**-****-****
建设项目工程总承包合同
中华人民共和国住房和城乡建设部
制定
国家市场监督管理总局
目录
第*部分合同协议书。.*
*、工程概况..*
*、合同工期..*
*、质量标准.*
*、签约合同价与合同价格形式。.*
*、工程总承包项目经理..*
*、合同文件构成.
*
*、承诺....
*
*、订立时间..*
*、订立地点..*
*、合同生效..
*
**、合同份数..*
第*部分通用合同条件...*
第*条*般约定..*
第*条发包人..**
第*条发包人的管理**
第*条承包人。**
第*条设计：**
第*条材料、工程设备.**
第*条施工...**
第*条工期和进度..**
第*条竣工试验...**
第**条验收和工程接收.**
第**条缺陷责任与保修.**
第**条竣工后试验..**
第**条变更与调整..**
第**条合同价格与支付.**
第**条违约...**
第**条合同解除.**
，
第**条不可抗力，**
第**条保险..**
第**条索赔..**
第**条争议解决...**
第*部分专用合同条件...**
*
*
第*条*般约定..**
第*条发包人..**
第*条发包人的管理.**
第*条承包人**
第*条设计..**
第*条材料、工程设备.**
第*条施工..**
第*条工期和进度.**
第*条竣工试验...**
第**条验收和工程接收...**
第**条缺陷责任与保修，..**
第**条竣工后试验..**
第**条变更与调整..**
第**条合同价格与支付..**
第**条违约...**
第**条合同解除.**
第**条不可抗力.**
第**条保险...
**
第**条争议解决..
**
附件...**
*
第*部分合同协议书
发包人（全称）…****县水务局
承包人（全称）：****
****禹雄工程技术有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就*******总承
包（设计+建安工程+设备采购）项目的工程总承包及有关事项协商*致，共同达成如下
协议：
*、工程概况
*.工程名称：*******总承包（设计+建安工程+设备采购）。
*.工程地点：****县境内
*.工程审批、核准或备案文号：文审批字（****）**号、文审批招核（****）**
号。
*．资金来源：中央资金及县****，项目出资比例为***%
*.工程内容及规模：本工程主要内容为拆除东淀蓄滞洪区*个村村内砖砌或混疑
土预制水表井****座，更新为****座复合塑料集中水表井：拆除计量水表****块（含
****块水毁村内水表，****块村内小区楼房水表），更新为**-***物联网智的水表，水
表后接原用户管道*******；维修或更换机进配套电气设备**套，新建**座砖砌井房，
更换后的电气设备置于井房内：掩没**眼供水机井及*座供水池消毒冲洗，连续消毒冲
选***后取水进行水质检测，达到饮用水标准后恢复村内正常饮水供应。
*.工程承包范围：工程总承包，包括不限于完成本项目设计所需的资料搜集、施
工图设计及相关配合服务，施工至工程竣工验收，完成并配合建设单位接受政府相关行
政部门结（决）算审计、参与竣工验收，审计结果作为最终工程款结算依据，质量保证
期内的缺陷修复
*、合同工期
计划开始工作日期：****年*月日。
计划开始现场施工日期：***年*月日。
计划竣工日期：****年*月**日。
*
工期总日历天数：***天，其中：设计周期**日历天，施工工期***日历天。工
期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量标准：设计要求的质量标准：满足现行设计规范的要求，并通过相关部
门的审查、验收：施工要求的质量标准：符合现行国家或行业验收规范合格标准
*、签约合同价与合同价格形式
*．签约合同价（含税）为：
人民币（大写）**************元整(￥_*********元）。
具体构成详见价格清单。其中
（*）设计费（含税）：
人民币（大写）********元整（￥_******元）；适用税率：*%，税金
为人民币（大写）*任*****元*角*分（￥_****.**元）；
（*）设备购置费（含税）：
人民币（大写）*（￥*元）；适用税率：*%，税金为人民币（大写）*（￥*元）；
（*）建筑安装工程费（含税）：
人民币（大写）***************元整（￥********元）；适用税
率：*%，税金为人民币（大写）************元*角*分（￥*******.**
元）；
（*）暂估价（含税）：
人民币（大写）*（￥*元）。
（*）暂列金额（含税）：
人民币（大写）*（￥*元）。
（*）双方约定的其他费用（含税）：
人民币（大写）*（￥*元）；适用税率：人%，税金为人民币（大写）*（￥*
元）。
付款方式：联合体作为承包人的，发包人分别向联合体各成员支付相应费用。
（*）设计费支付：合同签订后，发包人支付承包人设计费的**%，项目完工验收后
支付到设计费的**%，工程质量保修期到期后支付剩余全部款项。
（*）工程进度款支付：合同签订后，发包人支付承包人工程费的**%，剩余工程款
*
按工程进度支付，项目完工验收后支付到工程费的**%，结算审计后支付至决算金额的
**%，工程质量保修期到期后支付剩余全部款项。
*.合同价格形式：
合同价格形式为固定总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减
的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。
合同当事人对合同价格形式的其他约定：
*、工程总承包项目经理
工程总承包项目经理：白*帆。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及投标函附录（如果有）；
（*）专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（*）通用合同条件；
（*）承包人建议书；
（*）价格清单；
（*）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内
容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约
定的期限和方式支付合同价款。
*．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，
确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的
工程维修责任。
*、订立时间
本合同于****年*月—日订立。
*、订立地点
*
本合同在****县订立。
*、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自双方法定代表人或有权代理人签字并加
盖公章或合同专用章之日起生效。
**、合同份数
本合同*式***份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
发包人：（公章）承包人：（公章）成员单位：（公章）
****县水务局********禹雄工程技术有限公司
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签（签字）（签字）
统*社会使用代码：统*社会信用代码：统*社会信用代码：
******************************************************
地址：****省****市****县地址：河南省周口市鹿邑县真源原地址：保定市朝阳北大街
政通道***号办事处武平路***号****号尚北岚庭*-****号
邮政编码：*******邮政编码：******邮政编码：******
法定代表人：法定代表人：张永亮法定代表人：王欣安
委托代理人：委托代理人：甄宝新委托代理人：江会亮
电话：***********电话：***********电话：
：***************--*******
传真：传真：传真：
/
电子信箱：电子信箱：电子信箱：
*
开户银行：开户银行：中原银行股份有限公开户银行：保定农行科技支行
司郑州电厂路支行
账号：账号：*****************
账号：******************
*
| 发包人：（公章） |
承包人：（公章） |
成员单位：（公章） |
| ****县水务局 |
**** |
****禹雄工程技术有限公司 |
| 法定代表人或其委托代理人： |
法定代表人或其委托代理人： |
法定代表人或其委托代理人： |
| （签 |
（签字） |
（签字） |
| 统*社会使用代码： |
统*社会信用代码： |
统*社会信用代码： |
| ****************** |
****************** |
****************** |
| 地址：****省****市****县 |
地址：河南省周口市鹿邑县真源原地址： |
保定市朝阳北大街 |
| 政通道***号 |
办事处武平路***号 |
****号尚北岚庭*-****号 |
| 邮政编码：******* |
邮政编码：****** |
邮政编码：****** |
| 法定代表人： |
法定代表人：张永亮 |
法定代表人：王欣安 |
| 委托代理人： |
委托代理人：甄宝新 |
委托代理人：江会亮 |
| 电话：*********** |
电话：***********： |
电话：****--******* |
| 传真： |
传真： |
传真：/ |
| 电子信箱： |
电子信箱： |
电子信箱： |
| 开户银行： |
开户银行：中原银行股份有限公 |
开户银行：保定农行科技支行 |
| 账号： |
司郑州电厂路支行账号：****************** |
账号：****************** |
第*部分通用合同条件
第*条*般约定
*.*词语定义和解释
合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义：
*.*.*合同
*.*.*.*合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合
同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、
专用合同条件及其附件、通用合同条件、《发包人要求》、承包人建议书、价格清单
以及双方约定的其他合同文件。
*.*.*.*合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同
协议书”的书面文件。
*.*.*.*中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中
标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
*.*.*.*投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”
的文件。
*.*.*.*投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
*.*.*.*《发包人要求》：指构成合同文件组成部分的名为《发包人要求》的文件，
其中列明工程的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定
对其所作的修改或补充。
*.*.*.*项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费（如果有）、
设计费、建筑安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的
名称和相应数量等内容的项目明细。
*.*.*.*价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清
单规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
*.*.*.*承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。
承包人建议书由承包人随投标函*起提交。
*.*.*.**其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约
束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进行约定。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
*.*.*.*发包人：是指与承包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的
合法继受人。本合同中“因发包人原因”里的“发包人”包括发包人及所有发包人人员。
*.*.*.*承包人：是指与发包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合
法继受人。
*.*.*.*联合体：是指经发包人同意由*个或*个以上法人或者其他组织组成的，
作为承包人的临时机构
*.*.*.*发包人代表：是指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授权范围内
行使发包人权利和履行发包人义务的人。
*.*.*.*工程师：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托按照法律规定和
发包人的授权进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织；该法人或
其他组织应雇用*名具有相应执业资格和职业能力的自然人作为工程师代表，并授予
其根据本合同代表工程师行事的权利
*.*.*.*工程总承包项目经理：是指由承包人任命的，在承包人授权范围内负责
合同履行的管理，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
*.*.*.*设计负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作并具有相
应资格的人员。
*.*.*.*采购负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作的人员。
*.*.*.**施工负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相
应资格的人员。
*.*.*.**分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承
包人订立分包合同的具有相应资质或资格的法人或其他组织。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工
程。
*.*.*.*工程实施：是指进行工程的设计、采购、施工和竣工以及对工程任何缺陷的
修复。
*.*.*.*永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
*.*.*.*临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，
不包括施工设备。
*
增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的，单价不调整。本工
程临时工程和其他费用（暂估价）为总价承包。
**.*暂估价
**.*.*依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围：
承包人不得参与投标的暂估价项目范围：
招投标程序及其他约定：—
**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：
**.*暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定：
**.*市场价格波动引起的调整
**.*.*关于是否采用《价格指数权重表》的约定：
**.*.*关于采用其他方式调整合同价款的约定：
第**条合同价格与支付
**.*合同价格形式
**.*.*关于合同价格形式的约定：
**.*.*关于合同价格调整的约定：
**.*.*按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：
**.*预付款
**.*.*预付款支付
预付款的金额或比例为：合同价款的**%
预付款支付期限：双方签订合同后的*个月内
预付款扣回的方式：执行通用条款
**.*.*预付款担保
提供预付款担保期限：签订合同**日内
预付款担保形式：银行保函或担保公司担保
**.*工程进度款
**
**.*.*工程进度付款申请
工程进度付款申请方式：根据发包人要求
承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：根据发包人要求
进度付款申请单应包括的内容：根据发包人要求
**.*.*进度付款审核和支付
进度付款的审核方式和支付的约定：发包人审核各期款项支付申请，承包人对发
包人开具发票，发包人收到批复的支付申请及发票后将款项拨付给承包人。
发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的*天内完成支付，发
包人逾期支付进度款的，应按照_支付违约金。
**.*付款计划表
**.*.*付款计划表的编制要求：，
**.*.*付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：
**.*竣工结算
**.*.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：执行通用条款
竣工结算申请的资料清单和份数：执行通用条款
竣工结算申请单的内容应包括：执行通用条款
**.*.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款
发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款
**.*质量保证金
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（*）种方式：
（*）工程质量保证担保，保证金额为：
（*）*%的工程款；
（*）其他方式：
**.*.*质量保证金的预留
**
质量保证金的预留采取以下第（*）种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：，在此情形
下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额
（*）工程竣工结算时*次性预留合同价款的*%作为质量保证金
（*）其他预留方式：质量保证金保函
关于质量保证金的补充约定：保修期内，如承包人在接到保修通知*个工作日内未
派维修人员或维修后未解决问题的，则承包人同意由发包人选定维修人员实施维修，承
包人认可并承担由此产生的费用，该费用可由发包人直接在质保金内扣除。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：
**.*.*最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定：
第**条违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形执行通用条款
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用条款
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：执行通用条款
**.*.*通知改正
工程师通知承包人改正的合理期限是：执行通用条款
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用条款
第**条合同解除
**.*由发包人解除合同
**
**.*.*因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：执行通用条款
**.*由承包人解除合同
**.*.*因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由：执行通用条款
第**条不可抗力
**.*不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的**天内完成款项
的支付。
第**条保险
**.*设计和工程保险
**.*.*双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：承包人应在工程开工前为本
合同工程投保工程保险（包括建设工程设计责任险、建筑工程*切险及安装工程*切险，
含第*者责任部分），其保险金额同合同总价，并保证保险合同持续有效。如保险期限
即将结束但工程未完工，承包人应提前*个月办理延期投保并承担延期保费。承包人投
保（包括延期投保）的保单应报监理工程师和发包人备案。
**.*.*双方当事人关于第*方责任险的特别约定：按规定办理
**.*工伤和意外伤害保险
**.*.*关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：按规定办理
**.*货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别
约定：按规定办理
**.*其他保险
关于其他保险的约定：按规定办理
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险凭证
**
保险单的条件：执行通用条款
**.*.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款
第**条争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的人数：
争议评审小组成员的确定：，
选定争议避免/评审组的期限：
评审机构：
其他事项的约定：
争议评审员报酬的承担人：
**.*.*争议的避免
发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：
**.*.*争议评审小组的决定
关于争议评审小组的决定的特别约定：
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁：
（*）向工程所在地人民法院起诉。
**
附件
专用合同条件附件（略）
附件*：招标人要求
附件*：招标人供应材料设备*览表
附件*：工程质量保修书
附件*：主要建设工程文件目录
附件*：承包人主要管理人员表
附件*：价格指数权重表
**
附件*廉政合同
廉政合同
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设
高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，*******
总承包（设计+建安工程+设备采购）（项目名称）的项目法人****县水务局（项目法
人名称，以下简称“招标人”）与该项目的施工单位****、河
北禹雄工程技术有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
*.招标人和承包人双方的权利和义务
（*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及住建部、交通运输部的有关规
定。
（*）严格执行*******总承包（设计+建安工程+设备采购）（项
目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密
和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制
度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督
并认真查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利
和义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议
给予处理并要求告知处理结果的权利。
*.招标人的义务
（*）招标人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，
不得让承包人报销任何应由招标人或招标人工作人员个人支付的费用等。
（*）招标人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承
包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）招标人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、
配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）招标人工作人员及其配偶、子女不得从事与招标人工程有关的材料设备供应、
工程分包、劳务等经济活动等。
（*）招标人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不
得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（*）招标人工作人员要秉公办事，不准营私舞，不准利用职权从事各种个人有
偿中介活动和安排个人施工队*。
**
*.承包人的义务
（*）承包人不得以任何理由向招标人及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、
贵重礼品。
（*）承包人不得以任何名义为招标人及其工作人员报销应由招标人单位或个人支
付的任何费用。
（*）承包人不得以任何理由安排招标人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（*）承包人不得为招标人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公
用品等。
*.违约责任
（*）招标人及其工作人员违反规定，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪
或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，
应予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反规定，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪
或组织处理；给招标人单位造成经济损失的，应予以赔偿：情节严重的，招标人建议主
管部门给予承包人*至*年内不得进入其主管的建设市场的处罚。
*双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由招
标人或招标人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对
本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*.本合同有效期为招标人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*.本合同作为*******总承包（设计+建安工程+设备采购）
（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签
署后立即生效。
*本合同*式***份，由招标人和承包人各执*份。
雄
招标人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）（盖单位章）
****县水务局********禹雄工程技术有限公
口
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：
（签字（签字）（签字）
***年*月*日***年*月日**年*月日
**
附件*安全生产合同
安全生产合同
为在*******总承包（设计+建安工程+设备采购）（项目名称）
施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，
本项目招标人****县水务局（招标人名称，以下简称“发包人”）与承包人河
南哲佩建设工程有限公司、****禹雄工程技术有限公司（承包人名称，以下简称“承
包人”）特此签订安全生产合同。
*.招标人职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全
要求。
（*）按照“安全第*、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则
进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，
同时施工，同时验收，投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（*）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安
全隐患。
*.承包人职责
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国
家有关安全生产的法律法规、市政公用工程、公路等有关安全生产的规定，认真执行工
程承包合同中的有关安全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加
强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和
安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活
动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同
的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时
雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的
安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场
设置的安全机构，应按国家规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专
职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规
定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、
违禁、暴力或妨碍治安的行为
**
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的
人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行
安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、
压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专
业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证
操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所
有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、
易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检
查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，
保证其经常处于完好状态：不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措
施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应
急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的
规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理
相关责任人。
（**）安全生产费用按照国家的相关规定使用和管理。
*.违约责任
如因招标人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程
竣工验收后失效。
*.本合同正本*份、副本_**份，合同双方各执正本*份，副本*份，当正
本与副本的内容不*致时，以正本为准。
成员单征：
招标人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）
****县水务局****海北禹雄工程技术有限公司
途代表人或其委托代理人：
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
****
（签字）（签字）（签字）
**年**月日****年*月_日****年*月日
***
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
