合同编号：
****省建设工程施工合同
工程名称：****县交院南路建设项目（原基本农田
**+***.***-**+***.***段
工程地点：****市****县
发包人：****县城市发展集团有限公司
**********
承包人：****省****立业水利建筑安装有限责任公司
****省住房和城乡建设厅
制定
****省工商行政管理局
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****县城市发展集团有限公司
承包人（全称)：****省****立业水利建筑安装有限责任公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****县交院南路建设项目（原基本农田
**+***.***-**+***.***段）施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****县交院南路建设项目（原基本农田**+***.***-**+***.***段）。
*.工程地点：采购人指定地点
*.工程立项批准文号：/
*.资金来源：****财采计（****）******号。
*.工程内容：****县交院南路建设项目（原基本农田**+***.***-**+***.***段）
*.工程承包范围：****县交院南路建设项目（原基本农田**+***.***-**+***.***段)施工，
具体详见清单及图纸；
*、合同工期
计划开工日期：****年*月*日。
计划竣工日期：****年*月**日。
工期总日历天数：**日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期
天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合国家及行业施工技术规范标准，达到合格要求。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）*************元*角*分（￥*******.**元）；
*.合同价格形式：固定单价合同。
*、项目经理
承包人项目经理：刘任飞。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
*
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内
容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期
限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进
行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签
订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月
日签订
*、签订地点
本合同在****县城市发展集团有限公司签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*_份，承包人执*_份。
*
发包人：****县城市发展集团承包人：****省****立业水利建筑安装有限责
有限公司（公章）任公司（公章）
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
久(签字)（签字）
组织机构伐码：组织机构代码：
地址：地址：****县文星镇新世纪大道北侧
邮政编码：邮政编码：******
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真传真：
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：中国银行股份有限公司****支行
账号：账号：************
*
| 发包人：****县城市发展集团 |
承包人：****省****立业水利建筑安装有限责 |
| 有限公司（公章） |
任公司（公章） |
| 法定代表人或其委托代理人： |
法定代表人或其委托代理人： |
| 久(签字) |
（签字） |
| 组织机构伐码： |
组织机构代码： |
| 地址： |
地址：****县文星镇新世纪大道北侧 |
| 邮政编码： |
邮政编码：****** |
| 法定代表人： |
法定代表人： |
| 委托代理人： |
委托代理人： |
| 电话： |
电话： |
| 传真 |
传真： |
| 电子信箱： |
电子信箱： |
| 开户银行： |
开户银行：中国银行股份有限公司****支行 |
| 账号： |
账号：************ |
第*部分通用合同条款
本合同《通用合同条款》内容，与“湘建价（****）***号”文件，施工合同（示范文
本）（****-****）中的通用合同条款致。
第*部分专用合同条款
*．*般约定
*.*词语定义
*
*.*.*合同
*.*.*.*其他合同文件包括：按通用合同条款
*.*.*.*监理人：
名称：发包人另行通知
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*.*设计人：
名称：
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地和临时占地。
*.*.*.*永久占地包括：详见用地红线和设计图纸
*.*.*.*临时占地包括：根据施工实际需要报发包方认可后的实际面积。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：按国家相关法律、法规执行
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：按通用合同条款执行。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：按通用合同条款执行；
发包人提供国外标准、规范的份数：按通用合同条款执行
发包人提供国外标准、规范的名称：按通用合同条款执行
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按照施工图要求和国家最新相
关工程施工、验收标准和规范执行。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款执行。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：不迟于开工前*天；
发包人向承包人提供图纸的数量：*套
发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图纸。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：经发包人确认的施工质量保证资料、验收资料、经发
包人确认的签证单、工程计划单、联系函及施工相关的其他文件
承包人提供的文件的期限为：按施工进度及时报送文件，经济类文件*个工作日内报送；
承包人提供的文件的数量为：*份
*
承包人提供的文件的形式为：书面函件、电子档
发包人审批承包人文件的期限：监理人*个工作日内审定并提供给发包人*个工作日内
完成。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、
指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：****县城市发展集团有限公司
发包人指定的接收人为：*
承包人接收文件的地点：****省****立业水利建筑安装有限责任公司
承包人指定的接收人为：刘任飞
监理人接收文件的地点：
监理人指定的接收人为：
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：服从发包人的管理。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：服从发包人的管理。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：服从发
包人的管理。发包人负责保障场外道路已铺到施工现场周围入口处，满足车辆出入条件。场
内施工道路修建、维修、养护和管理由承包人负责，其费用包括在合同价款内。发包人和监
理人有权免费使用承包人修建的临时道路和交通设施，承包人应提供便利。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担：
*
由承包人承担
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术
规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包
人
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照双方签订保密协议执行。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
由承包人承担
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是，但全费用综合单价不变
允许调整合同价格的工程量偏差范围：发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项、项
且多列、少列或重复列项。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：
职务：现场负责人
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
发包人对发包人代表的授权范围如下：按照发包人的工程管理制度，全面负责项目现场
*
的管理工作。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：不迟于开工前*天
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：无
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无
发包人是否提供支付担保：否
发包人提供支付担保的形式：无
*.承包人
*
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：符合国家规范和强制性法规和发包方所在地相关行
政管理部门的要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：纸质版竣工图和竣工资料*套、*套影像资料、*套
电子版竣工图和竣工资料。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后*个月内
承包人提交的竣工资料形式要求：按发包人所在地职能部门要求
（**）承包人应履行的其他义务：
①承包方要完善质量安全保障体系，承包人工作人员与特殊工种持证上岗。负责协助发
包人办理开工证前（含施工许可证）、办理施工临时占用道路等合法手续，并及时提供相关资
料。
②承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求。承包人应对本工程的资金设立专门帐
户，并做到专款专用。
③承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护
*
板、栅栏、警告信号和安全保卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。
④承包人负责办理有关施工场地交通、环卫、渣土和施工噪音管理等手续，并缴纳相关费
用。
*施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要
求及费用承担：按本合同《通用合同条款》。
隐蔽工程在隐蔽前，承包人应经发包人及监理检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记
录上签字后，承包人才能进行覆盖。否则，承包人单方覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理
人对质量有疑问，要求承包人对已覆盖部位进行钻孔探测或揭开重新检查，无论经检验证明
工程质量合格与否，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
*承包方应处理好与项目所在地的区、街道、村等部门以及村民的衔接和关系协调。同时
承包方负责处理扰民和民扰工作。承包人应维护和爱护施工现场周围环境，包括现场周围现
有的设施、花草等均不得损害，否则其*切费用由承包人负责。
⑧施工场地清洁卫生的要求：承包人负责施工场地清洁卫生，并配备必要的设施和人员在
施工期间每天对施工场地进行清洁，及时清理及运走垃圾、废品，并且在交付工程前将所有
建筑废品及垃圾清除运出现场，施工场地内承包范围内所有临时设施及生活垃圾的清除、运
出费用由承包人承担。
*如因工程进度、质量、安全等问题不符合国家规范要求和本合同的约定导致发包人对承
包人发出书面限期整改通知后，不按指定时间进行整改的，承包人应按最高不超过****元*
次的标准向发包人支付违约金，项目负责人被发包人要求更换达*次，发包人有权与承包人
解除合同，承包人应赔偿由此给发包人造成的全部损失。项目部其他人员因上述原因被要求
更换、调职调岗者，承包人应按每人次****元的标准向发包人支付违约金。
（*本工程施工所需设备、临时设施进入现场后，即应被视为是专门供本工程施工使用。施
工期间，承包人如需运出现场，需征得发包方、监理方的书面同意。除合同另有规定外，发
包人（除发出错误指令外）均不对上述承包人的设备、临时设施和材料的损失或损坏承担任
何责任。
*.*项目经理
*.*.*项目经理
姓名：刘任飞
身份证号：******************
建造师执业资格等级：*级建造师（市政）
建造师注册证书号：湘****************
*
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*式*份
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款执行
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：承包人提交经发包
人认可的完整的最终结清申请单和相关证明材料后**个工作日内完成初步审定结果（不含对
审时间）
（*）发包人完成支付的期限：无
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：**个月。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：工程设计合理适用年限
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时内。承包人在接到发包人电话
或书面维修通知*天内不组织维修或者维修*次后仍不合格的，发包人可自行或者聘请第*
方组织维修，所发生的费用发包人有权索赔。
**．违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无
**.*.*发包人违约的责任
**
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原
因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人承担增加费用。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责
任：根据相关法律法规规定执行
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项（发包人违约的情形）约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其
违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：因不可抗力造成本建设项目停工或延误工期的，经发包人和承
包人双方认可后，工期可以顺延。双方互不承担违约责任。承包人未能向发包人递交完整的
结算依据资料以及未在《最终工程结算书》《最终结算审核报告》签字确认，造成工程最终
结算不能正常进行或者工程最终结算价款未能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应
当交付，其责任由承包人承担
**.*.*承包人违约的责任
*.承包人违约责任的承担方式和计算方法：当承包人出现本合同通用条款**.*.*（*）、
（*）、（*）项的违约行为时，发包人有权解除合同并要求承包人赔偿全部损失。
*.因承包人原因导致工程质量验收后不合格或者工程竣工后多次出现事故需要保修，承
包人不仅须无条件对工程质量瑕疯承担返工或整修的责任，而且应赔偿由此给发包人造成的
*切损失：造成工期延误的，承包人必须承担逾期完工之违约责任，发包人有权根据工程质
量的实际情况自行调整剩余工程款的支付比例。
*.承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在发包人提出整改要求后*天内对工程缺陷进
行修复或拒绝按照发包人要求进行修复的，发包人有权另行安排其他单位完成相应整改工作
并有权追偿。
*.承包人不能按审定的《施工进度计划表》或发包人下发的《施工进度计划表》完成相
应工程量时，按****元/（天.项点）承担违约责任，如果能赶工至要求的节点，则免除相
应责任，逾期违约金从当期进度款中扣除。节点的滞后在每次监理例会中总结，监理单位核
实、汇总统计（此违约责任与总工期逾期的违约责任叠加计算）。
**
*.承包人承诺按时支付工人的劳动报酬，履约期内因承包人引起的民工闹事，每次支付
违约金**，同时发包人有权视情况选择是否解除合同。
*.如果承包人在施工中偷工减料、使用不合格材料、将工程违约分包，每发现*次，将
扣除承包人**元作为违约金，并由承包人立即改正。
*.如承包人擅自转包或肢解分包的，发包人有权解除本合同，要求承包人退场。。
*.发生上述任*违约情况的，发包人有权在支付承包人任意*项款项时扣除承包人应承
担的违约金或罚款。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人违约解除合同造成的费用增加、直接或
间接损失由承包人承担。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或
以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商确定。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
包括*级以上地震、*级以上的大风、*天*****以上或*天*****以上的暴雨、*次
积雪*****以上等。地震资料以****省地震局提供的资料为准，暴雨以当地气象部门提供的
资料为准。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：
*.由承包人以发包人或承包人的名义投保的按通用合同条款执行。
*.发包人为建设工程和施工场地内的自有人员财产办理保险，支付保险费用。
*.承包人必须为参加本工程施工的所有职工办理工伤保险或者意外伤害保险，支付保险
**
费用。
*.以其他形式投保的按通用合同条款和国家相关规定执行。
*.养老保险由施工单位自行按规定缴纳。
**.*安全生产责任保险
关于安全生产责任保险的约定：承包人按相关法律约定执行
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：另行协商确定。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：查
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：
选定争议评审员的期限：
争议评审小组成员的报酬承担方式：
其他事项的约定：
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第**种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向****县人民法院起诉。
**.补充条款
**.*承包人人必须具有足够的实力，资金、机械、技术有保证。
**.*所有工程款必须拨付到承包人指定的帐户上，严禁项目经理（项目负责人）私自拨款。
**.*承包人保证不拖欠农民工工资、并承担施工工地社会治安综合治理责任。
**
**.*暂定价材料（暂定价全费用清单）采购前由发包人询价，认可价格、质量、品牌并签字
方可执行，并作为以后结算的依据。
**.*缺陷责任期内，承包人应及时修复质量缺陷，并提供书面报告，由发包人验收并签署确
认意见。
**.*双方约定的发包人、承包人其他违约责任：
*）承包人单方解除或提前终止本合同的，不论承包人以何种理由单方解除或终止本合同，
均应立即将施工场地交付给发包人，承包人每延迟*天向发包人交付施工场地，承包人应向
发包人支付违约金人民币***元天；
*）发包人依据合同约定提前解除本合同的，承包人同意后可协商办理结算事宜。
*）承包人在施工协调过程中，不得有威胁、悔唇、毁打发包人或监理等现场工作人员。
有威胁、悔唇行为的，每次向发包人支付违约金****元；有毁打行为的，除责任人依法承担
行政或刑事责任外，承包人应每次向发包人支付违约金*****元，发包人有权要求承包人相
关责任人及相关责任人所在施工班组退场；情节严重的，发包人有权终止合同。
**.*本合同未尽事宜，发包人、承包人可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法
律效力。
**.*本合同条款与现行法律法规有冲突的，按现行法律、法规执行。
附件
附件*：廉政合同
附件*:安全生产合同
**
附件*：廉政合同
廉政合同
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建
设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，****县交院南路建设项目（原
基本农田**+***.***-**+***.***段）（项目名称）的业主****县城市发展集团有限公司（项
目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目施工单位****省****立业水利建筑安装有限责任
公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
*.发包人和承包人双方的权利和义务
（*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（*）严格执行_****县交院南路建设项目（原基本农田**+***.***-**+***.***段）
（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合
同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认
真查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义
务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予
处理并要求告知处理结果的权利。
*.发包人的义务
（*）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得
让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（*）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人
提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配
偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工
程分包、劳务等经济活动等。
（*）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要
求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（*）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞，不准利用职权从事各种个人有偿中
介活动和安排个人施工队*。
*.承包人的义务
（*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵重
**
礼品。
（*）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的
任何费用。
（*）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（*）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品
等。
*.违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，
应予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议建
设主管部门给予承包人*至*年内不得进入其主管的建设市场的处罚。
*．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人
或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行
情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*.本合同作为****县交院南路建设项目（原基本农田**+***.***-**+***.***段）
（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，自合同双方法定代表
人或其委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。
*.本合同*式*份，由发包人*份，承包人*份。
发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
年月年月日
**
| 发包人： |
（盖单位章） |
承包人：（盖单位章） |
| 法定代表人或其委托代理人 |
|
法定代表人或其委托代理人： |
| （签字）年 |
月 |
（签字）年月日 |
附件*:安全生产合同
安全生产合同
为在_****县交院南路建设项目（原基本农田**+***.***-**+***.***段）（项目名
称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，
本项目发包人****县城市发展集团有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人湖
南省****立业水利建筑安装有限责任公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全
生产合同。
*.发包人职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，执行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）按照“安全第*、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进
行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批
同时施工，同时验收，投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（*）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全
隐患。
*.承包人职责
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有
关安全生产的法律法规。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强
安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产
管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、
工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生
产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇
请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生
产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机
构，配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发
生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违
**
禁、暴力或妨碍治安的行为。
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人
员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技
术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、
焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安
全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必
须承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有
施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货
或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查
劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保
证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，
施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救
援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及
其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，应赔偿对方受到的全部损失并依法追究责任。
*．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣
工验收后终止。
*.本合同*式*份，由发包人*份，承包人*份。
发包人：（盖单位章承包人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：*
法定代表人或其委托代理人
（签字）
*****（签字）
年月日年月日
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
