工程编号：
合同编号：
建设工程施工合同
工程名称:****县上津至槐树至关防*天门道路改扩建工
程（上津至槐树段）
工程地点:****市****县上津镇、槐树乡、关防乡
发包人:****县交通投资有限公司
承包人:联合体牵头单位：（****县通达公路工程有限责
任公司）
联合体成员单位：（****利路达公路建设有限公司）
签订日期:，****年**月**日
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
目录
第*部分合同协议书
*合同协议书
*廉政合同
*安全生产合同
第*部分通用合同条款
第*部分专用合同条款
*公路工程专用合同条款
*项目专用合同条款
第*部分中标通知书
第*部分工程量清单
*
第*部分合同协议书
*合同协议书
发包人（全称）：****县交通投资有限公司
承包人（全称）：联合体牵头单位：****县通达公路工程有限责任公司
联合体成员单位：****利路达公路建设有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****县上津至槐树至关防*天门道路改扩建工
程（上津至槐树段）的有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****县上津至槐树至关防*天门道路改扩建工程（上津至槐树段）
*.工程地点：****市****县上津镇、槐树乡、关防乡
*.工程内容及规模：起点桩号**+***,终点桩号***+***.***，路线全长**.***公里，
公路等级*级。主要工程内容为：路基挖土石方、挡墙、沥青混凝土路面、新建涵洞、桥梁等。
*、合同文件构成
下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
(*)合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资
料）；
(*)中标通知书；
(*)投标函及投标函附录；
(*)项目专用合同条款（含招标文件澄清或修改通知中与此有关的部分）；
(*)公路工程专用合同条款；
(*)通用合同条款；
(*)技术规范（含招标文件澄清或修改通知中与此有关的部分）；
(*)图纸（含招标文件澄清或修改通知中与此有关的部分）；
(*)已标价工程量清单；
(**)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
(**)发包人下发的有关本工程的文件、规范、实施办法、管理细则等；
(**)其他合同文件。
*.签约合同价为：人民币（大写）***************元*角
（¥*********.**元）
*.承包人项目经理：薛之勇建造师证:鄂************
*
承包人项目总工：姜莉职称证：************
*.交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：达到国家验收合格标准；工
程安全目标：无伤亡安全事故。
*.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款（详见第**页
——项目专用合同条款**.*.*条）。
*.承包人应按照监理人指示开工，工期为***日历天。
*.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖
公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
**.本协议书正本*份、副本*份，合同双方各执正本*份，副本*份，当正本与副本
的内容不*致时，以正本为准。
**.承包人为施工联合体，对于因施工所形成债务的清偿互负连带清偿责任。
**、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人(公章)：****县交通投资有限公司承包人（联合体牵头单位）：****县通
达公路工程有限责任公司(公章)
地址：****县城关镇****大道*号地址：****县悬鼓路**号
法定代表人(签字)：，法定代表人或委托代理人(签字)：
电话：，电话：****-*******
开户银行：，开户银行：****农行人民街分理处
账号：，账号：*****************
日期：****年**月**日，日期：****年**月**日
承包人（联合体成员单位）：****利
路达公路建设有限公司(公章)
地址：****市施洋路**号
法定代表人或委托代理人(签字)：
日期：****年**月**日
*
*廉政合同
甲方（发包人）：****县交通投资有限公司
乙方（承包人）：联合体牵头单位：****县通达公路工程有限责任公司
联合体成员单位：****利路达公路建设有限公司
工程项目名称：****县上津至槐树至关防*天门道路改扩建工程（上津至槐树段）
工程项目地址：****市****县上津镇、槐树乡、关防乡
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、
廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设
资金的安全和有效使用以及投资效益，特订立如下合同。
*.发包人和承包人双方的权利和义务
(*)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
(*)严格执行****县上津至槐树至关防*天门道路改扩建工程（上津至槐树段）标段
施工合同文件，自觉按合同办事。
(*)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合
同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
(*)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认
真查处违法违纪行为。
(*)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义
务。
(*)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予
处理并要求告知处理结果的权利。
*.发包人的义务
(*)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得
让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
(*)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人
提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(*)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配
偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(*)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工
程分包、劳务等经济活动等。
(*)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要
求承包人购买合同规定外的材料和设备。
(*)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中
介活动和安排个人施工队*。
*.承包人的义务
*
(*)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重
礼品。
(*)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付
的任何费用。
(*)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(*)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品
等。
*.违约责任
(*)发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党
纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济
损失的，应予以赔偿。
(*)承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党
纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人
建议交通主管部门给予承包人*至*年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
*.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包
人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同
执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*.本合同作为****县上津至槐树至关防*天门道路改扩建工程（上津至槐树段）（项
目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即
生效。
*.本合同*式*份，由发包人执*份，承包人各执*份，送交发包人和承包人的监
督单位各*份。
发包人(公章)：****县交通投资有限公司承包人（联合体牵头单位）：****县通
地址：****县城关镇****大道*号达公路工程有限责任公司(公章)
法定代表人(签字)：，法定代表人或委托代理人(签字)：
委托代理人(签字)：
日期：****年**月**日，日期：****年**月**日
承包人（联合体成员单位）：****利
路达公路建设有限公司(公章)
法定代表人或委托代理人(签字)：
日期：****年**月**日
*
*安全生产管理责任合同
发包人（全称）：****县交通投资有限公司
承包人（全称）：联合体牵头单位：****县通达公路工程有限责任公司
联合体成员单位：****利路达公路建设有限公司
为在****县上津至槐树至关防*天门道路改扩建工程（上津至槐树段）施工合同的实
施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生
产合同：
*.发包人职责
(*)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要
求。
(*)按照“安全第*、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行
安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(*)重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同
时施工，同时验收，投入使用。
(*)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
(*)组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐
患。
*.承包人职责
(*)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家
有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安
全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包
合同中的有关安全要求。
(*)坚持“安全第*、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安
全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产
管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、
工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到
生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*
(*)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请
的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产
责任制做到横向到边，人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机
构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安
全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构
人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
(*)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、
暴力或妨碍治安的行为。
(*)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人
员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全
技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力
容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，
获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，
项目经理必须承担管理责任。
(*)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施
工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货
或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
(*)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳
动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
(*)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证
其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
(*)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，
施工现场必须具有相关的安全标志牌。
(**)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救
援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以
及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
(**)安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管
理。
*
（**）承包人为施工联合体，对施工过程中的债务清偿互负连带责任。
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣
工验收后失效。
*.本合同正本*份、副本*份，合同双方各执正本*份，副本*份，当正本与副本的
内容不*致时，以正本为准。
发包人(公章):****县交通投资有限公司
法定代表人或其委托代理人（签字）：
日期：****年**月**日
承包人：（联合体牵头单位）：****县通达公路工程有限责任公司（公章）
法定代表人或委托代理人(签字)：
日期：****年**月**日
承包人：（联合体成员单位）：****利路达公路建设有限公司（公章）
法定代表人或委托代理人(签字)：
日期：****年**月**日
*
第*部分合同条款及格式
*.通用合同条款
（“通用合同条款”详见交通运输部发布的《公路工程标准施工招标文
件》（****年版）的“通用合同条款
*
*.项目专用合同条款
项目专用合同条款数据表
| 序号 |
条目号 |
信息或数据 |
| * |
*.*.*.* |
发包人：****县交通投资有限公司地址：****县城关镇****大道*号邮政编码：****** |
| * |
*.*.*.* |
监理人：签订合同协议书后，由发包人书面通知承包人地址：/邮政编码：/ |
| * |
*.*.*.* |
缺陷责任期：自实际交工日期起计算*年 |
| * |
*.*.* |
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前*天签发图纸修改图给承包人 |
| * |
*.*.* |
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：（*）根据第**.*款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的**%或累计变更超过了签约合同价的*% |
| * |
*.*.* |
发包人是否提供材料或工程设备：否如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：/ |
| * |
*.* |
发包人是否提供施工设备和临时设施：否如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：/ |
| * |
*.*.* |
发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发出开工通知书*天之前。承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在测试完成并开工前*天内。 |
| 序号 |
条目号 |
信息或数据 |
| * |
**.*（*） |
逾期交付工程违约金：****元/天 |
| ** |
**.*（*） |
逾期交付工程违约金限额：**%签约合同价 |
| ** |
**.* |
提前交工的奖金：/元/天 |
| ** |
**.* |
提前交工的奖金限额：/%签约合同价 |
| ** |
**.*.* |
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的/%或增加收益的/%给予奖励 |
| ** |
**.* |
□因物价波动引起的价格调整按照/约定的原则处理若按第**.*.*项的约定采用价格调整公式进行调价，/（调价周期）按价格调整公式进行*次调整☑合同期内不调价 |
| ** |
**.*.*（*） |
开工预付款金额：□适用：%签约合同价☑不适用 |
| ** |
**.*.*（*） |
材料、设备预付款比例：□适用：等主要材料、设备单据所列费用的%☑不适用 |
| ** |
**.*.* |
承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：/份 |
| ** |
**.*.*（*） |
*、按工程进度分布计量，每次计量数据确认后，按本次所确认数据的**%支付对应工程款；*、在施工组织过程中，中标企业在安全、质量、进度管理中贡献突出，业主单位可根据实际完成计量金额给予奖励性支付，用于加快推进工程建设。 |
| ** |
**.*.*（*） |
逾期付款违约金的利率：/‰/天 |
| 序号 |
条目号 |
信息或数据 |
| ** |
**.*.* |
质量保证金金额：*.*%合同价格，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予/%合同价格质量保证金的优惠。质量保证金是否计付利息：□是，利息的计算方式：☑否 |
| ** |
**.*.*（*） |
承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：按监理方要求提供*份。 |
| ** |
**.*.*（*） |
承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：按监理方要求提供*份。 |
| ** |
**.*（*） |
竣工资料的份数：*份 |
| ** |
**.*.* |
单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：/ |
| ** |
**.*.* |
本工程及工程设备是否进行试运行：否如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：/ |
| ** |
**.*（*） |
保修期：自实际交工日期起计算*年 |
| ** |
**.* |
建筑工程*切险的保险费率：*.*‰ |
| ** |
**.*.* |
第*者责任险的最低投保金额：****元，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：*.*‰ |
| ** |
**.* |
争议的最终解决方式：诉讼（仲裁或诉讼）如采用仲裁，仲裁委员会名称：向有管辖权的人民法院诉讼 |
**
项目专用合同条款
说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专
用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分
所列内容。
*.*承包人的*般义务
*.*.**其他义务
（*）承包人应履行的其他义务：
*.*保障承包人员的合法权益
*.*.*项补充：
（*）承包人应严格遵守《关于在交通、水利、铁路等行业建立工资支付保证金制度的
通知》（鄂劳社文[****]***号）、《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工资问题的意
见》（国办发[****]*号）、《省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工资问题的实施
意见》（鄂政办发[****]**号）、《交通运输部办公厅关于贯彻落实&**;国务院办公厅关于全
面治理拖欠农民工工资问题的意见&**;和治理拖欠工程款问题的通知》、《国务院办公厅关于
印发保障农民工资支付工作考核办法的通知》（国办发〔****〕**号）、《****年度保
障农民工工资支付工作考核细则》及国家有关解决拖欠工程款和民工资的法律、法规，及
时支付工程中的材料、设备货款及农民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设
备货款及农民工资等费用，如果出现此种现象，*律通报批评并责令承包人自行组织资金
迅速偿还欠款。对恶意拖欠和拒不按计划支付的或因农民工资支付情况出现阻工、闹事等
群体事件的，发包人还将上报交通行政主管部门，记入信用档案，并依法追究承包人的法律
责任。
（*）承包人应按规定到劳动保障行政部门办理用工登记、就业登记和劳动合同鉴证，
并在核发工程项目施工许可证前向所在地劳动保障行政部门开设的专门帐户缴纳规定金额
的工资保证金。工资保证金的缴纳、使用和监管依据项目所在地市政府相关规定执行。
（*）承包人应坚持施工企业与农民工先签订劳动合同后进场施工，并建立全体农民工
花名册和工资支付表，并委托银行发放农民工工资，确保将工资直接发放给农民工本人，严
禁发放给其他不具备用工主体资格的组织和个人。否则，视为承包人违约。
（*）承包人应在项目开工前在银行设立农民工工资支付专用账户，工资支付专用账户
应在人设部门和行业主管部门备案。工资支付专用账户只能用于支付农民工资，专款专用，
不得办理其他结算业务。
**
（*）明确工资支付各方主体责任。全面落实企业对招用农民工的工资支付责任，督促
各类企业严格依法将工资按月足额支付给农民工本人，严禁将工资发放给不具备用工主体资
格的组织和个人。在工程建设领域，施工总承包企业（包括直接承包建设单位发包工程的专
业承包企业，下同）对所承包工程项目的农民工工资支付负总责，分包企业（包括承包施工
总承包企业发包工程的专业企业，下同）对所招用农民工的工资支付负直接责任，不得以工
程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民
工。
（*）工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的
身份证号和签字等工资支付情况。农民工花名册和工资支付表报监理备查。
（*）承包人应在项目经理部配备专职劳资管理人员，建立施工人员进出场登记制度和
考勤记量、工资支付等管理台账，实时掌握施工现场用工及其工资支付情况，不得以包代管。
承包人应将经农民工本人签字确认的工资支付书面记录报监理人备查，承包人若提供的农民
工花名册和经农民工本人签字确认的工资支付书面记录为虚假材料，发包人将按违约处理投
标人。
（*）承包人必须及时为农民工办理参加工伤保险手续，并按时足额缴纳工伤保险费。
在农民工发生工伤后，要做好工伤认定、劳动能力鉴定和工伤待遇支付工作。未参加工伤保
险的农民工发生工伤，由用人单位按照工伤保险规定的标准支付费用。
*.**不利物质条件
*.**.*不利物质条件的范围：
**.*合同进度计划
承包人编制施工方案的内容：
**.*异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围：
**.*承包人暂停施工的责任
**.*（*）由承包人承担的其他暂停施工：
**.*计量
**.*.*本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度：
**.*工程进度付款
**.*.*工程进度款支付的方式和时间约定如下：按季度计量支付，每次进度付款按监
理人签发进度付款申请单的**%进行支付，交工完成后支付至最终结算价（工程审计报告）
的**%，缺陷责任期满后支付剩余工程款。
**.*.*农民工资保证金的缴存时间：
农民工资保证金的缴存金额：
**
农民工资保证金的扣留条件：
农民工资保证金的返还时间：
**.*不可抗力的确认
**.*.*（*）不可抗力的其他情形：
**.*承包人违约
**.*.*当承包人发生第**.*.*项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约
金，具体约定如下：
**.*发包人违约
**.*.*发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工资保证金的，
发包人应向承包人支付的违约金如下：
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
