合同号：海自然资源（国债）【****】**号
建设工程监理合同
项目名称：********市森林防火应急
道路建设项目
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
合同号：海自然资源（国债）【****】**号
建设工程监理合同
项目名称：********市森林防火应急
道路建设项目
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*部分协议书
委托人（全称）：****县自然资源局
监理人（全称）：****
根据《中华人民共民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法
律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监
理与相关服务事项协商*致，订立本合同。
*、工程概况
*.工程名称：********市森林防火应急防火道路建设项目
*．工程地点：****县西华山林场、月亮山林场、拐洼林场、凤凰山
林场、牌路山林场、瓜瓜山林场。
*．工程概况：
*）本项目建设林场的基础设施防火通道共计***.***公里，分别
为：西华山林场**.***公里，月亮山林场**.***公里，拐注
林场**.***公里，凤凰山林场*.***公里，牌路山林场*.**
公里，瓜瓜山林场**.**公里。
*）边沟：西华山林场******,月亮山林场******，拐洼林场***.***，
凤凰山林场*****，牌路山林场*****，瓜瓜山林场*****。
*）涵洞：西华山林场***/*道，月亮山林场***/**道，拐洼林场
***/**道，凤凰山林场***/**道，牌路山林场***/*道，瓜瓜山
林场**.**/*道。
*）标志牌：西华山林场*个，月亮山林场*个，拐洼林场*个，
凤凰山林场*个，牌路山林场*个，瓜瓜山林场*个。
*.工程投资额：****.******。
*、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、组成本合同的文件
*协议书；
*.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
*.投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于
非招标工程）；
*专用条件；
*.通用条件；
*.附录，即：
附录*相关服务的范围和内容
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部
分。
*、总监理工程师
总监理工程师姓名：李伟，身份证号码：******************
注册号：********
*
*、签约酬金
签约酬金（大写）：***********元整，（小写）：
￥******.**元。包括：
*.监理酬金：***********元整。
*.相关服务酬金：
其中：
（*）勘察阶段服务酬金：
（*）设计阶段服务酬金：
（*）保修阶段服务酬金：
（*）其他相关服务酬金：
*、期限
计划开工日期****年月*日，工期总日历天数***
天。
*.相关服务期限：
（*）勘察阶段服务期限自年_月日始至年
月_日止。
（*）设计阶段服务期限自年_月_日始，至年
月日止。
（*）保修阶段服务期限自年__月__日始，至年
月日止。
*年_
（*）其他相关服务期限自年_月_日始，至
月日止。
*、双方承诺
*.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
*.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房
屋、食宿、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
*、合同订立
*订立时间：***年月*）日
*：订立地点：****县自然资源局。
*.本合同：正本*份，甲乙双方各执*份，具有同等法律效力，。
本*份，甲方执*份，乙方执*份，具有同等法律效力。
的组织
*
| 委托人：（盖章） |
监理大：（盖章） |
| 公住所：****县黎明路 |
：*住所：贺兰县德胜商住区虹桥南街以西陕商大厦*座商办综合楼****室 |
| 邮政编码：****** |
邮政编码：****** |
| 法定代表人：（签字） |
法定代表人：（签字） |
| 授权代理人：（签字） |
授权代理人：（签字） |
| 开户银行：****农商行海城支行 |
开户银行：中国建设银行股份有限公司贺兰天鹅湖小镇支行 |
| 账号：*************** |
账号：******************** |
| 电话：****-******* |
电话：*********** |
| 传真： |
传真： |
| 电子邮箱： |
电子邮箱： |
*业
第*部分通用条件
*.定义与解释
*.*定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和
用语应具有本款所赋予的含义：
*.*.*“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
*.*.*“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的*方，及其合
法的继承人或受让人。
*.*.*“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的*方，及其合
法的继承人。
*.*.*“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工
等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
*.*.*“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程
建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造
价进行控制，对合同、信息进行管理，对****相关方的关系进行协调，
并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
*.*.*“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，
在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
*.*.*“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监
理人的工作。
*.*.*“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
*.*.*“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织
机构。
*
*.*.**“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全
面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
*.*.**“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约
定给付监理人的金额。
*.*.**“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付
监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
*.*.**“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付
监理人的金额。
*.*.**“*方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；
“第*方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
*.*.**“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电
传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*.**“天”是指第*天*时至第*天*时的时间。
*.*.**“月”是指按公历从*个月中任何*天开始的*个公历月时间。
*.*.**“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，
在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事
件，如地震、海啸、癌疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其
他情形。
*.*解释
*.*.*本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用*种
及以上语言文字时，应以中文为准。
*.*.*组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用
条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（*）协议书；
（*）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（*）专用条件及附录*、附录*；
（*）通用条件；
（*）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用
于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同*类内容
的文件，应以最新签署的为准。
*．监理人的义务
*.*监理的范围和工作内容
*.*.*监理范围在专用条件中约定。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（*）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第*次工地会议*天
前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（*）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交
底会议；
（*）参加由委托人主持的第*次工地会议；主持监理例会并根据工
程需要主持或参加专题会议；
（*）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安
全技术措施、专项施工方案与****强制性标准的符合性；
（*）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人
员资格；
（*）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
(*）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度
计划的调整；
（*）检查施工承包人的试验室；
（*）审核施工分包人资质条件；
（**）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（**）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（**）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的
有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方
式进行抽检；
（**）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款
支付证书，并报委托人审核、批准；
（**）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在
事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（**）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（**）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备
的论证材料及相关验收标准；
（**）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（**）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、
费用索赔、合同争议等事项；
（**）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（**）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（**）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（**）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
*.*.*相关服务的范围和内容在附录*中约定。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括：
*
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然
有效。
*.*.*在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部
分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安
排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的
损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过***天，监理人可发出解除本合同
约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过***天，监理人可发出
解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与
相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第*.*款约定的责任。
*.*.*当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通
知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的*天内未收到监理人
书面形式的合理解释，则可在*天内发出解除本合同的通知，自通知到达
监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正
通知到达监理人之日，但监理人应承担第*.*款约定的责任。
*.*.*监理人在专用条件*.*中约定的支付之日起**天后仍未收到
委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到
通知**天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人
可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作
后**天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人
可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委
托人应承担第*.*.*款约定的责任。
*.*.*因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，*方应立即通
知另*方，可暂停或解除本合同。
**
*.*.*本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式
的条件仍然有效。
*.*终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（*）监理人完成本合同约定的全部工作；
（*）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
*.争议解决
*.*协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
*.*调解
如果双方不能在**天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可
以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
*.*仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向
有管辖权的人民法院提起诉讼。
*其他
*.*外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
*.*检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支
付，支付时间在专用条件中约定。
*.*咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘
请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
**
*.*奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，
双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采
纳后，与最近*期的正常工作酬金同期支付。
*.*守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第*方处获得任何经
济利益。
*.*保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第
*方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
*.*通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件
人应书面签收。
*.*著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用
条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出
版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
**
第*部分专用条件
*，定义与解释
*.*解释
*.*.*本合同文件除使用中文外，还可用
*.*.*约定本合同文件的解释顺序为：执行通用条件
*．监理人义务
*.*监理的范围和内容
*.*.*监理范围包括：设计图纸范围内的所有内容，施工阶段全过
程监理，施工过程的质量、进度、投资控制、安全生产监督管理、信息等
方面的协调管理等工作。
*.*.*监理工作内容还包括：工程质量控制、执行通用条款，甲
方委托的其他工作签订补充协议
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括：建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程
安全生产管理条例、建筑工程施工质量验收统*标准及相关专业验收规
范、监理规范、监理合同、施工合同及其他承包合同、施工图设计文件等
*.*.*相关服务依据包括：施工合同
*.*项目监理机构和人员
*.*.*更换监理人员的其他情形：执行通用条款，对于不具备相关
专业监理知识、责任心不强、不遵守监理人员职业道德的现场监理人员，
委托人有权要求监理人更换并重新派遣合格的监理人员
*.*履行职责
*.*.*对监理人的授权范围：按通用条件执行
**
在涉及工程延期*天内和（或）金额*****内的变更，监理人不需
请示委托人即可向承包人发布变更通知。
*.*.*监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：有权调换不称
职的项目经理及项目部其他管理人员。
*.*提交报告
监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报
告）、时间和份数：正式开工前提交监理规划*份，每月提交月报*份_。
*.*使用委托人的财产
附录*中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。
监理人应在本合同终止后**天内移交委托人无偿提供的房屋、
设备，移交的时间和方式为：
*.委托人义务
*.*委托人代表
委托人代表为：田小武
*.*答复
委托人同意在**_天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事
宜给予书面答复。
*．违约责任
*.*监理人的违约责任
*.*.*监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安
装工程费）
*.*委托人的违约责任
*.*.*委托人逾期付款利息按下列方法确定：
**
逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数
*.支付
*.*支付货币
币种为：人民币比例为：汇率为：
*.*支付酬金
正常工作酬金的支付：
| 支付次数 |
支付时间 |
支付比例 |
支付金额（****） |
| 第*次付款 |
按进度支付 |
和施工同步 |
|
| 第*次付款 |
按进度支付 |
和施工同步 |
|
| 第*次付款 |
付清 |
竣工验收后 |
|
|
|
|
|
*.合同生效、变更、暂停、解除与终止
*.*生效
本合同生效条件：双方签字、盖章后生效
*.*变更
*.*.*除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附
加工作酬金按下列方法确定：
附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金协议书
约定的监理与相关服务期限（天）
*.*.*附加工作酬金按下列方法确定：
附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工
作酬金协议书约定的监理与相关服务期限（天）
*.*.*正常工作酬金增加额按下列方法确定：
正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工
**
作酬金*工程概算投资额（或建筑安装工程费）
*.*.*因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少
时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的
酬金。
*.争议解决
*.*调解
本合同争议进行调解时，可提交进行调解。
*.*仲裁或诉讼
（*）种方式：
合同争议的最终解决方式为下列第
（*）提请仲裁委员会进行仲裁。
（*）向工程所在地人民法院提起诉讼。
*.其他
*.*检测费用
委托人应在检测工作完成后_天内支付检测费用。
*.*咨询费用
委托人应在咨询工作完成后天内支付咨询费用。
*.*奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：
奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率；
奖励金额的比率为不采用%。
*.*保密
委托人申明的保密事项和期限：
监理人申明的保密事项和期限：
第*方申明的保密事项和期限：
**
*.*著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出版涉及本工程的
有关监理与相关服务的资料的限制条件：
*.补充条款：
附录*相关服务的范围和内容
*-*勘察阶段：
*-*设计阶段：
*-*保修阶段：保修阶段监理人义务配合委托人
*-*其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：委托人和监理人双方
共同完成。
**
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
*-*委托人派遣的人员
| 名称 |
数量 |
工作要求 |
提供时间 |
| *.工程技术人员 |
|
|
|
| *．辅助工作人员 |
|
|
|
| *．其他人员 |
|
|
|
*-*委托人提供的房屋
| 名称 |
数量 |
面积 |
提供时间 |
| *.办公用房 |
|
|
|
| *.生活用房 |
|
|
|
| *.试验用房 |
|
|
|
| *.样品用房 |
|
|
|
*-*委托人提供的资料
| 名称 |
份数 |
提供时间 |
备注 |
| *.工程立项文件 |
|
|
|
| *．工程勘察文件 |
|
|
|
| *．工程设计及施工图纸 |
* |
|
|
| *.工程承包合同及其他相关合同 |
|
|
|
| *.施工许可文件 |
|
|
|
| *．其他文件 |
|
|
|
**
*-*委托人提供的设备
| 名称 |
数量 |
型号与规格 |
提供时间 |
| *.通讯设备 |
|
|
|
| *．办公设备 |
|
|
|
| *．交通工具 |
|
|
|
| *.检测和试验设备 |
|
|
|
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
