
担、由于承包人人为原因造成的费用由承包人承担
（*）施工场地清洁卫生的要求：执行通用条款规定，符合环卫部门规定、文明施
工
（*）双方约定承包人应做的其他工作：协调并处理好施工现场周边及邻里关系
*、施工组织设计和工期
*、进度计划
*.*承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：****年*月**日
前，工程师确认的时间：****年*月**日前
*.*群体工程中有关进度计划的要求：符合审定的施工组织设计规定
*、工期延误
*.*双方约定工期顺延的其他情况：因发包人或自然灾害原因致使工期延误、工期
按实际天数顺延，因承包人原因致使工期延误，按实际延误天数、每天罚款****元人
民币，最高不超过工程造价的*%
*、质量与检验
**、隐蔽工程和中间验收
**.*双方约定中间验收部位：基槽、地基基础、主体工程及法律规定需要验收的
工程项且
**、工程试车
**.*试车费用的承担：无
*、安全防护、文明施工
执行《通用条款》第*章全部条款和国家及省、市关于安全文明施工的相关规定。
施工过程中存在的*切不安全因素和由此产生的*切经济纠纷均由承包方全权负责。
*、合同价款
**、合同价款约定
第**页
**.本合同价款采用第（*）种方式确定。
（*）采用固定总价合同：
（*）采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围：工程结算、造价由工
程合同造价增减、设计变更、现场签证、认质认价价差组成。
风险范围以外综合单价调整方法：
认质认价材料与招标暂定价找差，材料价差部分按规定计费，施工中出现施工图纸
与工程量清单描述不符的，由承包人按新的工程量清单提出综合单价，发包人确认：因
分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更造成增加新的工程量项目，其对应
的综合单价按下列方法确定：①合同已有适用的或类似的综合单价，按合同已有的类似
的综合单价确定。②合同中没有的由承包人提出综合单价，发包人确定。
（*）采用可调价格合同，合同价款调整方法：无
**、合同价款调整
**.*双方约定合同价款的其他调整因素：①由工程中标合同价增减、设计变更、
现场签证、认质认价、价差增减造价组成。②本工程施工期内，如遇国家新政策性文
件执行时从其新的政策性文件③暂定材料、设备价格（即投标预算中的材料价、设备
价），因市场因素造成的本项目主要材料（商混、钢材主材）涨价，材料单价变更超过
±*%均予以认质认价。在投标当期综合信息价的基础上，若承包人主要建筑材料报价
（商混、钢材主材）明显低于市场价格的，其低报部分（以工程所在地当期综合信息价
与报价的差额）由承包人承担。
**、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：本合同签订
后**日内支付合同总造价的**%作为本工程预付款。
扣回工程款的时间、比例：无
支付安全防护、文明施工措施费用的比例和时间：无；
**、工程量确认
**.*承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：
每月*日前提交上月完成工作量报告
**、工程进度款结算与支付
第**页
双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：工程进度款优先从预付款扣减，
依据已完成形象进度，由承包人提供月工程进度报表，经监理工程师及招标人在*个工
作日内完成审查后，**个工作日内按审定进度款的**%支付，全部工程价款累计支付合
同价款的**%时暂停支付，待工程竣工验收达到规定的质量标准并移交全部资料，经审
计部门审计后，按审定后的工程造价支付至**%，留*%作为工程保修金，保修期满后结
清。
*、材料设备供应
**、发包人供应材料设备
**.*发包人供应的材料设备与*览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
（*）材料设备单价与*览表不符
双方协商解决
（*）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与*览表不符：
执行合同条款规定
（*）承包人可代为调剂串换的材料：
执行合同条款规定
（*）到货地点与*览表不符：
执行合同条款规定
（*）供应数量与*览表不符：
执行合同条款规定
（*）到货时间与*览表不符：
双方协商解决
**.*发包人供应材料设备的结算方法：
按招标文件规定的价格，从当月进度款中扣除
**、承包人采购材料设备
**.*承包人采购材料设备的约定：
承包人采购的材料设备在采购前**日内向发包人提供材料设备样品，由发包人认
质认价后批量采购。
*、工程变更：工程变更以设计单位出具的变更设计通知单，并由发包人认可为准。
第**页
*、竣工验收与结算
**、竣工验收
**.*承包人提供竣工图的约定：
提供工程竣工图及竣工资料纸质版*套及电子文档
**.*中间交工工程的范围和竣工时间：
执行合同条款规定
**、竣工结算
结算审查期限：全部资料提交后*个月内完成审计，最终结算价以审计结论为准
*、违约、索赔和争议
**、违约
**.*本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第**.*条约定发包人违约应承担的违约责任：
执行合同通用条款
本合同通用条款第**.*款约定发包人违约应承担的违约责任：执行合同通用条款
本合同通用条款第**.*款约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商解决
双方约定的发包人其他违约责任：双方协商解决
**.*本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第**.*款约定承包人违约承担的违约责任：因承包人原因致使工
期延误按延误天数每天罚款****元人民币，最高不超过工程总造价的*分之*（*%）
本合同通用条款第**.*款约定承包人违约应承担的违约责任：竣工工程达不到
“合格”标准时，由承包人在合同约定工期内无条件整改至合格为准，费用承包人承担。
双方约定的承包人其他违约责任：执行合同通用条款
**、争议
**.*双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：
调解；
（*）请所在地建设管理部门
（*）合同争议调解不成的，按下列第（*）种方式解决：
（*）提交****仲裁委员会申请仲裁；
（*）依法向项目所在地人民法院提起诉讼。
第**页
**、其他
**、工程分包
**.*本工程发包人同意承包人分包的专业工程：无
分包施工单位为：无
**、不可抗力
**.*双方关于不可抗力的约定：
按国家相关规定执行
**、保险
**.*本工程双方约定投保内容如下：
（*）发包人投保内容：现场派出工程师意外伤害险
发包人委托承包人办理的保险事项：无
（*）承包人投保内容：施工现场的*切险种
**、担保
**.*本工程双方约定担保事项如下：
（*）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：无；担保金额
无担保有效期：无
（*）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无；担保金额：无，担保有效
期：无
（*）双方约定的其他担保事项：无
**、合同份数
**.*双方约定合同副本份数：正本*份副本*份
**、补充条款：无
附件*：承包人承揽工程项目*览表
附件*：发包人供应材料设备*览表
附件*：工程质量保修书
附件*：杜绝转包、违法分包和拖欠农民工工资行为承诺书
第**页
附件*：
工程质量保修书
发包人（全称）：****凤州镇人民政府
承包人（全称）：****
为保证****凤州镇秦岭区域大气污染防治项目（工程名称）在合理使用期限内
正常使用，发包人、承包人协商*致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照
有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他
土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体
质量保修内容双方约定如下：
本工程合同规定工程范围内由承包人承建的所有工程内容为工程质量保修范围的
内容
*、质量保修期
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程
分别计算质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修
期如下：
*、土建工程为合同使用年限年，屋面防水工程为*年；
*、电气管线、上下水管线安装工程为*年
*、供热及供冷为*个采暖期及供冷期；
*、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为年；
*、其他约定：无
*、质量保修责任
第**页
*、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后*天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金
内扣除。
*、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接
到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由
发包人承担。
*、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质
量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损
害赔偿责任。
*、质量保修金的支付
工程质量保修金*般不超过施工合同价款的*%，本工程约定的工程质量保修金为
施工合同价款的*%。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为_*********
元整（大写）。质量保修金银行利率为*
*、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后**天内，将保修金返还承包人。
*、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：无
本工程质量保修作书为施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签订。
发包人（公章）：承包人（公章）：*
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）
委托代理人（签字）委托代理人（签字）：
**年*月*日*年*月日
第**页
附件*:
杜绝转包、违法分包和拖欠农民工工资行为承诺书
****凤州镇人民政府：
鉴于****（以下简称承包人）拟与****凤
州镇人民政府（以下简称发包人）签订****凤州镇秦岭区域大气污染防治
项目建设工程施工合同，承包人*旦签订合同协议书，承包人将承担合同
规定的全部责任和义务。在此****（承包人）
的法定代表人代表（签字）以合法地位郑重做出如下承诺：
*、承包人在工程施工过程中，承诺严格遵照国家有关规定，不将工
程转包或将主体工程违法分包，或以劳务协作名义将工程违法分包给不具
备相应资质的施工队*或个体承包者；
*、承包人在工程施工过程中，承诺严格遵照国家有关规定，与所雇
佣劳务人员签署劳务合同并支付劳务费用，并采取必要的措施，保证不拖
欠农民工工资。如出现因承包人引起的任何劳务纠纷或诉讼，由承包人承
担相应的法律和经济责任；
*、承包人承诺出现工程转包、违法分包和拖欠农民工工资的情况后，
承包人接受发包人对我们所采取的如下任何处理措施
*.发包人有权终止承包人在本合同的承包合同，或将本合同工程中部
分工作交由其他承包人或特殊承包人完成，（承包人）无条件按照发包人规
定的期限退场或接受调遗。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同
时，由此引起的责任及相关费用均由承包人承担。
*.同意发包人从正常支付中扣除相应款项，直接支付所欠工程款和劳
第**页
务费用。
*.同意承担合同清场而引起的材料、供货、设备租用、农民工工资和
其他相关损失费用。
*.承包人还承诺，愿意承担与之相应的连带法律责任和政府相关部门
采取的任何规范建设市场管理的行政措施。
*.本承诺自合同签订之日起生效，在发包人向承包人颁发工程接收证
书之日起终止。
承诺人（承包人）：****（公章）
法定代表人（签字）
****年*月*日
第**页
章阳－同合
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
