第*部分合同协议书
合同名称:****县赛京水库防护及者兔乡底龙村道路连接桥工程
合同编号:****-*****-**
、合同各方:
*
发包人(甲方):****县赛京水库工程项目建设管理局
承包人(乙方):*****航建设工程有限公司
*、本合同工程包括的主要工程项目内容:
本合同工程主要为:*.者兔乡木乍村委会底龙村重点塌
岸段及库区浸没影响区。重点塌岸段分*、**段,分别位
于底龙村南面、南西和南东部,修建防护堤长度约****。浸
没区涉及*个区域,主要位于底龙村西面库尾阶地和下底龙
村南面,需要修建支护挡墙长度约****。*.新建*座*孔预
应力钢筋混凝土箱梁桥,桥梁全长**.**,桥宽**,复建底
龙村对外道路设计为水泥混凝土路面(左岸
**+***-**+***),复建长度****。
*、工程质量要求:
本合同工程质量按《水利水电基本建设工程单元工程质
量等级评定标准》和《水利水电建设工程验收规程》执行。
*、合同工期:
合同工期:**日历天,开工日期以监理下达的合同项目
书面开工通知为准。
*、农民工工资支付保障
严格执行****州人民政府办公室印发的《****州推进实
施建设工程劳动用工实名制工作方案》和《****州推进实施
*
建设工程人工费用与其他工程款分账管理工作方案》文政办
发(****)***号文件要求,落实“*项制度”(农民工实
名制、工资按月支付和银行代发、工资专户和建设工程人工
费用与其他工程款分账管理、施工现场维权信息“双公示”、
农民工工资保证金),施工承包企业与****单位签订工
程项目承包合同后,施工承包企业凭工程项目承包合同到所
选择银行,以本单位名义开立非预算单位专用存款账户,作
为农民工工资专用账户。每次拨付工程款时,****单位
必须按行业主管部门审核认定的人工费用,分账户拨付至施
工承包企业开设的该项目农民工工资专用账户。施工承包企
业在发放农民工工资时,应向银行提交经****单位与施
工承包企业共同审核认可的工资花名册,由银行按花名册转
账支付农民工工资。同时按照《****省农民工工资保证金管
理办法》相关规定,缴纳相应的农民工工资保证金。
*、合同文件的优先顺序:
下列文件是本合同的组成部分,均具有经济合同应有的
法律效力,各文件应互为解释、互为说明,解释合同的优先
顺序如下:
(*)合同书(包括补充协议);
(*)招标文件;
(*)专用合同条款;
(*)通用合同条款;
(*)标准、规范及招标文件中的技术条款;
(*)图纸;
(*)承诺书;
(*)已标价的工程量清单;
*
(*)经双方确认进入合同的其他文件。
*、合同价款及承包结算方式:
签约合同价人民币(大写):***********
*元*角*分(¥:*******.**元)。(最终以审计决算价
为准,签定合同价按中标价签)
承包结算方式:本工程实行单价合同,应付工程款按实
际完成工程量乘以投标单价计算。如遇招标工程量清单以外
的超设工程量,必须通过建设、监理、审计单位对于超设工
程量认可,按实际发生的工程量乘以投标单价结算,若招标
工程量清单以外的超设工程量在中标合同工程量清单单价
中无适用单价,由施工单位按照成本加利润的原则编制单价
分析表,按程序报监理和工程审计单位审核,按审计单位审
定单价执行。
*、****管理要求
*、乙方需于工程技术交底后*个工作日内进驻工地并
挂牌成立项目部,并拟定施工方案和进度计划,交监理部审
核,待方案获得批准后方可开工。
*、乙方按相关要求组织项目的施工,保质、保量、按
期完成施工任务。甲方负责对工程质量、进度、投资、安全
进行全面监督管理。
*、在所施工的范围内,由于施工方原因造成的毁坏人
行道、农用沟渠、房屋设施、林、木、树、农作物等,由乙
方自行解决。
*、乙方无正当理由停工*天以上的,视为乙方自愿放
弃工程承包权和所余价款,甲方有权单方面终止合同,另行
发包,因乙方原因造成损失或需要赔偿的,由乙方自行承担,
*
与甲方无关。
*、乙方必须服从甲方的管理,对甲方下达的整改通知
书或指令书必须在规定时限内整改回复,并按照要求进行整
改。对*次以上无视业主整改指令,不认真进行整改造成质
量隐患的,甲方有权扣减整改指令书中明确的分部工程款或
直接重新指定分包给其他承包人实施,由此造成的损失由乙
方自行承担。
*、乙方必须完成甲方指定的除设计以外的分项工程,
如有投标单价的按照投标单价支付,无投标单价的由乙方上
报单价分析,经甲方根据相应规范结合工程所在地实际进行
单价批复,计量以甲方经审计批复的单价为准。在投标清单
中虚拟的工程量若未发生,则不予计量。
*、履约担保:
在签订本合同时,承包人向发包人递交银行出具的现金
或银行保函存入履约凭证,作为履约担保,其担保金额为合
同总价的*%。
*、工程预付款:
本工程不支付工程预付款。
**、合同价款调整:
工程结算以中标单价为准,除国家文件另有规定外,本
合同工程中标单价不作调整。
**、工程进度付款
承包人需按监理人审核要求提供支付日前的本期完工
工程完工资料(计量签证单、单元工程质量检测、评定及各
阶段验收资料)和支付申请,发包人按监理人出具的进度款
付款证书进行进度款支付,支付比例额度为监理人和发包人
审核确定的工程进度款的**%,在工程通过验收合格,各种
竣工资料交清并归档,支付至**%款项,经审计部门审计完
毕后,支付工程进度款至**%,扣除审定工程结算价的*%作
为工程质量保证金,待保修期满后,再无息支付给承包人。
**、质量保证金及保修期:
质量保证金为结算价款的*%;
保修期为*年,从工程验收后计算。
**、解决争议的方法:
本合同双方应遵守《中华人民共和国合同法》及其他相
关法律、法规等,发包人与承包人发生合同纠纷时,*般应
由双方协调解决,协商不成时,可向工程所在地人民法院提
起诉讼。
**、其他:
工程施工过程中若发现矿产资源,所有权属于工程发
包人,如承包人私自处理矿产资源的,发包人有权根据相
关法律法规追究相应责任。合同以外的新增施工项目双方
以补充协议商定。
**、合同生效及合同份数:
本合同正本*份,*份**页,双方各执*份;副本*
份,*份**页,双方各执*份。正本及副本具有同等法律
效力,自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生
效。
**、以上约定承包人若不能满足其中任何*条,视为乙方
违约,甲方有权单方终止合同重新发包,因乙方违约造成的
损失由乙方自行承担,清场费用只计结完成的经验收合格的
实体工程量。
*
**、甲乙双方违约条款和违约责任
违约条款:甲乙双方违约条款全文引用《标准施工招标
文件》(****年版)相应条款和本合同通用合同条款**.*
条关于乙方(承包人)违约的补充内容。
违约责任:若任何*方违约,除赔偿由此给守约方造成
的损失外,还应支付守约方涉及本合同总价款**%的违约金。
若守约方因本合同主张权利,违约方还应支付守约方因此产
生的诉讼费、保全费、律师费、评估费、鉴定费等相关费用。
**、甲乙双方联络和往来函件送达
通知、批准、证明、证书、指示、要求,请求、同意、
意见、确定和决定等来往函件,均应在合同约定的期限(*
个工作日内)送达指定地点和接受人,并办理签收手续。甲
方指定联系人:顾锐意,联系电话号码:***********,通
信地址:****县莲城镇莲城西路***号,**:*********,
邮箱号:*********@**.***:乙方指定联系人:谢华,联
系电话号码:***********,通信地址:****市聚锦苑小区
**-*号,**:*********,邮箱号:*********@**.***。若
遇甲方针对本合同中涉及的相关事宜需向乙方送达文书或
甲方因本合同诉讼后人民法院需向乙方送达出庭传票、判决
书等法律文书,甲方或人民法院按以上联系方式通知乙方,
文书*经送出,不论乙方是否签收均视为送达。
**、本合同未尽事宜,双方友好协商解决,协商不了的,
可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
*
发包人:****县寨京水库工程项目
承包灭:*****航建
建设管理局·设工程有限公司
.、
法定代表人法定代表大
(委托代理人):
地址:****县莲城镇
地址:****省****壮族
莲城西路***号苗族自治州****市新平
街道红旗社区开化南
路泰康小区*组团*幢
*单元***室
电话:****-*******电话:***********
传真:传真:
户名:户名:*****航建设工
程有限公司
开户银行:开户银行:中国建设银
行股份有限公司****
小门街支行
账号:账号:********************
***年*月*日
*