日期：*〇年月日项目编号：*************代理机构：****招标人：****市公路管理局****分局施工招标文件****市公路管理局****分局田庄、明村等公路站维修项目
第*章合同条款及格式第*章评标办法第*章投标人须知第*章招标公告第*卷总目录
第*章工程量清单计量规则第*章技术规范（另册）第*卷第*章图纸（另册）第*卷第*章工程量清单
第*章投标人须知*第*章招标公告*第*卷*目录第*章投标文件格式第*卷
第*卷**第*章图纸**第*卷**第*章工程量清单**第*章合同条款及格式**第*章评标办法**
第*章招标公告第*卷第*章投标文件格式**第*卷**第*章工程量清单计量规则**第*章技术规范**
| 项目名称: |
****市公路管理局****分局田庄、明村等公路站维修项目 |
| 工程地点: |
****市 |
| 资金来源: |
****市财政资金：****年度公路日常保养预算 |
出资比例： |
***% |
| 本项目总投资额： |
******.****** |
招标控制价： |
******.******。 |
| 招标单位： |
****市公路管理局****分局 |
| 招标单位联系人： |
**** |
招标单位联系电话： |
****-******** |
| 招标代理单位： |
**** |
| 招标代理单位联系人： |
丁禄杰 |
招标代理单位联系电话： |
****-******** |
| 批复文号： |
青路养〔****〕**号 |
批准机关： |
****市公路管理局 |
| 项目基本情况田庄公路站警卫室：原址拆除重建，避开原地质不良路段，新建警卫室面积为**.**平方米；田庄公路站围墙：拆除原院墙，重建*****厚新院墙；明村公路站排水：在公路站院内增设*道排水渠，将院内积水排至公路站北侧的平塘之中。（*）崔家集、旧店等*处公路站维修。对平房漏水处进行倒岭，对损坏的设施进行维修或更换。计划工期：计划开工时间： 计划竣工时间： |
| *、对企业的资质要求*、具有独立法人资格。*、具有房屋建筑工程施工总承包*级及以上的施工企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;*、具有建设主管部门颁发的《安全生产许可证》；*、具有投资参股关系的关联企业或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同*母公司的子公司，或法定代表人为同*人的*个及*个以上法人不得同时参与本项目同*标段的投标，否则均按否决其投标处理；*、企业及法人*年内无与从事职业活动有关的商业贿赂犯罪记录（以检察院出具证明为准）；*、通过“信用中国（***.***********.***.**）”或“中国****网（***.****.***.**）”查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、****严重违法失信行为记录等名单的。*、对人员要求*、项目经理：具备建筑专业*级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书(*证)。*、项目班子成员（包括预算员、施工员、质检员、安全员、材料员至少各*名）须具有建筑工程专业岗位证书和安全员的安全生产考核证书（*证）。*、联合体投标要求 本工程不接受联合体投标。*、同类工程经验要求无*、投标标段要求本工程共不分标段。 |
| *、发布公告的媒介本次招标公告在全国公共资源交易平台（****省·****市）（****://****.*******.***.**/）、****市政务服务和公共资源交易中心网上发布。 |
| * 、招标文件的获取由投标人从****市政务服务和公共资源交易中心网站（****://***.******.***.**/*****/*****/*****.****）“采购公告”栏中打开本项目招标公告，自行下载获取本项目招标文件。 |
| * 、其他投标人于*** 年 月 日**时**分前，将询问函以电子邮件附件形式发至邮箱：******@***.***（澄清要求文件为****格式，注明项目名称、项目编号；电子邮件主题：对“项目名称”项目的疑问，邮件内邮件内容中不得出现单位及个人信息）。*、答疑文件以及招标文件澄清、修改等文件将在****市政务服务和公共资源交易中心网站上发布，文件*经发布，招标人即认为本项目所有潜在投标人已经收到该答疑文件。投标人应随时自行查看答疑文件，否则责任自负。*、回复时间：****年 月 日**时前。*、投标文件递交、截止时间以及地点时间：** 年 月 日上午*时**分起至*时**分止；地点：****市新区大道**-*号市民服务中心*楼****会议室；开标时间及地点时间：** 年 月 日上午*时**分止；地点：****市新区大道**-*号市民服务中心*楼****会议室；逾期递交或者未送达指定地点的投标文件不予接受。 |
注：投标人如不满足上述资格审查条件中的任何*条，将被认定为资格评审不合格。附录*资格审查条件（资质最低条件）投标人须知前附表第*章投标人须知
| 条款号 |
条款名称 |
编列内容 |
| *.*.* |
招标人 |
****市公路管理局****分局地 址：****市****路东端***号电 话：****-********联 系 人: **** |
| *.*.* |
招标代理机构 |
名 称：********分公司地址：****市长江路**号财富广场****室联 系 人：丁禄杰、****电 话：****-******** |
| *.*.* |
项目名称 |
****市公路管理****分局****年公路站房维修工程 |
| *.*.* |
建设地点 |
****市 |
| *.*.* |
资金来源 |
****市财政资金：****年度公路日常保养预算 |
| *.*.* |
出资比例 |
***% |
| *.*.* |
资金落实情况 |
已落实 |
| *.*.* |
招标范围 |
（*）田庄公路站警卫室：原址拆除重建，避开原地质不良路段，新建警卫室面积为**.**平方米；（*）田庄公路站围墙：拆除原院墙，重建*****厚新院墙；（*）明村公路站排水：在公路站院内增设*道排水渠，将院内积水排至公路站北侧的平塘之中。（*）崔家集、旧店等*处公路站维修。对平房漏水处进行倒岭，对损坏的设施进行维修或更换。 |
| *.*.* |
计划工期 |
计划工期： 个月计划开工日期：*** 年 月计划竣工日期：*** 年 月具体开工日期以招标人书面通知为准。 |
| *.*.* |
交工验收的质量评定要求 |
合格； |
| *.*.* |
安全目标 |
无安全责任事故。 |
| *.*.* |
投标人资质条件、能力和信誉 |
资质条件：见附录*财务要求：见附录*业绩要求：见附录*信誉要求：见附录*项目经理要求：见附录*项目班子成员要求：见附录* |
| *.*.* |
是否接受联合体投标 |
不接受,本招标文件中关于联合体投标的条款,均不适用。 |
| *.*.* |
踏勘现场 |
不组织 |
| *.** |
投标预备会 |
不召开 |
| *.** |
分包 |
不允许 |
| *.** |
偏离 |
允许细微偏差，不允许重大偏差。 |
| *.* |
构成招标文件的其他材料 |
图纸、工程量清单、招标控制价 |
| *.* |
招标文件的澄清 |
原条款修改为：*.*.*投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件。如有疑问，应于本项目招标公告规定时间前，将澄清要求以电子邮件附件形式发至邮箱：******@***.***（要求文件为****格式，注明项目名称、项目编号；电子邮件主题：对“项目名称”项目的疑问，邮件内容中不得出现单位及个人信息）。否则，由此引起的损失由投标人自负。同时，投标人有义务对招标文件的准确性进行复核，如发现有任何错误（逻辑的错误等）或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内将澄清要求以电子邮件附件形式发至邮箱：******@***.***，否则，投标人应无条件接受招标文件所有条款。*.*.*招标人对已发出的招标文件进行必要澄清（包括补充）的，应当在规定时间前，报监督部门批准后，在****市政务服务和公共资源交易中心网站上发布澄清公告。招标文件的澄清（包括补充）内容是在招标文件规定范围内对招标文件中表述不清部分进行进*步阐述或者描述，不得对招标文件实质性条款进行增减或者改动。若澄清内容已构成对招标文件实质性条款增减或者改动的，招标人应当按照本招标文件第*.*条规定办理，否则招标人或者招标代理机构应承担相应的法律责任。*.*.*招标文件的澄清（包括补充）文件在****市政务服务和公共资源交易中心网站上发布公告后，方可作为招标文件组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。招标文件的澄清（包括补充）在同*内容的表述上不*致时，以最后发出的公告为准。*.*.*投标人认为招标文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清的，应在规定时间内*次性全部提出。在规定时间未*次性提出或者对已澄清的条款再提异议者，即视为同意和接受相关条款。*.*.*澄清公告*经发布，招标人即认为本项目所有潜在投标人已经收到该答疑文件。投标人应随时自行查看答疑文件，否则责任自负。 |
| *.* |
招标文件的修改 |
*.*.*招标人对已发出的招标文件进行必要修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间**日前，报监督部门批准并在****市政务服务和公共资源交易中心网站上发布变更或者更正公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足**日，招标人应延长投标截止时间，具体时间将在变更或者更正公告中以明确。*.*.*变更或者更正公告*经发布，招标人即认为本项目所有潜在投标人已经收到该答疑文件。投标人应随时自行查看答疑文件,否则责任自负。招标文件的修改内容必须在****市政务服务和公共资源交易中心网站上发布公告，方可作为招标文件组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。招标文件的修改在同*内容的表述上不*致时，以最后发出的公告的为准。 |
| *.* |
投标文件的组成 |
原条款修改为：*.*投标文件的组成本工程投标文件由商务文件、技术文件、投标报价文件、投标文件电子文件（*盘）组成，具体要求见*.*.*。商务文件主要内容包括但不限于以下内容：（*）投标函及投标函附录；（*）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（*）投标保证金缴纳证明；（*）项目管理机构；（*）资格审查材料；（*）****诚信承诺；（*）投标人认为有必要的其他材料。技术文件主要内容：施工组织设计（格式执行第*章“投标文件格式”技术文件施工组织设计）。投标报价文件包括下列内容：（*）投标函（格式执行第*章 “投标文件格式”）；（*）已标价工程量清单。投标文件电子文件包含内容：商务文件、技术文件、投标报价文件所有内容的电子版。其内容应与纸制投标报价文件内容相同。 |
| *.*.* |
工程量清单的填写方式 |
投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写 |
| *.*.* |
是否接受调价函 |
否 |
| *.*.* |
投标有效期 |
自投标人提交投标文件截止之日起计算**日历天 |
| *.*.* |
投标保证金 |
投标保证金的金额：********。投标保证金的形式：电汇必须于投标截止时间前将投标保证金由投标人的基本账户*次性汇入以下开户银行及账号：户名：****市政务服务和公共资源交易中心开户行：****银行****支行账号：***************联系电话：****-********注：须注明项目名称。 |
| *.*.* |
近年财务状况的要求 |
无 |
| *.*.* |
近年完成的类似项目的年份要求 |
无 |
| *.*.* |
近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |
****年*月*日至今 |
| *.*.* |
是否允许递交备选投标方案 |
不允许 |
| *.*.* |
投标文件的编制 |
*.*.*增加：技术文件制作要求：（*）技术文件封皮必须使用招标公告提供的***附件所附封皮，**白色打印纸打印，不设封底。技术标书封面装订孔纵向用白线绳*点*线装订，封面及内容用纸（施工进度及施工现场平面布置除外）统*使用白色**复印纸单面打印，技术标书正文每行顶格编制，不得缩进或空格。字体采用“*号仿宋**_****体”（含数字和字母），每行**字，每页**行，不得编制目录和页码，封面不得加盖正副本标识，图表中的文字（含数字和字母）使用“*号宋体”打印，网络进度计划表等*律采用**复印纸。所有字体不得加粗、加黑，不得使用彩色字体。（*）技术文件属于暗标，技术标书中不得出现修改、勘误及任何有关投标单位的资料及可以识别的记号。投标文件电子文件制作要求：投标文件电子文件投标人自备，应为完好的且其中电子版格式须为可编辑且能为招标人所用的格式（文档格式：文字为***格式，单独的表格文件为***格式，图纸为***格式（附必要支持文件））。 |
| *.*.* |
投标文件的响应 |
增加：（*）商务文件、技术文件中不得出现有关投标报价的内容，否则投标文件作废标处理。（*）技术文件违反*.*.*的规定的，技术标书不得分。 |
| *.*.* |
签字或盖章要求 |
增加：商务文件、投标报价文件内容应由投标人的法定代表人或其委托的代理人逐页签署姓名并加盖公章（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）。电子版投标文件外观应清楚标明投标人名称。 |
| *.*.* |
投标文件份数 |
商务文件*式*份，正本*份，副本*份。技术文件*式*份，不分正副本。投标报价文件*式*份，正本*份，副本*份。投标文件电子文件（*份）与投标报价文件*同密封提交。 |
| *.*.* |
装订要求 |
商务文件、投标报价文件正本与副本应分别装订成册（**纸幅），并编制目录、正文，正文部分逐页标注连续页码（起始页码为“*”）。投标文件不得采用活页夹装订，必须胶装提交, 否则按照废标处理。技术文件按封面装订孔纵向（**纸长边、**纸短边并折成**大小）用白线绳*点*线装订，且在装订孔的中孔背面打死结*个。 |
| *.*.* |
投标文件的密封 |
修改为：商务文件和技术文件分别用内层封套单独包装后，包装在同*个外层封套内；投标报价文件和电子版投标文件分别用内层封套单独包装后，包装在同*个外层封套内。 |
| *.*.* |
封套上写明 |
修改为：第*个信封：商务及技术文件内层封套： （项目名称） 投标文件（商务/技术部分）投标人邮政编码： 投标人地址： 投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： 商务及技术文件外层封套：招标人地址：****市****路***号 招标人名称：****市公路管理局****分局 （项目名称） 投标文件（商务及技术文件） 年 月 日*时**分前不得开启第*个信封：报价文件及电子版投标文件内层封套： （项目名称） 投标文件（投标报价文件/电子版投标文件）投标人邮政编码： 投标人地址： 投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： 报价文件及电子版投标文件外层封套： （项目名称） 投标文件（投标报价文件及电子版投标文件） 年 月 日*时**分前不得开启 |
| *.*.* |
是否退还投标文件 |
否 |
| *.* |
开标时间和地点 |
详见招标公告 |
| *.* |
开标程序 |
修改为:*.*.*主持人按下列程序开标：(*)宣布开标纪律；(*)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；(*)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；(*)由投标人授权委托代表相互检查投标文件密封情况； （*）评标委员会对投标人进行资格和商务及技术文件评审；(*)宣布通过评审的投标人名单；(*)对通过评审的投标人进行唱标；(*)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；(*)评标委员会对投标报价文件进行评审并确定中标人；(**)宣布项目中标人；(**)开标会议结束。*.*.*若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。*.*.*投标报价文件在商务及技术文件评审结束前不予开封，并交监督人密封保存。*.*.*投标报价文件开标过程中，若招标人发现投标文件出现不符合评标办法前附表*.*.*、*.*.*规定的评审标准和以下任*情况，经监标人确认并当场宣布为废标：(*)未在报价*览表上填写投标总报价；(*)投标价超出招标人公布的招标控制价上限；(*)出现*个及*个以上投标报价，在招标文件没有规定的情况下，提交选择性报价。 |
| *.*.* |
评标委员会的组建 |
评标委员会构成：*人。评标专家确定方式：从****省综合评标专家库中随机抽取。 |
| *.*.* |
评标委员会推荐中标候选人的人数 |
*个中标候选人。 |
| *.* |
中标候选人公示媒介及期限 |
媒介：全国公共资源交易平台、****市政务服务和公共资源交易中心网。公示期限：*个工作日 |
| *.* |
是否授权评标委员会确定中标人 |
是。确定由排名第*的中标候选人作为中标人。 |
| *.*.* |
履约担保 |
修改为：*.*.*在中标公示发布之日起*个工作日之内，递交履约保证金或履约保函，然后领取中标通知书签订合同。履约担保金额为中标金额的**%。履约保证金账户信息：户名：****市政务服务和公共资源交易中心开户行：****银行****支行账号：***************注：（*）中标人未按照要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金的，中标人应当对超过部分予以赔偿；（*）交纳履约保证金时需注明项目名称。 （*）招标人督促中标人根据招标文件要求交纳履约保证金或提供保函。 |
| 需要补充的其他内容 |
| **.* |
修改为：本项目答疑文件以及招标文件澄清、修改等文件将在****市政务服务和公共资源交易中心网站上发布，文件*经发布，招标人即认为本项目所有潜在投标人已经收到该答疑文件。投标人应随时自行查看答疑文件，否则责任自负。 |
| **.* |
以下人员按照要求参加开标会：投标人法定代表人或其委托代理人、项目经理必须到场。**.*.*投标人法定代表人或其委托代理人，投标人法定代表人参加开标会需提供身份证原件，委托代理人参加开标会需提供委托代理人的身份证原件和授权委托书原件。项目经理到场后需提供身份证原件及注册建造师执业资格证原件。 |
| **.* |
招标文件中所有复印件的含义是：投标文件商务文件正本须为彩色复印件或彩色扫描件，副本可不使用彩色复印件或彩色扫描件。注：公章复印无效。 |
| **.* |
在合同签订之前，若招标人发现获得推荐资格的投标人所报的某些工程项目报价严重不平衡时，将在投标总报价不变的前提下，对明显存在不平衡报价的工程项目的单价进行适当调整，使之趋于平衡，并由投标人确认，如经协商后投标人拒绝确认，视为投标人放弃中标权利，招标人可以选择其他获推荐的投标人。 |
| **.* |
授权委托书原件出具*份，*份装订于投标文件商务文件正本中，另*份于递交投标文件时交由现场工作人员审验。递交投标文件时必须出具授权书原件和授权代理人（或法定代表人）、项目经理身份证原件，否则，投标文件不予接收。 |
| **.* |
本项目招标控制价******.******。 |
| **.* |
开标时投标人必须携带如下资格审查材料原件备查：（密封）*、企业证明材料：营业执照，资质证书（资质证书可提供原件，也可提供复印件加盖单位公章） ，有效的安全生产许可证，基本账户开户许可证等；*、财务证明材料：无；*、业绩证明材料：无；*、附录*、附录*人员证明材料：身份证正反面复印件、资格证书、安全考核证书、社保证明材料（从劳动保障网打印的个人社会保险参保证明并盖单位公章，能体现近*个月的缴费情况属于报名单位。若网上无相关信息，请当地劳动保障部门出具有效证明）；*、投标人缴纳投标保证金的电汇凭证（加盖单位公章 ）；*、企业法人*年内无与从事职业活动有关的商业贿赂犯罪记录（以检察院出具证明为准）。*、信誉证明材料：在“信用中国（***.***********.***.**）”或“中国****网（***.****.***.**）”查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、****严重违法失信行为记录等名单的的网页截图。（截图清晰可辨，并加盖单位公章）*、评标办法中需要提交的原件资料；*、投标人认为需要提交的其他原件资料。注：以上*-*项证明材料原件在未携带或携带不全的投标人，评标委员会有权对其做无效投标处理。 |
| **.* |
招标代理服务费******，由中标人在确定中标结果后*日内向代理机构*次性交纳。服务费缴纳账户信息如下：户名：****开户银行：中国农业银行股份有限公司****支行银行账号：***************** |
| **.* |
招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格（取消中标资格后，由排名第*的中标候选人作为中标人与招标人签订施工合同）；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权取消施工合同或从工程支付款中扣除不超过**％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级行政主管部门，作为不良记录纳入信用信息管理系统。 |
| **.* |
本项目评标办法采用：合理范围低价法 |
| 施工企业资质等级要求 |
| *、具有独立法人资格。*、具有房屋建筑工程施工总承包*级及以上的施工企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;*、具有建设主管部门颁发的《安全生产许可证》；*、具有投资参股关系的关联企业或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同*母公司的子公司，或法定代表人为同*人的*个及*个以上法人不得同时参与本项目同*标段的投标，否则均按否决其投标处理；*、企业及法人*年内无与从事职业活动有关的商业贿赂犯罪记录（以检察院出具证明为准）；*、通过“信用中国（***.***********.***.**）”或“中国****网（***.****.***.**）”查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、****严重违法失信行为记录等名单的。 |
注：投标人如不满足上述资格审查条件中的任何*条，将被认定为资格评审不合格。附录*资格审查条件（业绩最低要求）注：投标人如不满足上述资格审查条件中的任何*条，将被认定为资格评审不合格。附录*资格审查条件（财务最低要求）
附录*资格审查条件（其他管理人员和技术人员最低要求）附录*资格审查条件（项目经理最低要求）注：投标人如不满足上述资格审查条件中的任何*条，将被认定为资格评审不合格。附录*资格审查条件（信誉最低要求）
| 信誉要求 |
| *、投标人不得处于被责令停业或破产状态，财产不得被接管、冻结等；*、投标人不得在招投标活动或建设过程中有不良行为，不得被住房和城乡建设部、****省住房和城乡建设厅、****市城乡建设委员会、****市城乡建设局、****市政务服务和公共资源交易中心限制投标，并在限制投标期内；*、投标人近*年不得有骗取中标或严重违约或重大工程质量或重、特大安全生产事故；*、投标人上*年不得有行贿行为并构成犯罪（时间以县级及以上法院书面判决书下达时间为准，行为以县级及以上法院书面判决书中认定的行为为准）。*、未具有其他行政法规、规章限制投标的单位。 |
| 人员 |
数量 |
资格要求 |
| 项目经理 |
* |
具备建筑专业*级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书(*证)。 |
| 人员 |
数量 |
资格要求 |
| 安全员 |
* |
具有建筑工程专业岗位证书和安全生产考核证书（*证）。 |
| 技术员 |
* |
具有建筑工程专业岗位证书 |
| 预算员 |
* |
具有建筑工程专业岗位证书 |
| 质检员 |
* |
具有建筑工程专业岗位证书 |
| 材料员 |
* |
具有建筑工程专业岗位证书 |
评标办法（合理范围低价法）第*章评标办法“投标人须知”采用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（****年版）的“投标人须知”正文。投标人须知投标人中标后，附录*、*中的人员不得随意更换。注：（*）投标人如不满足上述资格审查条件中的任何*条，将被认定为资格评审不合格。
*.报价部分评审：技术部分得分*.*分（不含）以下的为不合格技术部分，评标委员会应否决其投标。评标委员会对认定不合格的技术部分，应出具书面评标报告。对于不存在违反法律法规及招标文件明确规定，且施工工艺、施工技术按照国家规范能满足招标项目施工要求的技术部分，不得随意判定不合格。*.技术部分评审：评标委员会根据工程实际情况对各投标人的技术部分进行符合性审查，并由评标专家对各投标人的技术部分分别打分，各投标人技术部分的最终得分为所有评标专家打分去掉*个最高分和*个最低分后的算术平均值。技术标评审办法按照表中技术部分评审要求进行。*.资格评审：评标委员会对提交资格证明、投标保证金等情况进行初审，对于不符合招标文件要求的投标文件，应否决其投标。合理范围低价法评标按照资格评审、商务部分评审、技术部分评审、报价部分评审、确定中标候选人等步骤进行。
| 技术评审因素 |
分数 |
评审内容 |
| 工期安排 |
*分 |
工期安排合理得*分 |
| 工序衔接 |
*分 |
工序衔接合理得*分 |
| 进度控制 |
*分 |
进度控制点设置合理得*分 |
| 施工方案 |
*分 |
施工方案合理先进得*分 |
| 平面布置、机械设备 |
*分 |
平面布置合理，机械设备满足工程需要得*分 |
| 劳动力组织 |
*分 |
劳动力组织均衡得*分 |
| 质量安全保证体系 |
*分 |
质量安全保证体系可靠得*分 |
| 安全生产、文明施工 |
*分 |
有保证现场安全生产文明施工的得力措施，得*分 |
| 合计 |
**分 |
不足之处由评委根据标书情况酌情扣分 |
当*≤*﹤*时，所有投标人的有效投标报价去掉*个最高、*个最低后的算术平均值为报价均值。当*（投标人个数，下同）﹤*时，所有投标人的有效投标报价的算术平均值为报价均值。第*步确定报价均值：*.*确定评标基准价：评标基准价采用*次平均法进行计算。*.*唱标：由采购代理机构工作人员按签到顺序进行唱标。*.*随机抽取报价下限：由招标人在有关监督部门或公证机关监督下，公开从评标基准价的**％、**％、**%*个数值中随机抽取*个确定为报价下限。
房屋建筑总承包工程的投标报价有效范围为报价均值的**％至***％(含**％和***％)，其他工程投标报价有效范围为报价均值的**％至***％（含**％和***％）。超出投标报价有效范围的投标文件作为无效投标处理。当*≥**时，所有投标人的有效投标报价去掉*个最高，*个最低后的算术平均值为报价均值。（以此类推）当**≤*﹤**时，所有投标人的有效投标报价去掉*个最高、*个最低后的算术平均值为报价均值。当*≤*﹤**时，所有投标人的有效投标报价去掉*个最高、*个最低后的算术平均值为报价均值。当*≤*﹤*时，所有投标人的有效投标报价去掉*个最高、*个最低后的算术平均值为报价均值。
*.确定中标候选人：根据投标报价评审得出的排序，评标委员会应在评标报告中推选前*名作为中标候选人，并标明排序。当前*名并列时，排序并列第*。当*家以上（含*家）投标人报价和技术部分得分相同且并列第*时，由评标委员会随机抽签决定该多家投标人其*为排序第*的投标人。当*家投标人报价和技术部分得分均相同且并列第*时，排序并列第*。当*家以上投标人报价和技术部分得分均相同且并列第*时，由评标委员会随机抽签决定排序为并列第*的*家投标人。当投标人报价相同时，技术部分得分高者居前。*.*投标人排序：对等于或高于报价下限的有效报价，按照由低到高对投标人进行排序。第*步计算评标基准价。去掉超出投标报价有效范围的投标报价后，对剩余投标报价，按照第*步计算报价均值的规则进行再次平均，所得算术平均值为评标基准价。
*、合同工期：合同主要条款第*章合同条款及格式注：投标人报价时，除投标总价不得超出招标控制总价外，其工程量清单中的每个单项报价均不得超过招标控制价中的单项价格,否则其投标报价无效。*.确定中标人：招标人应选择排序第*的中标候选人为中标人。
*、承包方应认真按照国家有关标准、规范和设计图纸要求以及发包方（工程师）依据合同发出的指令施工，随时接受发包方（工程师）的检查检验，为检查检验提供便利条件。发包方（工程师）的检查检验，不应影响施工的正常进行。*、本工程质量必须达到国家工程质量标准，并严格按现行施工验收规范和质量评定标准检查验收。若因施工过失发生质量事故，其全部损失由承包方负责。*、本工程要求质量等级为：*、工程质量与验收标准中标单位所报工期，除招标单位及人力不可抗拒的因素，*律不得顺延。****年月日开工，****年月日竣工，工期天。
*、材料供应方式*、发生重大伤亡及其他安全事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方（工程师），同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。*、施工现场必须按国家施工安全及文明施工要求做好安全围挡（彩钢围挡），在工地如入口醒目处树立“*牌*图”，即（*）工程概况牌（*）安全制度牌（*）文明施工牌（*）环境保护牌（*）消防保卫牌（*）项目管理人员名单及联系电话牌，以及平面布置图。*、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全生产文明施工标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应的责任和发生的费用。*、安全文明施工*、工程质量达不到约定标准的部分，发包方（工程师）*经发现，应要求承包方拆除和重新施工，承包方应按发包方（工程师）的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包方原因达不到约定标准，由承包方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
（*）可调总价合同；（*）固定总价合同；*、合同结算方式：本工程采用下列第*种方式。*、合同价款及支付*、部分主要材料按暂估价，其余材料价格执行市场价。*、本工程采取包工包料的承发包方式，材料和设备有承包方供应，承包方应提前**天将所需设备材料的名称、数量、价格、产地、合格证、准用证、到货时间等报发包方审核确定，方可采购。
*、其它无开工预付款,工程完工以后拨付至合同价款的**%费用；经验收合格缺陷责任期满无“质量问题”，经审计完成拨付至***%。*、工程款拨付方式：*、工程施工过程中，因发生隐蔽工程及设计变更需办理工程签证时，承包方应在工程隐蔽施工前，及时通知发包方及相关单位人员到场共同进行测量，并在*日内完善签证程序，逾期未办理的，不予进入结算。（*）成本加酬金合同；（*）固定单价合同；√
*、由于承包人原因出现质量事故而导致的所有费用及给业主造成的连带损失全部由承包人承担。*、工程竣工验收合格后，承包方应在**日内提供相关备案验收的资料，逾期未提交的，每拖延*天按工程总造价的*分之*承担违约责任。*、工程竣工验收：项目完工后,需及时进行质量检测评定，由****市公路管理局****分局组织交工验收，****市公路管理局养护处派人参加。交工验收合格后进入缺陷责任期，期限为*年，期满后组织复验。*、工程施工期间主要由****市公路管理局****分局依据建设工程的相关规范和要求履行监管职责；重点对材料的进场严格把关，材料进场后，承包人需提供材料的合格证和质量检测合格报告，由****市公路管理局****分局检查验收，检查验收通过后方可使用。施工过程中承包人、****市公路管理局****分局须按施工节点对工程进行检查验收，并由承包人按照最新的****省建筑工程标准填写施工资料，由承包人、****市公路管理局****分局共同签字予以确认。承包人要全方位配合****市公路管理局****分局的工作。*、施工过程中临时停水停电（*次不超过**小时），工期不予顺延，相关费用不再计取。如因非承包人原因造成的工期延误，承包人负责施工队*的调整分配，相应工期顺延，因此造成的怠工及其他相关费用不再另行计取。*、所有材料检验试验费均由承包方承担。
（*）质量保修项目内容及范围；*、质量保修书的主要内容包括：*、质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签定质量保修书，作为本合同附件。*、承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程质量保修内承担质量保修责任。*、工程保修*、竣工日期以工程备案验收日期为准，因承包人原因造成工期延误，应赔偿工期延误给发包人带来的损失。承包人每拖延*日向发包人支付工程总造价的*分之*的违约金；造成发包人未按时交付所引起的经济损失，需赔偿其相应损失。由发包人原因造成工程延期，经发包人、承包人双方签字认可后工期顺延。施工单位负责随时把建筑垃圾清运干净，如不能及时清运，由发包人安排专业队*清运，由此发生的费用由承包人承担，在工程竣工结算中进行扣除。
合同协议书附件*第*节合同附件格式（*）质量保修金的支付方法。（*）质量保修责任；（*）质量保修期；
（*）补遗书；（*）中标通知书；（*）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；*.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：*.作业范围包括：。（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目实施的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
（*）图纸；（*）技术规范；（*）通用合同条款；（*）专用合同条款；（*）项目专用合同条款；（*）投标函及投标函附录；
*.承包人项目经理：。承包人技术负责人：。*.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）****（¥）。*.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为准。（**）其他合同文件。（**）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（**）最终标价的工程量清单；
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。**．本协议书正本*份、副本*份，合同双方各执正本*份，副本*份，当正本与副本的内容不*致时，以正本为准。本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部项目完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。*.承包人应按照发包人指示开工，工期为日历天。*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。*.承包人承诺按合同约定承担项目的施工、完成及缺陷修复。
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金****效益，项目名称的项目法人****市公路管理局****分局(以下简称“发包人”)与该项目的施工单位(施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。廉政合同附件*年月日年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）
(*)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。(*)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。(*)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。(*)严格执行项目名称施工合同文件，自觉按合同办事。(*)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。*.发包人和承包人双方的权利和义务
(*)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。(*)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。(*)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(*)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。*.发包人的义务(*)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
(*)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。(*)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。(*)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。*.承包人的义务(*)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队*。(*)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
*.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。*.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。(*)承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人*至*年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。(*)发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。*.违约责任(*)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
发包人监督单位：(全称)(盖单位章)承包人监督单位：(全称)(盖单位章)年月日年月日法定代表人或其委托代理人：(签字)法定代表人或其委托代理人：(签字)发包人：(盖单位章)承包人：(盖单位章)*.本合同*式*份，由发包人执*份，承包人执*份。*.本合同作为项目名称施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
(*)按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。(*)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。*.发包人职责为在合同的实施过程中创造安全、高效的作业环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的项目法人(以下简称“发包人”)与承包人(以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：安全生产合同附件*
(*)坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。(*)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。*.承包人职责(*)组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。(*)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。(*)重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
(*)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。(*)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。(*)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。(*)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。(*)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。(*)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应按规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
*.本合同由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程全过程考核竣工验收后失效。如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。*.违约责任(**)安全生产费用按照《****省建设工程费用项目组成及计算规则》的相关规定计取。(**)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。(*)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
日期：年月日日期：年月日或其委托代理人：或其委托代理人：法定代表人法定代表人发包人：承包人：*.本协议正本份、副本份，发包人执正本份、副本份，承包人执正本份、副本份，当正本与副本的内容不*致时，以正本为准。由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
承包方:（以下简称乙方）发包方：（以下简称甲方）工程环保协议书附件*
*工期：见主合同(以实际竣工日期为准)*.*工程内容（范围）：*.*工程地址：*.*工程名称:*工程概况为全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同内容，进*步明确在施工过程中甲乙双方的环境保护责任，为贯彻“防治污染、保护环境”、“谁污染、谁治理”的环保方针，根据国家建筑行业有关法律法规，明确双方的环保责任、义务，确保施工过程中不出现环境污染问题，双方在签订工程施工合同的同时，签订本协议，经双方签字盖章生效，与土建主体合同具有同等法律效力，双方应认真履行。
*.*不得要求乙方违反环保规定进行施工。*.*当乙方出现严重违章作业、野蛮施工、管理混乱等文明施工严重失控情况下，甲方有权作出停工整顿、限期整改、直到解除工程合同的决定。责令乙方限期退出。*.*在施工前组织有关人员对乙方施工人员在进场前进行环境保护教育。*.*甲方应并对施工现场进行不定期的环保施工检查指导。*.*认真贯彻国家及地方环保主管部门颁发的有关环境保护的方针、政策，严格执行有关法规、法令、条例、*甲方的权利和环保职责
*.*遵守国家有关环境保护法律、法规。严格按照国家环境管理体系程序文件执行各项管理。*.*未经甲方允许乙方不得擅自将工程分包给其他施工单位或个人进行施工。对本单位施工中环保工作负直接责任，具体内容如下：*、乙方的权利和环保职责环保规定。甲方应经常联系乙方，相互协助检查和处理工程施工中有关的环保工作。*.*施工期间，甲方指派负责联系、检查、督促乙方执行有关
*.*对于有除尘要求的场所，严格按照规定作业，施工运输便道要经常洒水，防止车辆通过时尘土飞扬；对于无除尘要求的场所，合理安排工作时间，细化施工工艺，降低尘土飞扬。*.*对于机械设备产生的噪音，应严格遵守《中华人民共和国环境噪音污染防治法》，并且机械设备应及时维修保养设备，改进施工工艺，尽量使其噪音降低到最低水平，减少建设噪音对周围环境的影响。*.*各项工程的施工技术方案都必须同时考虑针对性的环境保护技术措施。*.*每月组织学习环境保护知识、法律法规，开展各种形式环境保护知识宣传，提高全体员工的环境保护素质。*.*公布环境保护方案和负责人名单。*.*建立以项目经理为首的环境保护管理组织和环境保护保证体系，定期检查环境保护设施，对不符合要的限期整改。
*.**施工期间，乙方指派____负责本工程项目的有关环保工作。乙方应经常联系甲方，相互协助检查和处理工程施工中有关的环保工作，预防事故发生。*.**生活区厕所设化粪池，生活污水和化粪池的污水排放到窨井中，防止对周围环境的污染。*.**办公区、个人生活用品、食物等垃圾集中处理，严禁乱丢乱放。*.**施工现场、修理后的废弃物、包装物应按指定地点堆放，杜绝施工垃圾随处丢弃。*.**所有设备维修保养时将设备开到固定场所，地上铺上隔离层，并放置回收废油的油桶；更换机油时，将废机油回收，集中处理；做好机械检查维修保养，更换液压垫片，防止油品泄漏。*.*施工及生活办公区的污水应集中收集进沉淀池沉淀后排放。
发包人：承包人：*本合同*式*份，由发包人执*份，承包人执*份。*甲方、乙方必须严格执行本协议。*.**本协议未尽事宜必须符合****市公路管理局****分局环保方面的要求和规定。*.**乙方必须承担因为乙方的原因造成事故的经济责任和法律责任。
（承包人全称）附件*项目经理委任书日期：年月日日期：年月日或其委托代理人：或其委托代理人：法定代表人法定代表人
（姓名）法定代表人：（职务）承包人：（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。致：（发包人全称）（合同工程名称）项目经理委任书
*.*本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等*起阅读和理解。*.*本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。*.工程量清单说明工程量清单年月日（签字）
*.*除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和*般风险。*.*工程量清单中的每*子目须填入单价或价格，且只允许有*个报价。*.投标报价说明*.*图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不*致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。*.*工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除投标人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。*.*本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由投标人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以招标人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第**.*款的规定，按招标人确定的单价或总额价计算支付额。
*.*总则*.计日工说明*.*工程量清单中各项金额均以人民币（****）结算。*.*投标人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。*.*符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。*.*工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。投标人必须按招标人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。该项目警卫室的拆除分摊在其他相关子目单价或价格，不再单独计价。
（*）在计算应付给投标人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人*起做工的班长应计算在内，但不包括领工（工长）和其他质检管理人员。*.*计日工劳务（*）计日工不调价。（*）投标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，该基本单价或租价适用于招标人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、材料和施工机械由招标人（或发包人）列出正常的估计数量，投标人报出单价，计算出计日工总额后列入工程量清单汇总表中并进入评标价。（*）未经招标人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到招标人按计日工施工的书面指令，投标人也不得拒绝。（*）本说明应参照通用合同条款第**.*款*并理解。
投标人可以得到计日工使用的材料费用（上述*.*款已计入劳务费内的材料费用除外）的支付，此费用按投标人“计日工材料单价表”中所填报的单价计算，该单价应包括基本单价及投标人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：*.*计日工材料*.投标人的利润、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用，水电及照明费，工作台、脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随而来的费用。*.劳务基本单价包括：投标人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、福利费及劳动保护费等。报的“计日工劳务单价表”所列单价计算，该单价应包括基本单价及投标人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：（*）投标人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按投标人填
*.其他说明（*）投标人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按投标人填报的“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、*配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。*.*计日工施工机械（*）从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。（*）投标人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费；（*）材料基本单价按供货价加运杂费（到达投标人现场仓库）、保险费、仓库管理费以及运输损耗等计算；
第*卷第*章图纸（另册）第*卷*.*工程量清单详见附件说明：投标人报价时，除投标总价不得超出招标控制总价外，其工程量清单中的每个单项报价均不得超过招标控制价（详见附件）中的单项价格。*.工程量清单
第*卷*.*招标文件、图纸、工程量清单、《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（*******-****）、《通用安装工程工程量计算规范》（*******-****）、《****省建筑工程消耗量定额》(****年)、《****省安装工程消耗量定额》(****年)、《****市工程结算资料汇编》（****年）、《****省建筑工程消耗量定额价目表》（****年）、《****省安装工程消耗量定额价目表》（****年）、《****省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字〔****〕**号文）、《关于发布我市建设工程定额人工综合工日单价及有关规费计取标准的通知》（青建管字〔****〕**号）、《关于调整社会保障费费率的通知》（鲁标定字[****]**号）、《****省住房和城乡建设厅关于调整****省建筑和市政工程安全文明施工费费率标准的通知》（鲁建标函（****）**号）、国家、省、市相关法律法规及其他相关预算编制规定等设计文件、技术规范、施工现场状况以及与本工程有关的标准、规范、技术资料、现行市场材料价格等。*、投标单位依据招标文件及下列报价方式的具体要求报价：第*章工程量清单计量规则第*章技术规范
年月日投标人：（盖单位章）投标文件（商务文件）投标文件商务文件第*章投标文件格式
*、资格审查材料*、项目管理机构*、投标保证金缴纳证明*、法定代表人身份证明及授权委托书*、投标函及投标函附录目录
*.我方已仔细研究(项目名称)施工招标文件的全部内容(含补遗书第号至第号),在考察工程现场后,愿意以报价文件中的投标总报价(或根据招标文件规定修正核实后确定的另*金额),按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷。(招标人名称):(*)投标函*、投标函及投标函附录*、其他材料*、****诚信承诺
(*)按照招标文件要求提交履约保证金；(*)在签订合同时不向你方提出附加条件；(*)在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；*.如我方中标,我方承诺:*.工程质量:，安全目标:，工期:日历天。*.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
投标标人:(盖单位章)*.（其他补充说明)。*.在合同协议书正式签署生效之前,本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件,对双方具有约束力。*.我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在招标文件第*章“投标人须知”第*.*.*项和第*.*.*项规定的任何*种情形。(*)在你方和我方进行合同谈判之前,我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本项目的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备,经你方审批后作为派驻本项目的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求,你方有权取消我方中标资格。(*)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
（*）投标函附录年月日邮编：电话：地址：法定代表人或其委托代理人:（签字)
| 序号 |
条款名称 |
合同条目号 |
约定内容 |
备注 |
| * |
缺陷责任期 |
*.*.*.* |
自实际交工日期起计算 * 年 |
|
| * |
逾期交工违约金 |
**.*（*） |
****/天 |
|
| * |
逾期交工违约金限额 |
**.*（*） |
%签约合同价 |
|
| * |
提前交工的奖金 |
**.* |
****/天 |
|
| * |
提前交工的奖金限额 |
**.* |
%签约合同价 |
|
| * |
价格调整的差额计算 |
**.*.* |
见价格指数和权重表 |
|
| * |
开工预付款金额 |
**.*.*（*） |
%签约合同价 |
|
| * |
材料、设备预付款比例 |
**.*.*（*） |
等主要材料、设备单据所列费用的 % |
|
| * |
进度付款证书最低限额 |
**.*.*（*） |
%签约合同价或***** |
|
| ** |
逾期付款违约金的利率 |
**.*.*（*） |
‰/天 |
|
|
| ** |
质量保证金金额 |
**.*.* |
%合同价格，若交工验收时投标人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予 %合同价格质量保证金的优惠 |
|
| ** |
保修期 |
**.*（*） |
自实际交工日期起计算 年 |
|
成立时间：年月日地址：单位性质：投标人名称：（*）法定代表人身份证明*、法定代表人身份证明及授权委托书
投标人：（盖单位章）特此证明。系（投标人名称）的法定代表人。姓名：（法定代表人签字）性别：年龄：职务：经营期限：
| 法定代表人身份证复印件（正面） |
法定代表人身份证复印件（背面） |
代理人无转委托权。委托期限：。本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。（*）授权委托书注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。年月日
| 委托代理人身份证复印件（正面） |
委托代理人身份证复印件（背面） |
联系电话：身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：法定代表人：（签字）投标人：（盖单位章）
*、项目管理机构投标人应在此提供电汇回单的复印件。*、投标保证金缴纳证明注：*.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；年月日
| 拟为承包本项目工程设立的组织机构以框图方式表示 |
| 说明 |
（*）投标人企业组织机构图注：应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“*证合*”或“*证合*”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件。投标人基本情况表*、资格审查资料
| 投标人名称 |
|
| 注册地址 |
|
邮政编码 |
|
| 联系方式 |
联系人 |
|
电 话 |
|
| 联系方式 |
传 真 |
|
电子邮件 |
|
| 法定代表人 |
姓名 |
|
技术职称 |
|
电话 |
|
| 技术负责人 |
姓名 |
|
技术职称 |
|
电话 |
|
| 成立时间 |
|
员工总人数： |
| 企业资质等级 |
|
其中 |
项目负责人 |
|
| 营业执照号 |
|
其中 |
高级职称人员 |
|
| 注册资金 |
|
其中 |
中级职称人员 |
|
| 基本账户开户银行 |
|
其中 |
初级职称人员 |
|
| 基本账户账号 |
|
其中 |
技 工 |
|
| 经营范围 |
|
| 投标人关联企业情况 |
|
| 备注 |
|
注：*、本表可扩展，但不得修改实质性内容。序号信誉内容情况备注*处于被责令停业或破产状态的，财产被接管、冻结等的是或否*在招投标活动或建设过程中有不良行为，被行政主管部门、****市政务服务和公共资源交易中心等限制投标，并在限制投标期内的；是或否*近*年有骗取中标或严重违约或重大工程质量或重、特大安全生产事故的是或否*近*年有行贿行为并构成犯罪的（时间以县级及以上法院书面判决书下达时间为准，行为以县级及以上法院书面判决书中认定的行为为准）是或否………………序号信誉内容情况备注*处于被责令停业或破产状态的，财产被接管、冻结等的是或否*在招投标活动或建设过程中有不良行为，被行政主管部门、****市政务服务和公共资源交易中心等限制投标，并在限制投标期内的；是或否*近*年有骗取中标或严重违约或重大工程质量或重、特大安全生产事故的是或否*近*年有行贿行为并构成犯罪的（时间以县级及以上法院书面判决书下达时间为准，行为以县级及以上法院书面判决书中认定的行为为准）是或否………………投标人:（*）投标人信誉情况表
（*）近年发生的诉讼及仲裁情况*.目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。注：*.本表后应附附录*、附录*中要求人员的身份证正反面复印件、职称（资格）证书、安全考核证书、社保证明材料（从劳动保障网打印的个人社会保险参保证明并盖单位公章，能体现近*个月的缴费情况属于报名单位。若网上无相关信息，请当地劳动保障部门出具有效证明）；（*）附录*、附录*中人员简历表*、在“信用中国（***.***********.***.**）”或“中国****网（***.****.***.**）”查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、****严重违法失信行为记录等名单的的网页截图。
| 姓名 |
|
年龄 |
|
专业 |
|
| 技术职称 |
|
学历 |
|
拟在本项目工程担任职务 |
|
| 证书编号 |
|
身份证号 |
|
| 工作年限 |
|
类似施工经验年限 |
|
| 毕业学校 |
年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |
| 经历 |
| 年~ 年 |
参加过的工程项目名称 |
担任何职 |
发包人及联系电话 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 获奖情况 |
|
|
|
|
| 说明在岗情况 |
□目前未在其他项目上任职，现从事工作为： □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： ，担任职位： 。 |
| 备注 |
|
我公司（投标人名称）已详细阅读了项目（项目编号：）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：（招标人），（采购代理机构）：*、****诚信承诺书（*）拟投入本项目的主要施工机械表注：本表后应附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
| 序号 |
设备名称 |
型号规格 |
国别产地 |
制造年份 |
额定功率（**） |
生产能力 |
数量（台） |
预计进场时间 |
| 序号 |
设备名称 |
型号规格 |
国别产地 |
制造年份 |
额定功率（**） |
生产能力 |
小计 |
其中 |
预计进场时间 |
| 序号 |
设备名称 |
型号规格 |
国别产地 |
制造年份 |
额定功率（**） |
生产能力 |
小计 |
自有 |
新购 |
租赁 |
预计进场时间 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
法人代表签字：投标人名称（公章）：若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金、媒体通报、**年内禁止参与****等处罚；如已中标的，自动放弃中标（成交）资格，并承担全部法律责任；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。*、若中标后，将按照规定及时与招标人签订****合同，不与招标人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行****合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；*、遵纪守法，公平竞争。不与其他投标人相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人，不损害招标人的合法权益；不向评标委员会、招标人提供利益以牟取中标（成交）。*、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；
技术标书○投标文件技术文件投标人提供认为评标时需要的材料，格式自拟。其他材料年月日
*．内容:施工组织设计。投标人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精练、内容具有针对性)：*．本项目投标文件（技术文件）封皮统*使用招标公告提供的***附件所附封皮，**白色打印纸打印，不设封底。说明○○（本项目投标文件（技术文件）封皮统*使用招标公告提供的***附件所附封皮，**白色打印纸打印。）
(*)环境保护、水土保持、文明施工、文物保护保证措施(*)安全保证措施(*)关键工程质量保证措施(*)工期关键线路图及保证措施(*)重点、关键和难点工程的施工方案(*)总体施工组织布置及规划
（报价文件）投标文件投标文件投标报价文件(*)其他应说明的事项(*)项目风险预测与防范，事故应急预案
*、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。*、已标价工程量清单（详见第*章“工程量清单”）；*、投标函（见附件*）；目录年月日投标人：（盖单位章）
*．随同本投标函提交投标保证金*份，金额为人民币（大写）****（¥）。*．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。*．我方已仔细研究了（项目名称）标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）****（¥）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另*金额）工期，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。（招标人名称）：*、投标函附件*：
*．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。（*）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（*）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（*）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（*）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。*．如我方中标：
电话：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）*.（其他补充说明）。*．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
****市公路管理局****分局田庄、明村等公路站维修项目投标函附录年月日邮政编码：传真：
| 序号 |
名称 |
报价（****） |
备注 |
| * |
田庄警卫室及围墙 |
|
|
| * |
明村排水沟 |
|
|
| * |
****年****市公路局****分局公路站站房维修 |
|
|
| * |
投标总价 |
|
|
不可竞争费用汇总表已标价工程量清单（详见第*章“工程量清单”）年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖章）
| 序号 |
费用名称 |
费率% |
金额 |
备注 |
| * |
安全文明施工费 |
安全施工费 |
|
|
|
| * |
安全文明施工费 |
环境保护费 |
|
|
|
| * |
安全文明施工费 |
文明施工费 |
|
|
|
| * |
安全文明施工费 |
临时设施费 |
|
|
|
| * |
工程排污费 |
|
|
|
| * |
社会保障费 |
|
|
|
| * |
住房公积金 |
|
|
|
| * |
建设项目工伤保险 |
|
|
|
| * |
税金 |
|
|
|
| ** |
合计 |
|
|
|
投标文件封口格式投标文件包装袋密封件正面格式投标文件包装袋密封件正面和封口格式
| 收件人： 项目名称： 项目编号：投标文件 部分投标人名称：投标人地址：邮政编码：** 年 月 日加盖投标人公章（投标人法定代表人或者被授权代表签字） |
| 请勿在** 年 月 日 时之前启封加盖投标人公章（投标人法定代表人或者被授权代表签字） |
功能介绍
换一批
潜在投标单位
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
