****区蘭萌路片区老旧小区配套基础设
施项目设计施工
总承包/标段
建设项目工程总承包合同
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****市****区蘭萌建设开发有限公司
承包人（全称）施工：****智悦建设工程有限公司
承包人（全称）设计：众生设计集团有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****区鼓萌路片区老旧小区配套基础设施项目设计施工
总承包项目有关事项协商*致，共同达成如下协议
、工程概况
*.工程名称：萌路片区老旧小区配套基础设施项目
*.工程地点：****市****区元坝镇。
*.工程立项批准文号：昭发改审批********号。
*.资金来源：争取上级资金及地方配套资金
*.工程内容：改造**个老旧小区道路*.*公里、人行道*.*公里、雨水管*.*公里、污水
管*.*公里、燃气管道改造*.*公里、停车位***个，配套建设绿化、电缆、路灯、环卫设施、
安防设施、消防设施、托幼、养老、无障碍设施等。
*.工程承包范围：设计、施工总承包招标。含施工图设计、材料采购、施工、竣工、验收、
试运行、工程保修期内的缺陷修复和保修等全部工作。投标人对工程质量、安全、工期等全面
负责。
*、合同工期
工期：***日历天（其中设计部分需在**日历天内完成：同时施工部分需在***日历天完
成）。
*、质量标准
设计质量标准：满足现行相关工程建设标准、相关设计规范（规程）、相应设计文件编制
深度要求。
设计成果质量要求：满足国家相关设计标准、规范（规程）和相应设计文件编制深度要求，
并应符合现场实际情况，满足招标人项目建设需求和施工要求；
*
施工质量要求：达到国家现行施工验收合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式。
*.签约合同暂估价（含暂定金额）：****.*******元（大写：***********
*元*角*分），最终以审计结论为准。
其中，设计费（含税）暂定为人民币（大写）***********元*角*分
（￥******.**元）；适用税率：*%
最终按以下方式计取
（*）工程费用结算方式：本工程按《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）和
****年《****省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行按区财政投资评审中心评
审后的建安投资，根据国家建设部关于发布《工程****收费管理规定》（计价格（****）
**号）收费标准计算设计费用，下浮**.**%计取权（注：设计费的结算价以预算评审价的建
安费为计算基数，依据**收费标准并按照招标文件中设计限价算费方式计算出的设计费*（*-
下浮费率）。下浮费率=（**设计投标报价******.**/标准设计费用******.**）****%=**.**%）。
施工费用按区财政投资评审中心评审后的建安直接费下浮*.**%计取。不可竞争费不下浮（不
可竞争费计费基础按清单单价未下浮计取）
（*）规费取费按施工期内承包人在川审定的取证载明的系数计取：安全文明施工费及现场
评价费按《****省建设工程安全文明施工费计价管理办法》（川建发（****）*号）文件结算
时根据评分结果计取；税金按施工期间国家最新税法相关规定执行；其他费用按通用及专用条
款相关规定执行。如在合同签订时****省发布新定额的，按照新定额执行。
*.合同价格形式：单价合同
设计、施工投标报价金额仅为暂定金额，作为履约担保缴纳的依据，作为设计、施工费用
预付款和进度款的支付依据，作为当地财政投资评审中心审定工程量清单预算以前的施工费用
支付依据。
中标人完成设计并由招标人完成施工图审查工作后，由造价咨询单位编制工程量清单预算
后报区财政投资评审中心评审或第*方咨询机构评审，形成项目预算评审价。
*、项目主要管理人员
项目总负责人（施工项目经理）：易芙全
施工技术负责人：陶家锦
设计负责人：薛志军
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行
转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订
与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****市****区蔽萌建设开发有限公司签订。
*、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自合同签订之日起生效。
**、合同份数
本合同*式*份，联合体双方各执*份，发包人*份。
*
发包人：****市****区蘭萌建设开发有限公司承包人（牵头人）****智悦建设工程有限公司
法定代表大或其委托代理人：法定代表人或基委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：******************组织机构代码：******************
地址：地址：*
邮政编码：邮政编码：*
电话：电话：***********
传真传真：/
电子信箱：电子信箱：电子信箱：**********@**.***
开户银行：开户银行：****苍溪农村商业银行股份有限公司
账号：账号：*****************
承包人（成员*）：众生设计集团有限公司
开户银行：
账号：*
承包人（成员*）：众生设计集团有限公司
法定代表人或其委托代理人：
（签字
组织机构代码：******************
地址：浙江省温州市鹿城区康源大楼南楼
*层***室
邮政编码：/
电话：****-********
传真：*****-********
电子信箱：
开户银行：
账号：
*
第*部分通用合同条款
*.般约定
*.*词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
*.*.*合同
*.*.*.*合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件
包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附
件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
*.*.*.*合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”
的书面文件。
*.*.*.*中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
*.*.*.*投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文
件。
*.*.*.*投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
*.*.*.*技术标准和要求：是指构成台同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地
方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
*.*.*.*图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的
设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照
法律规定审查合格。
*.*.*.*已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明
价格的工程量清单，包括说明和表格。
*.*.*.*预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算
文件。
*.*.*.**其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文
件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
*.*.*.*发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承
*
人。
*.*.*.*承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人
及取得该当事人资格的合法继承人。
*.*.*.*监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监
督管理的法人或其他组织。
*.*.*.*设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应
工程设计资质的法人或其他组织。
*.*.*.*分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订
分包合同的具有相应资质的法人。
*.*.*.*发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人
权利的人。
*.*.*.*项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履
行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
*.*.*.*总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
*.*.*.*永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
*.*.*.*临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施
工设备。
*.*.*.*单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功
能的永久工程。
*.*.*.*工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设
备和装置。
*.*.*.*施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不
包括工程设备、临时工程和材料。
*.*.*.*施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所
组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
*.*.*.*临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
*.*.*.*永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
*.*.*.**临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
*
*.*.*日期和期限
*.*.*.*开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约
定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第*.*.*项（开工通知）约定发出的符合法律规
定的开工通知中载明的开工日期。
*.*.*.*竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约
定的竣工日期；实际竣工日期按照第**.*.*项（竣工日期）的约定确定。
*.*.*.*工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定
所作的期限变更。
*.*.*.*缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保
证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。
*.*.*.*保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收
合格之日起计算。
*.*.*.*基准日期：招标发包的工程以投标截止日前**天的日期为基准日期，直接发包的
工程以合同签订日前**天的日期为基准日期。
*.*.*.*天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从
次日开始计算，期限最后*天的截止时间为当天**:**时。
*.*.*合同价格和费用
*.*.*.*签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明
施工费、暂估价及暂列金额等。
*.*.*.*合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的
金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
*.*.*.*费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应
分摊的其他费用，但不包括利润。
*.*.*.*暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不
能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
*.*.*.*暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的*笔
款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工
中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证
确认等的费用。
*.*.*.*计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的*星工作或需要采用计
*
日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的*种方式。
*.*.*.*质量保证金：是指按照第**.*款（质量保证金）约定承包人用于保证其在缺陷责
任期内履行缺陷修补义务的担保。
*.*.*.*总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在
已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。
*.*.*其他
*.*.*.*书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用*
种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
*.*法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性
法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、
规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
*.*.*发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在
专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
*.*.*发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，
应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已
充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
*.*合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件
的优先顺序如下：
（*）合同协议书：
（*）中标通知书（如果有）；
*
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容
的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性
质确定优先解释顺序。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供和交底
发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包
人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第*.*.*项（开工通知）
载明的开工日期前**天向承包人提供图纸。
因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第*.*.*
项（因发包人原因导致工期延误）约定办理
*.*.*图纸的错误
承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理
人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的
通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且
不意地完成图纸修改补充所需的时间。
*.*.*图纸的修改和补充
图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相
应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。
*.*.*承包人文件
承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专
用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。
**
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向项目所在地仲裁委员会申请仲裁
（*）向项目所在地人民法院起诉。
附件
附件*：发包人供应材料设备*览表
附件*：工程质量保修书
附件*：建设工程廉政责任书
附件*：安全生产合同
附件*：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件*：
**
发包人供应材料设备*览表
| 序号 |
材料、设备品种 |
规格型号 |
单位 |
量 |
数单价（元） |
质量等级 |
供应时间点 |
送达地 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
附件*:
工程质量保修书
发包人（全称）：****市****区蘭萌建设开发有限公司
承包人（全称）施工：****智悦建设工程有限公司
承包人（全称）设计：众生设计集团有限公司
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*
致就****区蘭萌路片区老旧小区配套基础设施项目设计施工总承包（***）（工程全称）签订工
程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、
房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以
及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年
*.装修工程为*年；
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*.供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*．学校区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*.其他项目保修期限约定：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于
全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承
包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向
**
当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质
等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*质量保修完成后，由发包人组织验收
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：在质保期内，若质保金不足以弥补工程质量缺陷修复
的费用，发包人有权问承包大追索需修复费用。
工程质量保修书由发包人影承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有
效期限至保修期满，单
发包人：****市羽化区霞萌建设开发有限公司承包人（牵头人）：****智悦建设工程有限公司
地址：****市****区元坝镇霞萌路***号地址：****省****市****区元坝镇元坝村****
卡尔城*地块*号楼*-*-**号
法定代表人（签字）：法定代表人（签字：
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
电话：电话：***********
传真：传真：
开户银行：开户银行：****苍溪农村商业银行股份有限公司
账号：账号：*****************
邮政编码：邮政编码：
皖******
承包人（成员*）（公章）：众生设计集团有限公司
地址：浙江省温州市鹿城区康源大楼南楼
*层***室
*
法定代表人（签字）
委托代理人（签字）：
电话：****-********
传真：****-********
**
附件*:
建设工程廉政责任书
发包人（全称）：****市****区鼓萌建设开发有限公司
承包人（全称）施工：****智悦建设工程有限公司
承包人（全称）设计：众生设计集团有限公司
为认真贯彻中央加大反腐力度，推进廉政建设，预防和减少工程建设中的经济犯罪，维护
建设市场的正常次序，遇制“工程上马，干部下马”现象的发生，确保工程从征地到竣工过程
中“工程优良，干部优秀”，工程发包人（简称发包人、甲方）和工程承包人（简称乙方）自
愿签署建筑工程廉政协议：
*、乙方不得以任何形式向发包人人员赠送各种礼品、礼券（现金），发包人人员不得以
任何借口收受各种种礼品、礼券（现金）。如有违反，将视情节轻重对发包人人员给予批评、
教育、罚款直至党纪、政纪、法律处分，对乙方给予扣减工程款*%—*%，直至终止合同。
*、乙方在工程建设中购赔发包人人员，被纪检、检察、监察机关立案查处的，发包人有
权终止工程项目施工合同，由此发包人造成的损失均由乙方承担，并负责由此发生的*切费用
（在工程款中扣除）
*、发包人人员向乙方索赔，经乙方检举被纪检、检察、监察机关立案查处的，乙方有权
从发包人被索赔款额*-*倍作为奖励（此款由索赔人承担）。
*、甲乙双方人员应禁止赠送、赔赔、收受、索要行为的发生，如遇*方发生，另*方当
事人应立即报告本单位领导和当地纪检、检察、监察机关，对不主动报告情况的有关人员，*
经查出是情节轻重给予党纪、政纪直至法律处分。
*、本合同*式*份，联合体双方各执*份，发包人*份。
**
发包人：****市****区藤萌建设开发有限公司承包人（牵头人）：****智悦建设工程有限公司
地址：****市****区元坝镇段明路***号地址：****省****市昭花区元坝镇元坝村****
卡尔城*地块*号楼-*-**号
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
电话：电话：***********
传真：传真：
开户银行：开户银行：****苍溪农村商业银行股份有限公司
账号：账号：*****************
邮政编码：邮政编码：
设
承包人（成员*）（公章）：众生设计集团有限公司
地址：浙江省温州市鹿城区康源大楼南楼
*层***
车
法定代表人（签字）
委托代理人（签字）：
电话：****-********
传真：*************
**
附件*：
安全生产合同
为在****区鼓萌路片区老旧小区配套基础设施项目设计施工总承包（***）合同段的实施过程中
创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人****市****区霞
萌建设开发有限公司（以下简称“发包人”）与承包人****智悦建设工程有限公司（以下简称“承
包人”）特此签订安全生产合同
、发包人职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*.按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理
做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*.重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施
工，同时验收，投入使用。
*.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
*.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
*、承包人职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中
的有关安全要求。
*.坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，
增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及
兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理
人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布
置、检查、总结和评比。
*.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）
的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到
横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应按施工人
员的*%～*%配备安全员，并满足国家相关法律法规的要求专职负责所有员工的安全和治安保
卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止
事故发生。
*.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴
力或妨碍治安的行为
**
*.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安
全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方
准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇
驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，
方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
*.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人
员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他
方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
*.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工注册建造师和安全检查员应随时检查劳
动防***护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经
常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工
现场必须具有相关的安全标志牌。
**.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预
案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有
关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
*、违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*、其他
本工程安全生产合同，作为施工合同附件，全部工程竣工验收后失效。
**
发包人：****市****区霞萌建设开发有限公司承包人（牵头人）：****智悦建设工程有限公司
地址：广州市****区元坝镇霞萌路***号地址：****省****市****区元坝镇元坝村****
卡尔城*地块*号楼**-**号
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
*****
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
电话：电话：***********
传真：传真：
开户银行：开户银行：****苍溪农村商业银行股份有限公司
账号：账号：*****************
邮政编码：邮政编码：
承包人（成员*）（公章）：众生设计集团有限公司
地址：浙江省温州市鹿城区康源大楼南楼
*层***室
法定代表人（签字
委托代理人（签字）：
电话：****-********
传真：*****-********
**
附件*：
承包人用于本工程施工的机械设备表
| 序号 |
机械或设备名称 |
规格型号 |
数量 |
产地 |
制造年份 |
额定功率（**） |
生产能力 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
