江西青宝公司诉建设工程合同纠纷案
专项****采购****文件
中国交建
*******************************
****年*月
目录
邀请函*
第*部分投标人须知*
第*部分投标文件格式**
第*部分合同文本**
邀请函
致各报价单位：
*、经过我司初步考察与评估，贵单位已通过*航局江西青宝公司诉我司建设工程合同纠纷专项****采购竞价资格预审，具备基本的竞价资格，特邀请贵单位参与本项目的竞价。
*、服务内容：代理应诉：我司与江西省青宝工程实业有限公司建设工程合同纠纷案*审、*审。
*.发布公告的媒介
*.*本次****公告在中交集团供应链管理信息系统（****://****.*******.**/)上发布。
*.*中交集团暨中国交建合作单位黑名单和重点关注名单告知（内容附后）
*、****文件的获取
*.*****文件获取时间：****年*月日，请自行于规定时间登录指定平台完成对本项目报价邀请书的参与确认，并下载****文件。
*、报价文件的递交
*.*、本次****不接受纸质版报价文件，报价人须在报价截止时间前指定平台递交报价文件。
*.*交标截止时间：以中交集团供应链管理信息系统公告时间为准。
*.*交标平台：中交集团供应链管理信息系统（****://****.*******.**/)。
*.*、报价人在线上报价时须将编制好的报价文件逐页签字盖章后上传扫描件及可编辑的电子版清单到指定平台。逾期递交的报价文件，****人不予受理。
*、如果贵单位收到本项目报价邀请书后不准备参与竞价，请于****公告截止日前在线上平台回复，谢谢合作！
邀请方：****
电话：***-********
联系人：****曾宇
日期：****年*月**日
附
中交集团暨中国交建合作单位黑名单和重点关注名单告知
根据《关于印发〈中交集团暨中国交建合作单位黑名单和重点关注名单管理办法（试行）〉的通知》（中交党纪发[****]***号）的要求，请合作单位了解以下内容：
*、惩戒规定
对中交集团黑名单和重点关注名单内的市场主体施行“*处失信、处处受限”联合惩戒，在全中交、全业务领域实施全面禁入或者重点监管措施。
*.存在相关不廉洁或不诚信行为，且致使公司人员受到党纪轻处分（警告、严重警告）或政务轻处分（警告、记过、记大过、降级）的，给予公司范围内*年禁入/不予发包处理。
*.存在相关不廉洁或不诚信行为，且致使公司人员违法犯罪或受到党纪重处分（撤销党内职务、留党察看、开除党籍）、政务重处分（撤职、开除）的，对长期连续性采购或分包合作商给予公司范围内*年禁入/不予发包处理；*次性采购或分包合作商给予公司范围内永久禁入/不予发包处理。
*.对于在黑名单处理期内，再次出现因发生相关不廉洁或不诚信行为引起公司人员违纪违法的，给予公司范围内永久禁入/不予发包处理。
*.因产品问题或违法违规引发*般生产安全事故、直接经济损失在****元以下的*般质量问题；因环保问题导致公司或所属单位受到罚款超过***元（含），或被省部级及以上有关部门、省部级环保督察组通报、约谈等，给予公司范围内*年禁入/不予发包处理。
*.因产品问题或违法违规引发*般质量事故或直接经济损失在****元以上*****元以下的重大质量问题；因环保问题导致公司或所属单位受到按日连续处罚、查封扣押、限产停产、行政拘留、环境污染犯罪，给予公司范围内*年禁入/不予发包处理。
*.因产品问题或违法违规引发较大及以上生产安全事故、较大及以上质量事故或直接经济损失在*****元以上的重大质量问题；因环保问题引发*般及以上突发环境事件或经各级政府认定的环境事故（事件）；在省域及以上范围内被联合惩戒等其他造成较大负面影响的环保事件；导致公司或所属单位被中央生态环境保护督察组通报的，给予公司范围内永久禁入/不予发包处理。
*.对于在黑名单处理期内，再次出现因发生禁止行为引发生产安全事故、质量事故或质量问题、重大环保问题的，给予公司范围内永久禁入/不予发包处理。
*.在公司开展的供应商考核评价中（评价办法另行制定），连续*次得分**分以下的，给予公司范围内*年禁入/不予发包处理。
*.存在围标串标、哄抬物价或以虚假方式骗取成交行为*次的，给予公司范围内*年禁入/不予发包处理；*次以上的，视情节给予公司范围内*年或永久禁入/不予发包处理。
**.遭*个及以上项目/单位投诉并承担主要责任，视情节给予公司范围内*年、*年或永久禁入/不予发包处理。
*、认定标准
黑名单和重点关注名单列入主要包含不廉洁行为、不诚信行为*类失信情形和其他情形。
（*）不廉洁行为
*.贿赂公司人员或其亲属、特定关系人。
*.向公司人员或其亲属赠送礼品、礼金、有价证券。
*.支付、报销应由公司人员或其亲属个人支付的费用。
*.利用资源为公司人员或其亲属投资入股、个人借款、买卖股票、债券等提供方便。
*.为公司人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
*.为公司人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
*.为公司人员或其亲属购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。
*.允许公司人员或其亲属、特定关系人在合作商企业中投资、担任重要职务及相关联业务职务。
*.其他造成公司人员受到法律、法规处罚或党纪处分、公司处罚的行为。
**.违反党章和其他党内法规、国家法律法规、公司相关规定等其他不廉洁行为。
（*）不诚信行为
*.围标、串标，哄抬价格。
*.以他人名义进行投标、竞价或者以提供虚假资质、材料等弄虚作假方式骗取中标（中选）。
*.中标后拒不签订合同或者签订合同后不履行合同（因不可抗力因素除外）。
*.违反合同约定进行分包、转包。
*.履行合同过程中，以停工、阻工等手段，恶意勒索、敲诈，以达到调增合同价格或获得补偿的目的。
*.因违法违规或产品问题引发安全质量环保事故（事件），或给公司造成损失的。
*.遭项目投诉并承担主要责任。
*.捏造、歪曲事实或者提供虚假材料对公司及所属单位恶意发起诉讼、仲裁。
*.拒不听从工作人员劝导，恶意采取《信访工作条例》（****年*月*日起实施）第**条中任*行为，且经核实其上访动机不良、诉求严重不合理不合法，属于“以闹求解决”获取不当利益的。
**.其它违反相关法律、法规、规章、规范性文件和公司有关规定等其他不诚信行为。
（*）其他情形。
*.被人民法院生效法律文书认定为失信被执行人的；被行政机关生效文书认定存在严重失信行为的。
*.被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信、经营异常名录的。
*.被“信用中国”网站列入严重失信主体名单的。
*.上级或者其他单位有关公函认定存在不廉洁行为或者重大失信行为的。
*.公司诚信廉洁共建共享合作单位提供的黑名单和重点关注名单。
*、惩戒措施
*、被列入黑名单的，根据具体事实和情形，在公司范围内实施*年、*年或永久禁入惩戒。禁入有效期内*律不得参加投标等生产经营活动；第*次被列入公司黑名单的，永久禁入。
被列入公司黑名单的市场主体，各单位应立即停止与其合作，特殊情况需继续履行合同的，需中交集团按要求完成审批。
*、被列入重点关注名单的，根据具体事实和情形，由使用单位给予约谈、警告和责令整改等处罚，并加大监督检查力度，予以重点监管，可根据具体事实和情形设定整改有效期，整改期内*律不得参加新的投标、采购等生产经营活动。在整改期限内未能有效整改或者被*家单位列入重点关注名单的，列入黑名单。
*、信用修复
对禁入或整改期限结束，并在期限内完成整改、主动纠正失信行为、消除不良影响并承诺今后严格遵守公司信用管理制度的有关市场主体，可按程序完成信用修复。
*、申诉处理
联系人：纪委办
联系电话：********
第*部分投标人须知
前附表
| 序号 |
须 知 信 息 |
| * |
****人名称：****地 址：广州市****区鹤瑞路**号 邮 编：******联 系 人： ****（***********）项目联系人：曾宇（***********） |
| * |
项目名称：江西青宝公司诉我司建设工程合同纠纷专项****。代理应诉：我司与江西省青宝工程实业有限公司建设工程合同合同纠纷案*审、*审。 |
| * |
项目地点：****区鹤瑞路**号 |
| * |
服务期限：暂定****年*月起至完成本项目服务工作任务止。 |
| * |
质量保证金：无，质量保证期：无。 |
| * |
付款方式：合同签订并收到发票后**个工作日内支付基础费用，结案后**个工作日内支付风险费用。 |
| * |
考察现场时间：无 |
| * |
报价人在报价过程中的*切费用，不论中标与否，均由报价人负责。 |
| * |
报价书递交：*.本次****不接受纸质版报价文件，报价人须在报价截止时间前指定平台递交报价文件。*.交标截止时间：以中交集团供应链管理信息系统公告时间为准。*、交标平台：中交集团供应链管理信息系统（****://****.*******.**/)。*、报价人在线上报价时须将编制好的报价文件逐页签字盖章后上传扫描件及可编辑的电子版清单到指定平台。逾期递交的报价文件，****人不予受理。 |
| ** |
定标原则：本项目由评标委员会按****文件规定的评标办法进行评标，最终确定中标单位。 |
| ** |
开标价格：投标报价以系统上的电子报价为准。 |
（*）总则
*、投标人
（*）投标人须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织及相应的经营范围，且必须提供合法有效的营业执照（提供有效的营业执照或事业法人登记证复印件）。分支机构参与采购的，须取得具有法人资格的总公司（或总部机构）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（或总部机构）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（或总部机构）授权的，总公司（或总部机构）取得的相关资质证书对分支机构有效。
（*）经招标单位考察合格并邀请参与投标的单位。
（*）服务范围及要求
*、服务范围及要求（以下****人简称“甲方”、投标人简称“乙方”）：
*.*服务范围：江西青宝公司诉我司建设工程合同纠纷专项****。
*.*服务内容及要求：代理应诉：我司与江西省青宝工程实业有限公司建设工程合同合同纠纷案*审、*审。
*、服务期：甲乙双方约定以完成本项目服务工作任务为合同期限。
*、服务及付款方式
*.*、服务方式：本合同采用含增值税固定价格包干。
*.*、付款方式：合同签订并收到发票后**个工作日内支付基础费用，结案后**个工作日内支付风险费用。
*.*、价款的支付方式：电汇、转账、银行承兑汇票等形式支付。
（*）开评标与定标
*、开标
（*）由****人自行安排时间和地点开标，****人内部进行。
（*）****人无义务向投标单位介绍开标过程及出示开标过程的记录。
*、投标文件符合性审查
开标后，评标委员会对投标文件进行符合性及完整性审查。
*、投标文件的澄清
评标过程中，评标成员可以要求投标单位对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标单位应以书面形式进行澄清或说明。但评标委员会不接受投标人主动提出的澄清要求。
*、评标、定标办法
（*）评标办法：综合评标法
*:****人依法组织评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较，综合各投标单位的报价及技术方案选择最符合****人要求的单位。
*:在对各投标单位的投标文件进行审查、评价和比较以及推荐中标候选人的过程中，投标人不得以任何方式对****人和评标成员施加影响，违者取消其投标资格。
*:****人未能找到符合****人条件的单位时，有权重新招标，并不需把理由告知投标人。****人保留在授标之前任何时候接受或作废标处理任何投标，以及宣布招标程序无效或作废标处理所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。
（*）定标原则：本项目由评标委员会按****文件规定的评标办法进行评标，最终确定中标单位。
（*）授予合同
*、中标通知
（*）在确定中标人后，****人将在供应链平台通知中标人和未中标的投标人。中标人收到通知后**个工作日内与****人签订合同。
（*）《中标通知书》由****人在供应链平台发给中标单位，中标单位收到《中标通知书》后及时以书面形式向****人确认。
（*）****人对未中标的投标人不作落标原因解释。
*、标后洽谈
****人将约谈拟中标单位进行进*步洽谈，明确相关合同条款。
*、签订合同
（*）中标人应按中标通知书规定的时间、地点与****人签订合同。
（*）****文件、中标人的投标书及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。
（*）拒签合同的责任：本工程****文件和中标单位的投标书均是双方签订合同的依据。如中标单位未能按时与****人或其指定单位签订合同，或在签订合同时对上述文件有异议而拒绝签署合同，****人有权取消其中标资格，以违约处理，同时****人有权要求中标单位赔偿对****人所造成的经济损失。
（*）投标文件的编制
*、投标文件的组成
（*）投标单位应当按照****文件的要求编制投标文件，对****文件提出的实质性要求和条件作出响应（报价、****方案等），并对投标文件的真实性负责。
（*）投标文件的内容及要求如下（除注明原件外，均为复印件即可）：
（*）投标承诺函：按照****人提供的格式、内容填写，由投标单位法定代表人或其授权的委托代理人签字并加盖投标单位公章。
（*）附件*-报价清单
（*）信用承诺书：按照****人提供的格式、内容填写，由投标单位法定代表人或其授权的委托代理人签字并加盖投标单位公章。
（*）****方案：内容包括但不限于：
*、投标人认为必要说明的其他内容。
（*）资信证明文件：证明企业资信良好且中标后有履行合同的能力，包含但不限于：
*、企业营业执照、组织机构代码证；分支机构参与采购的，须提供具有法人资格的总公司（或总部机构）出具的授权书，并提供总公司（或总部机构）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。
*、法定代表人证明书、法定代表人签署的委托代理人授权书；
*、近*年经营管理、重合同、守信用方面的证明材料和荣誉证书复印件和违约违纪事实等。
*、投标文件的有效期
（*）自投标截止之日起**天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
（*）在特殊情况下，****人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。不同意延长投标有效期的单位可以退出投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
*、投标文件的签署及递交
（*）投标文件需打印或用不褪色的蓝、黑墨水填写，字迹应清晰易于辨认。
（*）投标文件不得涂改和增删，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有错漏必须修改，修改处须由投标人加盖投标人的法人印章或由投标文件签字人签字或盖章。
（*）本次投标文件不接受纸质版，投标文件扫描件须在报价截止时间前在交标平台递交。
第*部分投标文件格式
江西青宝公司诉建设工程合同纠纷案
专项****采购报价书
报价单位：
报价日期：
| 律师事务所名称 |
|
| 住所地 |
|
| 联系方式 |
电话 |
|
| 联系方式 |
通讯地址 |
|
| 联系方式 |
电子邮箱 |
|
| 具体联系人员 |
姓名 |
|
| 具体联系人员 |
联系方式 |
|
| 指派律师基本情况 |
| 律师* |
（请详细填写每位律师的基本情况，包括姓名，性别，毕业院校，学历，学位，专业，政治面貌，擅长领域，工作简历，实务经验、获奖情况等） |
| 律师* |
（请详细填写每位律师的基本情况，包括姓名，性别，毕业院校，学历，学位，专业，政治面貌，擅长领域，工作简历，实务经验、获奖情况等） |
| 律师费报价 |
*.*、*审基础律师费含税价为 元 *.风险费用： 增值税税率为*%，律师费含国内异地办案差旅费。 |
| 事务所确认盖章 |
（在此栏还需承诺律师事务所及指派律师无刑事犯罪记录，近*年内没有受过司法行政部门处罚、行业协会纪律处分，近*年内未被记入公共信用信息平台失信主体记录。）（盖章） 年 月 日 |
（*）专项****报价表
备注：表中内容请提供相应证明材料。
报价单位（盖章）：法定代表人或委托代理人（签字）：
日期：年月日
（*）投标承诺函
****：
我方已经阅读并充分了解贵司《江西青宝公司诉建设工程合同纠纷案专项****》采购****文件相关要求，我所：(投标人名称)正式授权:，职务:,代表我所进行该项目的*切事宜。
我方已完全明白贵司在****文件中所提出要求，我方同意****人在****文件中对投标方的约束，并承诺：
*、我方已对本项目进行了足够了解，并清楚现场条件及服务事项。若中标，我方承诺以报价清单相*致的价格按照****文件的要求进行服务。
*、我方保证在投标过程中提供的所有资料文件及复印件真实、准确，复印件与原件*致，无变造或伪造情形，如有任何虚假信息和作假行为，贵方将有权宣布我单位投标作废，我方承担*切后果；
*、我方同意投标文件在本项目规定的交标截止日期起**天内有效，对我方具有约束力，并可随时接受中标。
投标人名称（加盖公章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
日期：年月日
（*）信用承诺书
为营造公开、公平、公正、诚实守信的交易环境，树立诚信守法的供应商（分包商、服务商等）形象，本人代表本单位作出以下承诺：
*、提交的所有信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对信息的真实性负责。
*、及时更新本单位信息，并对所提供信息的有效性负责。
*、严格遵守法律、法规、规章以及项目单位提前告知的管理要求，开展交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。
*、自我约束、自我管理，不发生弄虚作假、围标串标、恶意投诉、行贿、干扰交易活动等法律法规禁止的行为，自觉维护项目交易的良好秩序。
*、守合同、重信用，诚信履约，自觉接受中交集团及项目单位、社会公众、新闻舆论的监督。
*、自愿接受政府部门、中交集团及项目单位依法依规的检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受政府部门、中交集团及项目单位依法依规给予的处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。
*、已认可并遵守中交集团及项目单位关于黑名单和重点关注名单“*处失信、处处受限”联合惩戒以及诚信廉洁共建共享等相关规定。
*、本单位法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、项目团队中无中交集团员工及其亲属（报价单位属于中交集团下属企业除外）。
*、对项目单位的让利应放在明处，不得与项目单位员工就合同的谈判、签订、履行及违约责任追究等事项进行私下交涉。不得以回扣、酬金、佣金、奖励、津贴、兼职工资等名目，将让利转给项目单位员工及其亲属；不报销、不支付应由项目单位员工个人支付的费用；不提供交通工具、通信工具和高档办公用品等物品。
不向项目单位员工及其亲属提供财物或者输送利益。不邮寄、赠送可能影响公平交易的礼品、礼金、消费卡（券）、有价证券、股权、股票、债券、其他金融产品、土特产、支付凭证、预付卡、电子红包礼券、房屋、车辆、古董等；不提供可能影响公平交易的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得为项目单位员工及其亲属经商办企业提供便利和优惠条件，不得为其就业、出国、旅游度假、婚丧嫁娶、子女上学、职务晋升、工作安排、购买或装修房屋、投资入股或者买卖股票、债券等提供方便；不得以各种理由提供借款或者房屋和车辆借用；不得以慈善公益捐赠、社会责任费用等名目，变相提供商业贿赂。
不得向项目单位员工打听涉及中交集团、项目单位的商业秘密；在中交集团、项目单位进行涉嫌不廉洁的商业行为调查时，有义务配合并提供证据材料。
**、本人已认真阅读和认可上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
报价单位：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
年月日
（*）****方案
（*）资信证明文件
务必请扫描附上如下资料：
*、法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件（签名并加盖公章）
*、授权委托书及委托人身份证复印件（签名并加盖公章）
*、营业执照等（复印件加盖公章）
附（乙方法定代表人证明书及授权委托书参考示例）
法定代表人身份证明书
单位名称：
地址：
成立时间：
经营期限：
经营范围：
姓名：性别：年龄：职务：
系（单位全称）的法定代表人。
法定代表人签名（或印章）样式
特此证明。
单位名称：（盖单位章）
年月日
注：
*.须同时附法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）。
授权委托书
致****：
律师事务所法定代表人宣告：
兹授权本所（职务、性别、身份证号码、联系方式）作为本所的授权代表，有权代表本所与贵司就江西青宝公司诉贵司建设工程合同纠纷案专项****事宜中实施以下行为：
*、参与投标（议价）、谈判、签署合同及有关文件等；
*、负责****合同的履行；
*、办理中间计量、结算，办理财务收付款等与此工程相关的*切事项；
*、其他与合同履行有关的*切事宜。
授权代表实施上述行为产生的*切后果及法律责任均由本公司承担。
授权有效期：本授权书自签发之日起生效，至工程保修期满退还保修金之日终止。
附件：
*、营业执照（复印件加盖公章）
*、法定代表人身份证明书（原件）
*、被授权人（委托代理人）身份证复印件（被授权人签名并加盖公章）
公司/单位（公章）：
法定代表人（签名）：
授权代表/委托代理人（签名及右手食指印）：
签发日期：年月日
注：*、须同时附代理人身份证正反面复印件（加盖公章）。
*.合同范本
委托代理合同
合同编号：*航*-****-**-****-***
甲方：****乙方：
甲方因与江西省青宝工程实业有限公司建设工程合同纠纷案，委托乙方指派人员担任甲方代理人，甲、乙双方经平等协商达成协议如下：
第*条委托代理事项
乙方接受甲方委托，委派律师团队（以下称承办律师）在下列案件中担任甲方的委托代理人：
*.江西省青宝工程实业有限公司建设工程合同纠纷案*审及*审；
*.涉案标的额：******.**元
第*条委托代理权限
甲方对承办律师的授权为*般授权代理（详见甲方的授权委托书）。
第*条乙方的义务
（*）甲方同意承办律师指派律师助理配合完成辅助工作，但乙方更换承办律师应取得甲方认可；
（*）承办律师应当充分运用自己的专业知识和技能，勤勉尽职地根据法律、法规的规定完成本合同约定的委托事项；
（*）承办律师应当及时告知委托人有关代理工作的进展。
第*条甲方的义务
（*）甲方应当真实、详尽和及时地向乙方叙述案情，提供与委托代理事项有关的全部证据、文件及其它事实材料，并对证据材料的真实性、合法性负责，若甲方隐瞒真实情况，隐瞒、伪造证据，因此导致的*切后果由甲方自行承担。
承办律师及其他乙方工作人员不保管甲方证据的原件。甲方有特殊原因确需向乙方移交原件的，应将原件交乙方办公室统*接收、保管。
（*）承办律师根据法律规定及实际情况自行安排工作，甲方应当积极、主动地配合承办律师的工作，甲方对承办律师提出的要求应当明确、合理、合法。
（*）甲方应当按本合同规定的时间和金额向乙方支付律师代理费和工作费用。
（*）甲方指定****、曾宇为与承办律师联系的联系人，甲方更换联系人应当及时书面通知乙方及承办律师；
（*）甲方委托事项的法律风险由甲方自行承担。
第*条律师费及工作费用
（*）本案*审、*审基础律师费元
（*）风险费用：。
以上费用含*%的增值税、含异地办案差旅费。
（*）除上述律师费外，办理甲方委托事项所发生的下列工作费用，应当由甲方承担：
*.相关行政、司法、鉴定、公证及其他专业顾问等部门收取的费用；
*.征得甲方同意后代为支付的其它费用。
甲方逾期支付律师费的，应按*年期***支付逾期付款违约金。乙方有权暂停工作直至甲方自行纠正时止。
第*条支付方式
甲方于合同签订并收到乙方提供的发票后**个工作日内支付元基础律师费，*审结案后**个工作日内支付风险费用。若发生再审，则再审基础费双方另行商议，再审改判的风险费多退少补。
甲方应按约定时间将律师费支付到下列账户：
开户单位：
开户行：
帐号：
付款前，乙方应向甲方提供增值税普通发票。
第*条合同的变更和解除
（*）甲乙双方经协商同意，可以变更或者解除本合同。
（*）因甲方追加委托事项或因增加诉讼当事人等重大诉讼事件导致代理事项增多的情况时，乙方有权增加律师代理费。甲方应当合理地追加。否则，乙方仅在原委托范围内工作。
（*）甲方不应无正当理由要求变更或解除合同，所谓“无正当理由”包括但不限于下列事项：
*.甲方单方面又委托其他律师事务所的律师代理的；
*.乙方接受委托后，甲方以乙方收费过高为由要求退费或减少费用的；
*.甲方作为被告时，承办律师已经投入工作，而原告方撤诉的；
*.承办律师已经投入工作，而甲方与其他当事人自行和解或放弃委托事项的；
*.其他非因乙方或者承办律师的原因，甲方不合理的单方变更、解除合同。
（*）若甲方无正当理由擅自变更、解除合同；或隐瞒事实，弄虚作假；或利用律师提供的服务从事违法活动；或坚持不合法或不合理要求；或不按法院等有关部门合法要求缴纳有关费用、提供有关担保；或不按本协议约定支付有关费用，乙方有权终止本协议，已收费用不予退还，依本协议应收而尚未收取的费用，乙方有权向甲方追索。
（*）若乙方无正当理由擅自变更、解除合同，或承办律师在工作中严重违反《律师法》，甲方有权终止本协议，乙方应向甲方部分或全部退还所收费用（不包括已发生的工作费用）。
第*条争议的解决
本合同已由乙方向甲方充分说明并经双方充分协商，甲方不存在歧义。甲乙双方如果发生争议，应当友好协商解决。
第*条合同有效期
本合同有效期自双方签署之日起，至委托代理案件*审程序终结之日止。
本合同之签署应经甲方加盖公章/合同章并经乙方加盖公章和承办律师签字。
如对本委托合同条款有增删，双方应在修改处签字并加盖公章。
第*条其他
本合同正本*式*份，甲方执*份，乙方执*份，各份文本具有同等效力。
（以下无正文）
甲方：乙方：
承办律师：
年月日
签约地点：
附件*：
合规保护标准条款
双方同意，本合规保护标准条款构成双方之间订立的合同的重要组成部分，双方应共同遵守。
*.公务人员的定义
（*）政府的官员、雇员、代表以及代表政府或者经公共权力授权行使权力的公司、组织或个人；
（*）国际组织的官员、雇员和代表；
（*）行使公共权力的政治组织的官员、雇员、代表，或皇室成员；
（*）公共企业（政府直接或间接控制或施加决定性影响力的企业）的官员及雇员。
*.遵守反腐败法律
（*）乙方在此声明、保证及承诺，与本协议项下进行的活动或交易相关的乙方及乙方的关联公司、子公司、董事、高级管理人员、雇员、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有直接或间接代表乙方行事的个人及相关方，过去未曾、将来亦不会违反，或致使甲方违反《中华人民共和国刑法》、《联合国反腐败公约》、《经济合作与发展组织关于打击国际商业交易中行贿外国公职人员行为的公约》，及业务所在国的反腐败、反欺诈、反串谋及公平竞争法律、法规及规则等（合称“反腐败法律”）。
（*）乙方特此声明、保证及承诺：乙方及乙方关联公司、董事、高级管理人员、雇员、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有代表乙方行事的个人及相关方，过去未曾、将来亦不会发生以下行为：
*、为如下目的给予或承诺给予公务人员、个人或实体任何利
益：
（*）不当影响公务人员的行为或决定；
（*）诱使公务人员违反其法定职责从而作为或不作为；
（*）诱使公务人员直接通过其个人影响力，或通过其对国内外政府或政府部门的影响力，影响该政府或政府部门的行为或决定；
（*）协助甲方或甲方关联方不当获得或保持商业机会或使其获得不当优势。
*、为如下目的给予或承诺给予个人任何利益，无论其是否为公务人员：
（*）意图使该个人不当履行其应尽的职责或义务；
（*）知悉或相信该个人接受利益即构成不当履行其应尽的职责或义务。
*.持续义务
乙方在此声明并保证：乙方和乙方的关联公司、董事、高级管理人员、雇员、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有代表乙方行事的个人及相关方，在本协议有效期内均会遵守反腐败法律的相关规定。
*.公务人员参与
除已向甲方披露的情形外，乙方现有的董事、高级管理人员、雇员、最终受益人股东（不包括上市公司的股东）均非公务人员，其直系亲属亦均非公务人员；若发现上述董事、高级管理人员、雇员、最终受益人或股东成为公务人员时，乙方应在合理时间内通知甲方。
*.无私设资金
在本协议有效期内，乙方不会因为接受反腐败法律所禁止的支付，或为便利从事反腐败法律所禁止的其他行为，而设立或保有秘密或账外资金、账户或资产，无论其是否与本协议下拟进行的交易相关。
*.合规声明
自本协议签署之日起，每满*年之前**天内，乙方应提供其遵守反腐败法律的年度合规证明。
*.赔偿
乙方承诺：甲方及其代表、董事、高级管理人员、雇员及股东不承担由于乙方违反本附件项下反腐败陈述、保证与承诺而造成的损失及后果，包括但不限于罚金、赔偿金或上述个人或相关方的经济损失。
*.终止权
根据可靠消息，包括但不限于乙方陈述或有正当来源的新闻报道，如甲方认为乙方已实质性违反其在本附件中关于遵守反腐败法律的相关陈述、保证与承诺，则视为乙方实质性违反本协议。无论乙方是否因为违反反腐败法律而获罪或受到其他处罚，甲方都有权终止本协议，且无须为此承担违约金或对乙方进行赔偿。
*.审核权
乙方应保留所有必要记录以证明其遵守本合规保护标准条款规定。乙方同意，经甲方事先通知，甲方或甲方指派的审计事务所可查阅或审核乙方与本协议履行相关的会计账簿和记录。甲方及其指派的审计事务所对前述会计账簿和记录的查阅或审核应严格限于本协议所述工作范围，且仅为合规审核目的。本条所列审核费用由甲方承担。
**.费用
乙方履行本合规保护标准条款项下义务所产生的成本及费用由乙方承担，甲方事先同意承担的除外。
**.调查通知
乙方同意，如发现其因与本协议相关的行为正被执法或监管机关、政府机构、国际组织、证券交易所或非政府组织调查，应立即通知甲方；此外，如乙方发现其因违反反腐败法律而正被执法或监管机关、政府机构、国际组织、证券交易所或非政府组织调查，无论被调查行为是否与本协议相关，应立即通知甲方。
咨询举报热线：***-********
咨询举报邮箱：****@*****.***
民事起诉状
原告：江西省青宝工程实业有限公司，住址：江西省上饶市余干
县国营鱼池湖水产养殖场***号，统*社会信用代码：***********
*******。
法定代表人：雷战魁，职务：执行董事。
被告：：****，住址：广东省广州市海
珠区沥滘路，统*社会信用代码：******************。
法定代表人：李惠明，职务：董事长。
诉讼请求：
*、依法判令被告立即向原告支付工程款******.**元及逾期利
息******.**元（其中，质保金******.**元自****年*月**日起
至****年*月**日止，按中国人民银行贷款市场报价利率计算；自
****年*月**日至全部工程款付清之日止的利息按全国银行间同业
拆借中心公布的同期贷款市场利率暂计算至****年*月**日，合计
为******.*元。剩余工程款******.**元自****年**月**日起至
****年*月**日，按中国人民银行贷款市场报价利率计算；自****
年*月**日至全部工程款付清之日止的利息按全国银行间同业拆借
中心公布的同期贷款市场利率计付暂计算至****年*月**日，合计
为******.**元），共计******.**元；
*、本案诉讼费、保全费由被告承担。
事实及理由：
****年*月，被告以****鹰瑞高速公
路第***合同段项目经理部名义与江西省青宝工程实业有限公司（下
称青宝公司）签订《劳务施工合作协议》，约定被告将鹰瑞高速公路
***合同段（桩号：****+***~****+***）路基土石方施工工程分包
给原告青宝公司施工，工程保修期为*年，工程款在当月业主计量支
付到位后*天内支付**%，工程交工验收合格后**天内支付**%的工
程款，剩余*%留作质保金。合同签订后，青宝公司依约履行工程施
工义务，施工完成后，经被告结算，确认工程结算总金额为*******.*
元，但截至目前，被告仅支付工程款*******元，尚欠工程余款
******.**元（含质保金******.**元）。现案涉工程质保期已届满，
被告至今未支付工程余款******.**元。
原告认为，被告****作为案涉工程总包
方应当按合同约定足额向原告支付工程款，现被告长期未付清工程尾
款的行为已构成违约，给原告造成重大损失。为此，根据《中华人民
共和国民事诉讼法》之规定，原告特诉至贵院，望判如所请。
此致
江西省抚州市南城县人民法院
宾
具状人：江西金宝工工程实业有限公司
****年*月*日
证据目录
证据*：《劳务施工合作协议》
证明目的：被告将案涉项目分包给原告施工，工程质保期为*年，
工程款应自工程交工验收合格后**天内支付至**%，剩余*%留作质
保金。
证据*：被告出具给项目业主单位的《承诺书》
证明目的：被告于****年**月出具给项目业主单位的《承诺书》
记载，案涉工程早已在****年*月**日验收合格并交付，案涉工程
早已过了工程保修期，且被告已从项目业主单位收取到足额工程款。
证据*：鹰瑞高速公路***合同段结算单
证明目的：经被告结算，确认工程结算总金额为*******.*元。
证据提交人：江西省青宝工程实业有限公司
****年*月**日
劳务施工合作协议
里方：中友穿（服务）中
乙方：江西者青宝之彩家业师限公*
双方以《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》为基础，坚持平
等互利的原则，结合本工程的具体情况，经协商*致同意签订以下协议，共同遵守。
第*条工程项目
（*）工程名称：鹰瑞高速公路***合同段（桩号：****+***~****+***路基土石方
施工工程（州中南成目）
（*）工程内容：基土石方施工工程
（*）乙方不得以任何形式将工程分包或转包，否则作违约处理，甲方有权中止台同执行，没
收履约保证金，给甲乙双方造成的*切损失由乙方负责。
（*）承包方式：
含人工、含机械、含材料、包工期、包文明施工（文明施工包括但不限于以下内容：*、场
地规划合理；*、便道畅通、平整；*、填挖方边坡美观、临时排水沟顺畅。）、包安全（乙方在
施工期间*切爆破作业、机械作业、人员作业的安全事故以及施工中造成的第*方损害的所有
费用均由乙方承担）、包质量，本工程采用综合单价合同，项目细目（分部分项工程）的单位工
程量的综合单价已包含了所有管理费、劳务费、材料装卸、保管、安装费和驻地建设、进出场
费用、材料和设备的场内外运输费用等。在本合同执行期间综合单价不因劳务、材料（燃油除
外）或其他影响合同实施成本的事件发生变动而进行调整。燃油的调差，单价按照甲方对业主
的调差，甲方收取*%的管理费；数量为甲方批复乙方的数量。
第*条工程单价及总价表
| 工程项目 |
工程项目 |
暂定数量 |
单位 |
单价 |
备注 |
| 路基利用土方填筑 |
路基利用土方填筑 |
****** |
* |
*元/* |
|
|
路基利用石方填筑 |
****** |
* |
*元/*² |
|
|
路基借土方填筑 |
****** |
* |
*.*元/* |
|
|
路基挖土方 |
****** |
* |
*.*元/*² |
|
|
路基挖石方 |
****** |
* |
**元/* |
爆破、挖、装、运\粒径&**;**** |
|
台背回填砂研 |
***** |
* |
**元/* |
厚度≤****，数量现场量测 |
|
挖弃淤泥 |
|
* |
*元/* |
挖、装、运、弃 |
|
安装土工格栅、土工布 |
***** |
*² |
*元/* |
安锚钉、土工格栅 |
|
抛填片石 |
***** |
* |
**元/* |
数量现场量测 |
|
清理现场 |
****** |
*² |
*.*元/*² |
|
*
工程总价暂定为：人民币************元。
施工内容：*、本单价中己包含路基土石方主线及进场施工便道的修筑、日常养护、洒水管
理（便道宽度不小子*.**，每****设汇车点*处，如果需架设便桥出甲方负责）、填方边坡临
时急流槽、临时排水沟的开挖、修建费用（临时排水沟开挖出的土方就地平整）。*、路基土石
方填筑（包括场地清理平整、原地表的碾压、分层平整、碾压、边坡修整等），清表土的处理方
法按照业主的规定办理。*、路基土石方挖方工程包括爆破、挖、装、运、边坡修整、路槽（路
床）整平处理（达到设计要求）以及弃土场整平等。*、台背回填包括场地的清理平整、原地表
的碾压、分层平整、碾压、边坡修整等。*、对于路基借上方填筑项，借土运距超出*公里免费
运距部分按每增加*公里*元/**补价，运距按借土场至主线主便道直线距离计算。*、以上单
价均含税金和质保金。*、合同工程数量为暂定数量，最终以乙方进场后与甲方共同测量、计算
的工程数量为准（工程数量计算依据甲乙双方签字认可的原始测量数据为准），甲乙双方共同签
字认可的原始测量数据作为本合同的附件。*、借土填方由乙方自行协调解决土源，并承担各项
费用，甲方协调配合。*、土工格栅及其安装用的锚钉由甲方提供。**、乙方对土石方的挖填运
应服从甲方的总体规划或临时调度安排。**、其余未说明的包含内容按照业主的要求办理，费
用包含在单价之中。
第*条工程期限
本合同土石方工程总工期*个月，具体开工日期以甲方通知为准，乙方必须按甲方要求按
时完成，不得延期。如业主要求提前工期，乙方必须无条件增加设备，满足进度需要。
第*条工程质量和保修期
*工程质量标准按国家现行施工验收规范，工程质量标准达到优良，乙方必须按照甲方制
订的质盘保证措施，精心施工，确保工程内在和外观质量满足设计、规范要求，否则造成质量
事故的，需要返工所造成的经济损失由乙方负责，返工费用由乙方承担。*、施工质量要求按甲
方书面技术交底和业主监理的有关技术文件要求为准（挖方以边坡和路槽验收为准）。*、保修期
按照业主的规定为*年。
第*条工程计量、工程款支付和结算
（*）、本工程不支付预付款。
（*）、进度款支付每月办理*次，根据乙方施工实际完成并已上报业主计量的工程数量，
以甲方施工员、合同人员、主管项目经理共同签认的工程数量为计价依据。（说明：平时施工员
开出的进度工程量仅为暂定数量，最终工程量以决算工程量为准）。
（*）属于合同外发生或变更的项目，应在发生该项目的**天内办理确认手续，超过这*
期限视作无效。由施工员填写合同外发生或变更项目申请表（注明原因及日期），并由合同人
员进行单价分析确定初步单价、经工程主管、项目经理审批，变更工程量及内容需经监理及业
主认可后甲方才予以最终认可。等业主批复的变更计量支付到位后方可支付给乙方。
（*）乙方的土方挖完后，双方统*复测土石分界线，整个标段土石比例变化依照图纸比
例在**%以内的不做土石比调整，变化超过**%，待业主批复后只调整超过**%的部分。
（*）工程款支付在当月业主计量支付到位后*天内支付给乙方**%，工程交工验收合格
后**天内支付**%的工程款，剩余*%质保金待质保期过后，甲方收到业主返还的质保金后**
日内返还乙方。
第*条工程款结算程序
*、由甲方现场工程师出具乙方依据图纸完成的工程数量。
*、由甲方质检工程师确认是否经监理工程师检验合格。
*、由甲方计量工程师核对现场工程师提供的工程数量。
*
酒
*、由甲方合同工程师审核，按合同进行结算。
*、由财务部扣除甲方所供材料款及其它应扣款项。
*、由主管项目经理签字，方可生效。
第*条双方责任
本合同在甲方与业主签订的工程合同的基础上签订，双方的权利义务范围均不超出甲方与
业主签订的工程合同中约定的权利义务范围。
（*）甲方责任：
*、办理施工报建手续，向乙方提供施工图复印件*份；
*、解决主线施工便道征地：
*、委派现场管理代表，监督检查工程质量、进度、安全、文明施工、工程期间的质量验收
及其他事宜；
*、向乙方提供标示牌*次（如乙方损坏或丢失，由乙方自行购买）；
*、提供控制测量及土工试验，乙方委派相应技术人员配合；
*、按照合同付款条款按时支付乙方工程款项：
*、提供爆破器材，爆破器材包括炸药、导火索、雷管（爆破器材的购买、运输、保管以及
其他相关费按实际发生的费用由乙方承担）
*、负责对乙方进行施工技术和安全交底，并和乙方签订安全责任书。
（*）乙方责任：
*乙方委派的现场管理代表，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工
质量、进度等问题；
*、无条件服从甲方现场施工管理人员的指挥和工作调度，按施工安全规范做好施工质量、
安全管理、文明施工，指定安全责任人，物件堆放整齐，道路畅通，宿舍整洁；
*负责办理乙方施工人员在当地的用工手续。爆破施工人员须持有与爆破工程施工相适应
的证书；爆破证、押运证、监炮证由乙方负责办理，乙方办理证件的费用以及其它与爆破相关
的费用由乙方承担，甲方同民爆公司签订的购买，运输、保管爆破器材合同乙方予以认可和遵
守，并承担相应费用：
*本工程完工后的场地清理由乙方完成，费用自理（包括建筑物周围*米内的余泥及其他
堆积物、临时生产、生活设施拆除）。本工程完工后，乙方施工人员必须在接到甲方通知后*天
内撤离施工现场；
*、乙方的设备、人员必须按甲方要求及时进场，否则造成的业主罚款等后果，由乙方承担。
乙方所有机械施工人员应持证上岗，乙方人员的社会劳动保险及暂住证费用，需由乙方自行缴
纳：
*、乙方必须按劳动法规定，与参与施工的工人签订劳动合同，不得拖欠工人的工资，并向
甲方上报乙方人员上月工资发放明细表，甲方在确认乙方未拖欠工人工资后，支付当月进度款。
如果由于乙方拖欠工人工资造成甲方的声誉受损或影响甲方工程人员的正常工作，*切责任及
后果由乙方负责，甲方有权对乙方进行罚款处理；
*、甲方有权根据工程需要调用乙方的机械设备用于项目部的其他工队，乙方必须服从，每
月底项目部对各工队的机械调用情况进行汇总后，财务部在工队间进行挂账。机械费用采用项
目部统*下发的机械使用台班费；
*、由乙方工程的质量事故自行返工，造成经济损失由乙方承担，甲方视情况轻重，给予罚
款或中止合同履行的处理；
*、乙方人员不服从甲方人员合理指挥的，经教育不改，甲方有权罚款直至驱逐此人，乙方
*
不执行，甲方有权中止合同履行，并拒绝支付剩余工程款，并扣除乙方所有的履约保证金：
**、乙方的安全事故，*切经济损失由乙方负责，并视情况轻童采取罚款措施，由于乙方原
因，文明施工工作做得不好，影响甲方形象，甲方给予乙方罚款、整改处理；
*、如发现乙方有与甲方有关人员串通，冒报、虚报工程进度，甲方将扣除虚报工程款，
并按乙方本月完成工程款的**%作为处罚金。
第*条工程验收
*）工程验收以施工图及说明书，国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据，
工程质量等级达到优良标准。
（*）由甲方负责向建设单位申报验收，验收是否通过应以建设单位验收结果为准。
第*条奖与罚
*）按合同工期竣工的不奖不罚，延期竣工超过**天的，每再逾期*天，由乙方按工程
造价付给甲方*分之*罚金。
（*）工程竣工验收达到优良标准不奖不罚，达不到优良标准由乙方付给甲方罚金按工程
总造价的*%计，如工程验收不合格的，罚金按工程总造价的**%计，并负责无偿返修。
*）由于乙方的进度、质量、文明施工满足不了业主、监理要求造成罚款，全部由乙方
承担。
*）乙方在路槽未完工前终止合同或拖延施工进度达不到业主和监理要求，甲方根据乙
方剩余工程内容，按照市场单价的*.*倍乘以剩余工程量扣除乙方的款项，另行安排施工队*，
并扣除乙方的履约保证金，并保留进*步追究损失的权利。
第*条本协议经双方签字盖章后生效，乙方按照合同金额的**%交给甲方履约保证金人
民币***元整，至乙方施工完毕验收合格后甲方*次性退还（扣除相应的罚款）。
第**条本协议*式*份，双方各执*份，具有同等法律效力。
*
甲方：鹰瑞高速乙方
代表：
代表：
**********
联系电话：
联系电话：
*****
签定时间：****.*.*签定时间：
补充协议
甲方：鹰瑞高速公路第***合同段项目经理部
江西盾青宝工程家业有限司
乙方：
根据甲乙双方签订的《劳务施工合作协议》，经甲乙双方协商*致，特签订以
下条款作为补充：
*、原协议约定的施工范围延长至****+***（即石溪水库*#台），乙方施工范
围变为****+***~****+***；
*、由于条件的变化，原地面不能按原协议约定由甲乙双方共同进行复测，乙
方完成的工程量计算按设计原地面标高计算；
*、土石分界线按设计土石比分界线计算。
甲方：鹰瑞高速公路乙方：
第***合同段项目经部
代表：代
***
联系电话
联系电话：
签定时间：***.*.**
签定时间：****、
补充协议
甲方：鹰瑞高速公路第***合同段项目经理部
实的司
乙方：
根据甲乙双方签订的《劳务施工合作协议》，经甲乙双方协商*致，特签订以
下条款作为补充：
*、由于材料涨价幅度较大，台背回填砂烁单价在原有合同单价的基础上上调
*元/**。
甲方：鹰瑞高速公路乙方
第***合同段项目经部
代表：
代
联系电话：**联系
话
签定时间：****
签定时间：***
承诺书
江西省交通厅鹰至瑞金高速公路项目建设办公室
银可与贵办签定的驾泄至瑞命高述公销建设项目施工**
合同投，合同编号属确高端主体施上（*）（**），*****名*
月**日通过交工验收。
（*）－（**）标双方试认俊*结算金额**.******.**元
我司向资办缴纳履约保证合*，***，***元，我司累计已收款
额**.***，***.**元，双方研认最终欠款*.***，***.**元
办于****年**月**日前支付我司
责办在前述时间内向我习支付运款*.***.***.**后之后。
我司承诺：*）下游者有来了债务白我可自行负责处理，与责办
无关；*）贵我双方积测义务的已履行完毕，我司不再依据上连
项团的所有合问向贸办帮失.单位主张任何利息、也约责任成者其
他权利。
若贵办未于****年**月**日支付上迷款项，我司则继续
保图向贵办迫讨工程欠款及利息，违约责任签权利！
待此承诺！
程
皖限公司
中交器
年*月
**
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
您当前为:
项目公告
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
