（**—****—****）
建设工程施工合同
工程名称****县静态交通停车场建设工程水头桥停车场
施工单
****县政府投资****管理办公室
施工合同备案
*****
*
（**—****—****）
建设工程施工合同
工程名称****县静态交通停车场建设工程水头桥停车场
施工单位****
目录
第*部分合同协议书…………………………………………………*
第*部分通用合同条款………………………………………………*
第*部分专用合同条款…………………………………………***-***
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****县城市管理局
承包人（全称）:****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》
及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方
就****县静态交通停车场建设工程水头桥停车场施工及有关事
项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****县静态交通停车场建设工程水头桥停车场
*.工程地点：****县。
*.工程立项批准文号：灵审批字【****】**号。
*.资金来源：除申请上级资金外，不足部分由县财政配套。
*.工程内容：道路硬化与铺装、监控、交通管理设施、照明、
绿化种植、拆除工程等。道路沥青混凝土硬化***.*平方米，植草
砖铺装***平方米及安全设施安装工程等，施工图范围及工程量清
单内的全部内容。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月**日。
计划竣工日期：****年*月**日。
工期：**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算
的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合合格标准。
*、签约合同价、合同价格形式及付款方式
*.签约合同价为：
人民币（大写）***********元*角*分
（¥******.**元）；
*.合同价格形式：单价合同。
*.付款方式：按照****县政府投资****管理办法执行
*、项目经理
承包人项目经理：原习瑜。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同
文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补
充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合
同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集****
资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确
保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保
修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承
诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相
同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****县城市管理局签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合
同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，
承包人执*份。
发包人：(公章)，承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：法代表人或其委托代理人：
（签字或盖章），（签字或盖章）
组织机构代码：，组织机构代码：******************
地址：****省****市****县地址：****转型综合改革示范区学
滨河北路府产业园创业街**号时代
广场科宇信息产业大厦*层
**、*、*、*、*号秦贾合鑫
众创空间第****号工位
邮政编码：******邮政编码：******
法定代表人：王聪明法定代表人：常鹏宇
委托代理人：，委托代理人：
电话：****-*******电话：/
传真：，传真：/
电子信箱：，电子信箱：/
开户银行：中国银行股份有限公开户银行：上海浦东发展银行太
司****支行，原高新技术产业开发
区支行
账号：************账号：********************
（公章）
发包人：（公章）承包人：
地址：太厦市小店区平阳********
开户行：上海海卡公法汉有汇际技术产业法发区支行
账号：********************
邮编：******
法定代表人或其委托代理人：法定代表容或基委托代理人：
*****村
（签字或盖章）（签字或盖章）
组织机构代码：
组织机构代码：******************
地址：****省****市****县地址：****转型综合改革示范区学
滨河北路府产业园创业街**号时代
广场科宇信息产业大厦*层
**、*、*、*、*号秦贾合鑫
众创空间第****号工位
邮政编码：******邮政编码：******
法定代表人：王聪明法定代表人：常鹏宇
委托代理人：委托代理人：
电话：****-*******电话：
传真：传真：
电子信箱：电子信箱：
开户银行：中国银行股份有限公开户银行：上海浦东发展银行太
司****支行原高新技术产业开发
区支行
账号：************账号：*********************
*
第*部分通用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有
本款所赋予的含义：
*.*.*合同
*.*.*.*合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束
力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、
投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条
款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他
合同文件。
*.*.*.*合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同
签署的称为“合同协议书”的书面文件。
*.*.*.*中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中
标的书面文件。
*.*.*.*投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于
投标的称为“投标函”的文件。
*.*.*.*投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为
“投标函附录”的文件。
*.*.*.*技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或
指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的
技术标准和要求。
*.*.*.*图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同
约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，
以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审
查合格。
*.*.*.*已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规
定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
*.*.*.*预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的
格式和要求编制的工程预算文件。
*.*.*.**其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工
有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用
合同条款中进行约定。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
*.*.*.*发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取
得该当事人资格的合法继承人。
*.*.*.*承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应
工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
*.*.*.*监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委
托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
*.*.*.*设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委
托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
*.*.*.*分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工
程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。
*.*.*.*发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发
包人授权范围内行使发包人权利的人。
*.*.*.*项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承
包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项
目负责人。
*.*.*.*总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进
行工程监理的总负责人。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久
工程和（或）临时工程。
*.*.*.*永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工
程，包括工程设备。
*.*.*.*临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的
各类临时性工程，不包括施工设备。
*.*.*.*单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施
工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
*.*.*.*工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构
设备、仪器及其他类似的设备和装置。
*.*.*.*施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设
备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。
（*）监理人审查并报送发包人的期限：按照通用合同条款执
行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按照通用合同
条款执行。
（*）发包人支付进度款的期限及方式：按县财政资金管理办
法支付。（乙方每次收到工程款应首先支付工人工资）。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按照通用合同
条款执行。
（*）结算方式：如设计变更、现场签证、工程洽商等引起的
工程量增减，有清单价的执行清单价，无清单价的执行****年****
省相应的预算定额。材料价格调整及人工费调整执行****县财政投
资项目建设服务中心相关规定执行。
（*）如清单工程量与图纸工程量不符时，以实际发生计算的
工程量为准。
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：无。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前按照通用合同条款
执行小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：按照通用合同条款执行小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：工程完工后，承包人提交竣工验收
报告后，发包人在**日内组织验收。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违
约金的计算方法：，无，。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：发包人竣工验收后。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算
方法为：，无，。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：无。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：，无，。
（*）单机无负荷试车费用由无承担；
（*）无负荷联动试车费用由无承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：无，。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：合同约定的工程全部完成并验收
合格。
**.竣工结算
**.*竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：按照通用合同条款执行。
竣工付款申请单应包括的内容：按照通用合同条款执行。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：\，。
发包人完成竣工付款的期限：\。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：\。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按照通用合同条款执行。
承包人提交最终结算申请单的期限：按照通用合同条款执行。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的
期限：按照本合同**.*.*执行，。
（*）发包人完成支付的期限：按照通用合同条款执行。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：*年。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：按照通用合同条款执行。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：无；
（*）*%的工程款；
（*）其他方式:无。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金
的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:无。
关于质量保证金的补充约定：无，。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：*年。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按照通用
合同条款执行。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无，。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知
的违约责任：无，。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：
无，。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自
行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合
合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情
况的违约责任：无，。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致
承包人无法复工的违约责任：无，。
（*）其他：无。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满无
天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包
人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：按照通用合同条款执行。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用合同条款执行
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、
承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方
式：无，。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其
他情形：无，。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后按
照通用合同条款执行天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：无，。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：无，。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：否。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：无，。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：无，。
选定争议评审员的期限：无，。
争议评审小组成员的报酬承担方式：无，。
其他事项的约定：无，。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：无，。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解
决：
（*）向****仲裁委员会申请仲裁；
（*）向无人民法院起诉
附件*：
工程质量保修书
发包人（全称）：****县城市管理局
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设
工程质量管理条例》，经协商*致就****县静态交通停车场建设工
程水头桥停车场。（工程全称）签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担
工程质量保修责任。保修内容如下：
所施工全部内容
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修
期如下：
*．地基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使
用年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗
为*年；
*城市道路工程为*年；
*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*．其他项目保修期限约定如下：以上没有说明的其他项目的
保修期为*年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，其中绿化工程为**个月,缺陷责
任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行
验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之
日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人
可以委托他人修理。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立
即到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管
理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，
采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人
提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：无。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，
作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：，承包人(公章)：
地址：****省****市****县地址：****转型综合改革示范
滨河北路区学府产业园创业街**号时
代广场科宇信息产业大厦*层
**、*、*、*、*号秦贾合鑫
众创空间第****号工位
法定代表人(签字)：，法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：，委托代理人(签字)：
电话：****-*******电话：/
传真：，传真：/
开户银行：中国银行股份有限公开户银行：上海浦东发展银行太原
司****支行，高新技术产业开发区
支行
账号：************账号：********************
邮政编码：******邮政编码：******
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，
作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：承包人（公章）：
地址：****省****市****县地址：****转型综合改革示范
：
滨河北路区学府产业园创业街**号时
代广场科学信息产业大厦*层
**、*、*、*、*号秦贾合鑫
众创空间第****号工位
法定代表人（签字）：法定代表人（签字)：
委托代理人（签字）：委托代理人（签字):
电话：****-*******电话：*
传真：传真：
开户银行：中国银行股份有限公开户银行：上海浦东发展银行太原
司****支行高新技术产业开发区
支行
账号：************账号：********************
邮政编码：******邮政编码：******
***
功能介绍
换一批
中标单位近一年业绩表现 
放大
缩小
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
