延长县教育科技体育局延长县职业教育中心实训基地建设项目设计采购政府采购合同公告-比地招标网

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

中标项目数

中标率

中标总金额

平均下浮率

同比增长：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

*、合同编号：****-****-****

*、合同名称：****县职业教育中心实训基地建设项目设计采购

*、项目编号：****-****-****

*、项目名称：****县职业教育中心实训基地建设项目设计采购

*、合同主体

采购人(甲方)：****县教育科技体育局

地址：****县中心街

联系方式：****-*******

供应商(乙方)：****

地址：****省西安市新城区建华路*号白桦林明天**幢*单元*****号

联系方式：***********

*、合同主要信息

主要标的：

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	总价(元)	规格型号/服务要求
*	职业教育中心实训基地建设项目设计	*(项)	￥,,.*	￥,,.*	职业教育中心实训基地建设项目设计

合同金额： *,***,***.**元，大写(人民币)：********元整

履约期限：****年**月**日至****年**月**日

履约地点：****县教育科技体育局

采购方式：竞争性谈判

*、合同签订日期

****年**月**日

*、合同公告日期

****年**月**日

*、其他补充事宜

合同附件：

****职教中心合同.***

****县教育科技体育局

****年**月**日

**-****-****

建设工程设计合同（*）

（民用建设工程设计合同）

工程名称****县职业教育中心实训基地建设

项目

****县

工程地点：

合同编号****-****-****

乙级

设计证书等级：

发****县教育科技体育局包人：

设计人：虫舜国际工程设计有限公司

签订日期：****-*-*

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

**-****-****

建设工程设计合同（*）

（民用建设工程设计合同）

工程名称****县职业教育中心实训基地建设

项目

工程地点****县

合同编号：****-****-****

设计证书等级：乙级

发包****县教育科技体育局

人：

设计人：虫舜国际工程设计有限公司

签订日期：****-*-*

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：****县教育科技体育局

设计人：虫舜国际工程设计有限公司

发包人委托设计人承担

****县职业教育中心实训

基地建设项目施工图设计，经双方协商*致，签订本合同。

第*条本合同依据下列文件签订：

*.*《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑

法》、《建设工程****市场管理规定》。

天

*.*国家及地方有关建设计工程****管理法规和规

章。

司

*.*建设工程批准文件。

第*条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、

投资及设计费等见下表。

序号	分项目名称	建设规模	建设规模	设计阶段及内容	设计阶段及内容	设计阶段及内容	总投资（*元）	费率%	设计费中标价（元）
序号	分项目名称	层数	建筑面积（*²）	方案	初步设计	施工图	总投资（*元）	费率%	设计费中标价（元）
*	****县职业教育中心实训基地建设项目								*****.
	总计								*****.
	设计内容：新校区新建层实训楼建筑面积约**平方米，主要功能包括专业教室、园艺实验室、职业农民培训室等；层设备用房建筑面积约**平方米（地上层、地下层），主要功能为锅明炉房、泵房、柴油发电机房、餐厅等；现代化温室阳光棚座建筑面积约***平方米，拱棚座建筑面积约****平方米，室外配套大门、围墙、硬化、绿化、管网、配电等配套工程设计内	设计内容：新校区新建层实训楼建筑面积约**平方米，主要功能包括专业教室、园艺实验室、职业农民培训室等；层设备用房建筑面积约**平方米（地上层、地下层），主要功能为锅明炉房、泵房、柴油发电机房、餐厅等；现代化温室阳光棚座建筑面积约***平方米，拱棚座建筑面积约****平方米，室外配套大门、围墙、硬化、绿化、管网、配电等配套工程设计内	设计内容：新校区新建层实训楼建筑面积约**平方米，主要功能包括专业教室、园艺实验室、职业农民培训室等；层设备用房建筑面积约**平方米（地上层、地下层），主要功能为锅明炉房、泵房、柴油发电机房、餐厅等；现代化温室阳光棚座建筑面积约***平方米，拱棚座建筑面积约****平方米，室外配套大门、围墙、硬化、绿化、管网、配电等配套工程设计内	设计内容：新校区新建层实训楼建筑面积约**平方米，主要功能包括专业教室、园艺实验室、职业农民培训室等；层设备用房建筑面积约**平方米（地上层、地下层），主要功能为锅明炉房、泵房、柴油发电机房、餐厅等；现代化温室阳光棚座建筑面积约***平方米，拱棚座建筑面积约****平方米，室外配套大门、围墙、硬化、绿化、管网、配电等配套工程设计内	设计内容：新校区新建层实训楼建筑面积约**平方米，主要功能包括专业教室、园艺实验室、职业农民培训室等；层设备用房建筑面积约**平方米（地上层、地下层），主要功能为锅明炉房、泵房、柴油发电机房、餐厅等；现代化温室阳光棚座建筑面积约***平方米，拱棚座建筑面积约****平方米，室外配套大门、围墙、硬化、绿化、管网、配电等配套工程设计内	设计内容：新校区新建层实训楼建筑面积约**平方米，主要功能包括专业教室、园艺实验室、职业农民培训室等；层设备用房建筑面积约**平方米（地上层、地下层），主要功能为锅明炉房、泵房、柴油发电机房、餐厅等；现代化温室阳光棚座建筑面积约***平方米，拱棚座建筑面积约****平方米，室外配套大门、围墙、硬化、绿化、管网、配电等配套工程设计内	设计内容：新校区新建层实训楼建筑面积约**平方米，主要功能包括专业教室、园艺实验室、职业农民培训室等；层设备用房建筑面积约**平方米（地上层、地下层），主要功能为锅明炉房、泵房、柴油发电机房、餐厅等；现代化温室阳光棚座建筑面积约***平方米，拱棚座建筑面积约****平方米，室外配套大门、围墙、硬化、绿化、管网、配电等配套工程设计内	设计内容：新校区新建层实训楼建筑面积约**平方米，主要功能包括专业教室、园艺实验室、职业农民培训室等；层设备用房建筑面积约**平方米（地上层、地下层），主要功能为锅明炉房、泵房、柴油发电机房、餐厅等；现代化温室阳光棚座建筑面积约***平方米，拱棚座建筑面积约****平方米，室外配套大门、围墙、硬化、绿化、管网、配电等配套工程设计内	设计内容：新校区新建层实训楼建筑面积约**平方米，主要功能包括专业教室、园艺实验室、职业农民培训室等；层设备用房建筑面积约**平方米（地上层、地下层），主要功能为锅明炉房、泵房、柴油发电机房、餐厅等；现代化温室阳光棚座建筑面积约***平方米，拱棚座建筑面积约****平方米，室外配套大门、围墙、硬化、绿化、管网、配电等配套工程设计内	设计内容：新校区新建层实训楼建筑面积约**平方米，主要功能包括专业教室、园艺实验室、职业农民培训室等；层设备用房建筑面积约**平方米（地上层、地下层），主要功能为锅明炉房、泵房、柴油发电机房、餐厅等；现代化温室阳光棚座建筑面积约***平方米，拱棚座建筑面积约****平方米，室外配套大门、围墙、硬化、绿化、管网、配电等配套工程设计内

#*** *****#

第*条发包人应向设计人提交的有关资料及文件

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
*	相关立项、可研等批复文件	*
*	精确测绘图纸	*

第*条设计人应向发包人交付的设计资料及文件

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
*	初步设计	*
*	施工图	*

第*条本合同设计费（中标价）为￥*******.**元

（********元整）人民币。设计费支付进度详见

下表。

付费次序	占总设计费%	付费额（*元）	付费时间（由交付设计文件所决定）

说明：

施工图提交甲方后，甲方提出的重大变更，由双方另行

商议适当增加设计费用。

第*条双方责任

*.*发包人责任：

*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容，在规定的时

间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性

及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行

设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内，

设计人按本合同第*条规定交付设计文件时间顺延；超过规

定期限**天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件

的时间。

*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交

的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设

计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合

同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量

向设计人增付设计费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的

各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

*.*.*发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设

计文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前

投入的工作量，向设计人支付赶工费。

*.*.*发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作

人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

*.*.*发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、

资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，

发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制

或向第*人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，

发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

*.*设计人责任：

*.*.*设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发

包人提出的设计要，进行工程设计，按合同规定的进度要求

提交质量合格的设计资料，并对其负责。

*.*.*设计人采用的主要技术标准是：

国家现行有关规范及标准。

*.*.*设计合理使用年限以国家建筑规范要求为准。

*.*.*设计人按本合同第*条和第*条规定的内容、进

度及份数向发包人交付资料及文件。

*.*.*设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关

的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容

做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文

件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设

计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在*年内项目

尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量

向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

*.*.*设计人应保护发包人的知识产权，不得向第*人

泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生

以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索

赔。

第*条违约责任：

*.*在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设

计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始

设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不

足*半时，按该阶段设计费的*半支付；超过*半时，按该

阶段设计费的全部支付。

*.*设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责

修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设

计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计

费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人

支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%。

*.*由于设计自身原因，延误发按本合同第*条规定的

设计资料及设计文件的交付时间，每延误*天，应减收该项

目应收设计费的*分之*

*.*合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人

应双倍返还定金。

第*条其他

*.*发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合

与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服

务合同。

*.*设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，

由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第*条规定设计

人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规

定的份数，设计人另收工本费。

*.*本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件

和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人

不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人员配合加工定

货时，所需要费用由发包人承担。

*.*发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询

价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，

应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制

装费外，其他费用由发包人支付。

*.*发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服

务，另行支付费用。

*.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及

时协商解决。

*.*本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协

商解决，协商不成的按下列第（*）

种方式解决：

（*）提交****市仲裁委员会仲裁；

（*）依法向当地人民法院起诉。

*.*本合同*式*份，发包人*份，设计人*份。

*.*本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金

后生效。

*.**本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行

政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到项目

所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的

义务后，本合同即行终止。

*.**本合同未尽事宜，双立可签订补充协议，有关协

议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同

组成部门，与本合同具有同等法律效力。

*.**其它约定事项：

未尽事宜双方协商解决。

发包人名称：设计人名称：

****县教育科技体育局****

（盖章）（盖章）

法定代表人：（签学业能定代表人：（签字或至章）

委托代理人：（签字委托代理人：（签字）

纳税人识别号：纳税人识别：******************

住所

住所：西安市新城区建华路*号

邮政编码：

邮政编码：******

电话：电

话：***-********

传真：传

真：***-********

开户银行：

开户银行：工商银行股份有限公司

西安南关支行

银行帐号：

银行帐号：*******************

签订日期：年月日

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

延长县教育科技体育局延长县职业教育中心实训基地建设项目设计采购政府采购合同公告

公告内容：