兵团二中体育馆内部装饰装修工程合同公告-比地招标网

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

中标项目数

中标率

中标总金额

平均下浮率

同比增长：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

*、合同编号：********************

*、合同名称：兵团*中体育馆内部装饰****合同

*、项目编号：****-[****]***-**

*、项目名称：兵团*中体育馆内部装饰****

*、合同主体

采购人（甲方）：****兵团第*中学

地址：****市****区*星南路***号

联系方式：****-*******

供应商（乙方）：****

地址：********市****区新民路***号

联系方式：***********

*、合同主体信息

*.主要标的信息：

主要标的名称：****
数量：*.**
单价（元）：*******.**
规格型号（或服务要求）：施工范围:兵团*中体育馆内部装饰****,具体详见工程量清单。本工程招标范围为全套施工图纸及工程量清单范围内的全部工作内容（包括招标文件、设计变更、答疑及招标文件补充等内容）。
施工工期:**天
项目经理:王建涛
执业证书信息:新****************

*.合同金额（元）：*******.**

*.履约期限、地点等简要信息：

*.采购方式：竞争性磋商

*、合同签订日期：****年**月**日

*、合同公告日期：****年**月**日

*、其他补充事宜：无

附件信息：

终版带章---兵团*中体育馆内部装饰**** - (*).***

（**—****—****）

建设工程施工合同

住房城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第*部分合同协议书

发包人（全称）：****生产建设兵团第*中学

承包人（全称）：****

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、

《****法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实

信用的原则，双方就兵团*中体育馆内部装饰****施工及

有关事项协商*致，共同达成如下协议：

*、工程概况

*.工程名称：兵团*中体育馆内部装饰****。

*.工程地点：兵团*中校园内

*.工程立项批准文号：/。

*.资金来源：****。

*.工程内容：包含兵团*中体育馆内装修、电气、给排水、

采暖、弱电监控拆除改造。

*.工程承包范围：

兵团*中体育馆内部装饰****,具体详见工程量清单。

本工程招标范围为全套施工图纸及工程量清单范围内的全部工

作内容（包括招标文件、设计变更、答疑及招标文件补充等内容）。

*、合同工期

计划开工日期：****年**月日。

计划竣工日期：****年**月日。

工期总日历天数：**日历天。工期总日历天数与根据前述

计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为

准。具体开工日期以监理工程师发布的开工令为准。

*、质量标准

工程质量符合合格标准。

*、签约合同价与合同价格形式

*.签约合同价为：

人民币（大写）************元*角*分

（¥*******.**元)；

其中：

（*）安全文明施工费：

人民币（大写）/(¥/元)；

（*）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/(¥/元)；

（*）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/(¥/元)；

（*）暂列金额：

人民币（大写）/(¥/元)。

*.合同价格形式：单价合同。

*、项目负责人

承包人项目负责人：王建涛。

*、合同文件构成

本协议书与下列文件*起构成合同文件：

（*）中标通知书（如果有）；

（*）投标函及其附录（如果有）；

（*）专用合同条款及其附件；

（*）通用合同条款；

（*）技术标准和要求；

（*）图纸；

（*）已标价工程量清单或预算书；

（*）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成

合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出

的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

*、承诺

*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建

设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，

确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期

及保修期内承担相应的工程维修责任。

*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并

承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

*、词语含义

本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含

义相同。

*、签订时间

本合同于****年*月**日签订。

*、签订地点

本合同在****生产建设兵团第*中学签订。

**、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是

合同的组成部分。

**、合同生效

本合同自双方盖章后生效。

**、合同份数

本合同*式**份，均具有同等法律效力，发包人执*份，

承包人执*份。

（以下无正文）

公章（公章）

发包犬承包人：

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

*****点

京！

（盖章）（盖章）

组织机构代码：

************************************

地址：********市****

地址：********市****区

区*星南路***号

新民路***号

邮政编码：******

法定代表人：黄文辉

法定代表人：曾宁波

委托代理人：王林

委托代理人：晏开阳

电话：****-*******

传真：*

传真：****-*******

电子信箱：*

电子信箱：

开户银行：农业银行*****

开户银行：建设银行****红

星路兵团支行

山路支行

账号：*****************

账号：********************

第*部分通用合同条款

执行《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）通用合

同条款，此处略。

第*部分专用合同条款

*.*般约定

*.*词语定义

*.*.*合同

*.*.*.**其他合同文件包括：(*)采购文件(*)合同条款(*)

中标人提交的响应文件(*)技术规格（包括图纸，如果有的话）

(*)中标/成交通知书。

*.*.*合同当事人及其他相关方

*.*.*.*监理人：

名称：****昆仑工程咨询管理集团有限公司；

资质类别和等级：工程监理综合资质；

联系电话：****-*******；

电子信箱：/；

通信地址：****市新市区维泰北路***号。

*.*.*.*设计人：

名称：****建筑设计研究院有限公司；

资质类别和等级：建筑行业（建筑工程）甲级；

联系电话：***********；

电子邮箱：/；

通讯地址：********市****区光明路***号。

*.*.*工程和设备

*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。

*.*.*.*永久占地包括：/。

*.*.*.**临时占地包括：/。

*.*法律

适用于合同的其他规范性文件：按《中华人民共和国民法

典》、《****法》《中华人民共和国建筑法》等国家法规及

自治区相关法律、法规。

*.*标准和规范

*.*.*适用于工程的标准规范包括：《建设工程工程量清单

计价规范》*******-****。

*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

*.*合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(*)采购文件(*)合同条款(*)

中标人提交的响应文件(*)技术规格（包括图纸，如果有的话）

(*)中标/成交通知书。

*.*图纸和承包人文件

*.*.*图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：承包人进场*日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：*套；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程相关的*切图纸。

*.*.*承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：进开工前*日应提供完善

的施工组织设计和安全专项方案，每月**日前提供下月完成工

程量报表、月进度报表等；

承包人提供的文件的期限为：每月**日前；

承包人提供的文件的数量为：*份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式和电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后*天内。

*.*.*现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留*套完整图纸供发

包人、监理人及有关人员使用。

*.*联络

*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、

批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确

定和决定等书面函件送达对方当事人。

*.*.*发包人接收文件的地点：********市****区*星

南路***号；

发包人指定的接收人为：王林；

承包人接收文件的地点：****市****区新民路***号；

承包人指定的接收人为：付成志；

监理人接收文件的地点：****市新市区维泰北路***

号；

监理人指定的接收人为：匡军。

*.**交通运输

*.**.*出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：以规划红线为边界。

*.**.*场内交通

关于延期最长不得超过：**小时。

**.*竣工验收

**.*.*竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：/。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的

违约金的计算方法：无。

**.*.*移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用合同条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计

算方法为：执行通用合同条款。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用

合同条款。

**.*工程试车

**.*.*试车程序

工程试车内容：/

（*）单机无负荷试车费用由无承担；

（*）无负荷联动试车费用由无承担。

**.*.*投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无。

**.*竣工退场

**.*.*竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后*日内且

完成通用条款中的相关内容。

**.竣工结算

**.*竣工结算申请

*、工程竣工验收后，乙方必须按要求上报竣工结算报告及

完整的结算资料，超过**个工作日未上报竣工结算报告及结算

资料的，甲方有权根据已有资料编制结算，最终以甲方及造价咨

询单位确认的审定价作为竣工结算和支付工程尾款的依据，乙方

应予以认可。

*、发包方收到承包方递交的竣工结算报告及完整的结算资

料后**天内给予确认或提出修改意见，如有修改意见承包人**

天内审查确认，送发包人**天内审核完毕，如双方无异议，在

*天内盖章签字确认，竣工结算办理完毕，有异议，发、承包人

协商解决，协商不成，按合同约定的争议方式处理。

*、发、承包人双方施工过程中已签字、盖章确认的当年已

完工程签证、变更等直接计入结算价。

**.*竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：/。

发包人完成竣工付款的期限：工程竣工验收合格后**天。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：无。

**.*最终结清

**.*.*最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：*份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后。

**.*.*最终结清证书和支付

（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证

书的期限：无。

（*）发包人完成支付的期限：无。

**.缺陷责任期与保修

**.*缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：竣工验收后**个月。

**.*质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：工程结算价的*%作为工

程质量保证金。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履

约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

**.*.*承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第*种方式：

（*）质量保证金保函，保证金额为：工程结算价*%；

（*）工程结算价*%的工程款；

（*）其他方式:/。

**.*.*质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（*）种方式：

（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保

证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金

额；

（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；

（*）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：/。

**.*保修

**.*.*保修责任

工程保修期为：详见工程质量保修书。

**.*.*修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知

后**小时内。

**.违约

**.*发包人违约

**.*.*发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

**.*.*发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工

通知的违约责任：无。

（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责

任：无。

（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，

自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。

（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不

符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变

更等情况的违约责任：无。

（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。

（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，

导致承包人无法复工的违约责任：无。

（*）其他：由于未按合同约定导致发包人违约，顺延工期、

支付总额不超过合同总价**%的违约金。约定的违约金低于造成

损失的，根据实际损失予以增加。

**.*.*因发包人违约解除合同

承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**

天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承

包人有权解除合同。

**.*承包人违约

**.*.*承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：/。

**.*.*承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人未按合同

约定造成的违约，由承包人支付总额不超过合同总价**%的违约

金。约定的违约金低于造成损失的，根据实际损失予以增加。

**.*.*因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：/。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、

承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担

方式：甲乙双方协商后确认。

**.不可抗力

**.*不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的

其他情形：如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

**.*因不可抗力解除合同

受不可抗力影响的*方应在不可抗力发生后尽快以传真、电

子邮件通知另*方，并在事故发生后**天内，将有关部门出具

的证明文件用特快专递或挂号信寄给另*方。如果不可抗力影

响时间延续**天以上时，双方可通过友好协商在合理的时间内

达成进*步履行或解除合同的协议。

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后

**天内完成款项的支付。

**.保险

**.*工程保险

关于工程保险的特别约定：/。

**.*其他保险

关于其他保险的约定：无。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行

考虑。

**.*通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

**.争议解决

**.*争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

/。

**.*.*争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

**.*.*争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

**.*仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式

解决：

（*）向/仲裁委员会申请仲裁；

（*）向项目所在地人民法院起诉。

**.补充条款：合同生效后，未尽事宜经双方协商解决。

附件

附件*：工程质量保修书

附件*：

工程质量保修书

发包人（全称）：****生产建设兵团第*中学

承包人（全称）：****

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工

程质量管理条例》，经协商*致就兵团*中体育馆内部装饰装修

工程（工程全称）签订工程质量保修书。

*、工程质量保修范围和内容

包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担

工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水

工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供

冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和****，以及双

方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本工程招标范围为全套施工图纸及工程量清单范围内的全部

工作内容（包括招标文件、设计变更、答疑及招标文件补充等内

容）。

*、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保

修期如下：

*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合

理使用年限；

*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的

防渗为*年；

*．****为*年；

*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；

*．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；

*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；

*．其他项目保修期限约定如下：/。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

*、缺陷责任期

工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工

验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺

陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

*、质量保修责任

*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通

知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，

发包人可以委托他人修理。

*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应

当立即到达事故现场抢修。

*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质

量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部

门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质

等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

*．质量保修完成后，由发包人组织验收。

*、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

*、双方约定的其他工程质量保修事项：*。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签

署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满

承包人：公章）

（公章）

发包人

******

法定代表人或其委托代理人：

（盖章）有少（盖章）

组织机构代码：组织机构代码：

************************************

地址：********市****址：********市****地址

区*星南路***号区新民路***号

邮政编码：******

法定代表人：黄文辉

法定代表人：曾宁波

委托代理人：王林

委托代理人：晏开阳

话：***********

电

电话：****-*******

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

兵团二中体育馆内部装饰装修工程合同公告

公告内容：